КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  ·...

117
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора На выполнение проектных и изыскательских работ на объектах Ленинградской области

Transcript of КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  ·...

Page 1: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

На выполнение проектных и изыскательских работ

на объектах Ленинградской области

2012

Page 2: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

2

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯЗапрос предложений в электронной форме (далее также – Запрос предложений) – организуемая и проводимая Заказчиком на электронной торговой площадке процедура закупки, при которой информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём размещения на Официальной сайте Извещения о проведении Запроса предложений и Победителем признаётся лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки Заявок на участие в Запросе предложений.Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).Закупочная комиссия (далее также – Комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для организации и проведения Запроса предложений, в компетенции которого находится рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений, принятие решения о соответствии Заявок и Претендентов на участие в Запросе предложения, установленным настоящей Документацией по проведению Запроса предложений, принятие решений о признании Претендентов на участие в Запросе предложений Участниками Запроса предложений, оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений, определение Победителя Запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей Документацией и Положением о закупках.Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет», размещенный на http :// etp . roseltorg . Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу www . zakupki . gov . ru . До 01.07.2012, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, информация о закупке, подлежащая размещению на Официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – www . rt . ru .Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.Документация по проведению Запроса предложений (далее также - Документация) – Документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках информацию о порядке проведения Запроса предложений, а также участия в Запросе предложений. Документация размещается на ЭТП и официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении Запроса предложений в электронной форме.Заявка на участие в Запросе предложений (далее также – Заявка) – комплект документов, представляемый Заказчику Претендентом на участие в Запросе предложений в форме электронного документа через электронную торговую площадку в порядке, предусмотренном Положением о закупках, Документацией и регламентом данной электронной торговой площадки, в целях участия в Запросе предложений.

Page 3: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3

Претендент на участие в Запросе предложений (далее также - Претендент) – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, подавшее Заявку на участие в Запросе предложений.Участник Запроса предложений (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, которые признаны соответствующими требованиям, установленным Заказчиком в Документации по проведению Запроса предложений в соответствии с Положением о закупках.Победитель Запроса предложений (далее также – Победитель) – Участник Запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в Документации по проведению Запроса предложений. Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых в Извещении о проведении Запроса предложений, в Документации по проведению Запроса предложений отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия, согласно настоящей Документации по проведению Запроса предложений подаётся отдельная Заявка на участие в Запросе предложений, Комиссией рассматривается, оценивается и определяется Победитель, заключается отдельный договор.Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная Заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» » Документации по проведению Запроса предложений.Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 39 от 05 марта 2012 г.).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений2.1.1. Настоящий Запрос предложений на право заключения договоров на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в разделе 7 «Техническое задание» настоящей Документации по проведению Запроса предложений.

2.1.3. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта».

2.2. Претендент на участие в Запросе предложений2.2.1. Для участия в процедуре Запроса предложений Претендент на участие в Запросе

предложений должен: быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию Участника

ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;

Page 4: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4

быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации.

2.2.2. Для всех Претендентов на участие в Запросе предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок на участие в Запросе предложений требований, не предусмотренных Документацией по проведению Запроса предложений, не допускается.

2.2.3. Решение о допуске Претендентов на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14 настоящей Документации и Положением о закупках.

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на участие в Запросе предложений/Участника Запроса предложений установленным настоящей Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить Претендента на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений или отстранить Участника Запроса предложений от участия в Запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов2.3.1. Процедура Запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем Запроса предложений или иным его Участником.

2.3.2. Размещенное на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении Запроса предложений в электронной форме вместе с настоящей Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Претендентами на участие в Запросе предложений в соответствии с этим.

2.3.3. Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

2.3.4. Заключенный по результатам Запроса предложений договор фиксирует все достигнутые Заказчиком и Победителем договоренности.

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении Запроса предложений в электронной форме и настоящей Документацией, стороны руководствуются Положением о закупках и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам Запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект договора как ее часть) и предложение Победителя Запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.7. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с проведением данного Запроса предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Особые положения в связи с проведением Запроса предложений через ЭТП2.4.1. Претендент на участие в Запросе предложений должен в срок, указанный в пункте

19 раздела 5 «Информационная карта», подать Заявку на участие в Запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

2.4.2. Правила регистрации Претендента на участие в Запросе предложений на ЭТП, аккредитация Претендента на участие в Запросе предложений на данной ЭТП, правила

Page 5: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

5

проведения процедур Запроса предложений (в том числе подачи Заявки) через данную ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.5. Затраты на участие в Запросе предложений2.5.1. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений

несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки, иной Документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Претенденты на участие в Запросе предложений/Участники Запроса предложений не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к Запросу предложений и проведения Запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.6. Отказ от проведения Запроса предложений 2.6.1. Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении

Запроса предложений в электронной форме, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания протокола, фиксирующего факт определения Победителя, не неся при этом ответственности перед Претендентами на участие в Запросе предложений, Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого Запроса предложений.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения Запроса предложений размещается на ЭТП и официальном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения Заказчиком об отказе от проведения Запроса предложений. Порядок получения зарегистрированными ЭТП Претендентами на участие в Запросе предложений, подавшими Заявки на участие в Запросе предложений в форме электронных документов через ЭТП, соответствующих уведомлений определяется регламентом работы данной ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Обязательные требования к Претендентам на участие в Запросе предложений

3.1.1. Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

3.1.2. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

3.1.4. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Запросе предложений не принято.

3.1.5. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Page 6: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

6

3.1.6. Дополнительно установленные требования в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации.

3.2. Документы, предоставляемые в составе Заявки на участие в Запросе предложений

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей Документацией, Претендент на участие в Запросе предложений в составе Заявки на участие в Запросе предложений должен представить следующие документы:

– полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности (далее для целей настоящей Документации - руководитель)). В случае если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, Заявка на участие в Запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

– копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц);– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации (для юридических

лиц);– письменное заявление Претендента об отсутствии возбужденного в отношении него

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений, представленное на бланке организации-Претендента и подписанное уполномоченным лицом;

– в случае если Претендент не является плательщиком НДС - документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;

– заявление Претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений;

– копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

Page 7: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

7

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении Запроса предложений на ЭТП и официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Запросе предложений не принято;

– копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период;

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Претендента на участие в Запросе предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

– иные документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации.

3.2.4. Претендент на участие в Запросе предложений по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.

3.2.5. В случае если стороне Претендента на участие в Запросе предложений выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне Претендента на участие в Запросе предложений.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ4.1. Получение Документации по проведению Запроса предложений4.1.1. Документация по проведению Запроса предложений размещается на ЭТП и

официальном сайте. Порядок получения Документации по проведению Запроса предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений Документации по проведению Запроса предложений4.2.1. Любой Претендент на участие в Запросе предложений вправе направить

Заказчику Запрос о разъяснении положений Документации по проведению Запроса предложений не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи Заявок через ЭТП, а при проведении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного срока, в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица Претендента на участие в Запросе предложений по контактным реквизитам Заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».

Page 8: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

8

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на Запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий Запрос, без ссылки на указанное лицо.

4.2.3. Порядок получения Претендентами на участие в Запросе предложений разъяснений положений Документации по проведению Запроса предложений, размещенной на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

4.2.4. Заказчик вправе не отвечать на Запросы о разъяснении положений Документации по проведению Запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.5. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

4.3. Внесение изменений в Документацию по проведению Запроса предложений4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений в любое время, но не позднее даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений. Изменение предмета Запроса предложений не допускается. В случае если изменения в Документацию внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи Заявок на участие в данном Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на ЭТП и официальном сайте Заказчика внесенных в Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений составлял не менее 2 (двух) рабочих дней.

4.3.2. Любое изменения, вносимые в Извещение о Запросе предложений, Документацию по проведению Запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. Изменения, вносимые в Извещение о Запросе предложений, Документацию по проведению Запроса предложений размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на ЭТП и официальном сайте.

4.3.5. Порядок получения Претендентами на участие в Запросе предложений изменений Документации по проведении Запроса предложений, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

4.3.6. В случае если после дня окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений не подано ни одной Заявки либо все поданные Заявки на участие в Запросе предложений отклонены, Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в Запросе предложений на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты окончания срока подачи Заявок извещение о продлении срока подачи Заявок на ЭТП и официальном сайте , либо признать Запрос предложений несостоявшимся.

В случае если после даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, не подана дополнительно ни одна Заявка на участие в Запросе предложений либо все поданные Заявки на участие в Запросе предложений отклонены, закупка путём Запроса предложений признается несостоявшейся.

4.4. Общие требования к Заявке на участие в Запросе предложений4.4.1. Для целей настоящей Документации под Заявкой на участие в Запросе

предложений (далее – Заявка) понимается представляемое Претендентом через ЭТП предложение, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом данной ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», оформленного в соответствии

Page 9: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

9

с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.

4.4.2. В отношении каждого лота Претендент на участие в Запросе предложений вправе подать только одну Заявку.

В случае установления факта подачи одним Претендентом на участие в Запросе предложений двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее Заявки этим Претендентом на участие в Запросе предложений не отозваны, все Заявки такого Претендента не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

4.4.3. Каждый документ, входящий в состав Заявки на участие в Запросе предложений, должен быть заверен печатью Претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента на участие в Запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке. Копии документов, входящих в состав Заявки, должны быть заверены Претендентом, если иное не предусмотрено настоящей Документацией.

4.4.4. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Претендента на участие в Запросе предложений.

4.4.5. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей

Документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей Документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены Претендентом на участие в Запросе предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки, размещенные Претендентом на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6.

4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик вправе Запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей Документации. В случае если Претендент на участие в Запросе предложений в установленный в Запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего Запроса.

4.5. Срок действия Заявки на участие в Запросе предложений4.5.1. В Заявке на участие в Запросе предложений Претендентом должен быть указан

срок, в течение которого данная Заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

4.6. Официальный язык Запроса предложений4.6.1. Заявка, подготовленная Претендентом на участие в Запросе предложений, а также

вся корреспонденция и Документация, связанная с Запросом предложений, которыми обмениваются Претендент на участие в процедуре закупки/Участник Запроса предложений и Заказчик, должны быть составлены на русском языке.

Page 10: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

10

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные Претендентом на участие в Запросе предложений/Участником Запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.6.3. Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, расценивается Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей Документацией.

4.7. Валюта Заявки4.7.1. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте,

установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта».4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту на участие в Запросе

предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 расценивается Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей Документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении

Запроса предложений в электронной форме и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта Запроса предложений».

4.9. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений 4.9.1. В случае если извещением о проведении Запроса предложений и пунктом 11

раздела 5 «Информационная карта Запроса предложений» установлено требование обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений, Претендент на участие в Запросе предложений должен предоставить обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений в размере и валюте, указанных в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта».

4.9.2. Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится ко всем Участникам Запроса предложений.

4.9.3. В качестве обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений используются только денежные средства.

4.9.4. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений вносится на счет ЭТП в соответствии с регламентом и инструкциями данной ЭТП.

4.9.5. Возврат обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений осуществляется в следующие сроки:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Запроса предложений;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Претендентом на участие в Запросе предложений Заявки на участие в Запросе предложений;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Претендентам на участие в Запросе предложений, Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Претендентам на участие в Запросе предложений, не допущенным к участию в Запросе предложений;

Page 11: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

11

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок – Участникам Запроса предложений, которые участвовали в Запросе предложений, но не стали Победителями, за исключением Участника Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер;

е) Победителю Запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора;

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Претендентом на участие в Запросе предложений, подавшим единственную Заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по проведению Запроса предложений, или с Претендентом на участие в Запросе предложений, единственно допущенным к участию в Запросе предложений и признанным Участником Запроса предложений;

з) Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с таким Участником Запроса предложений;

и) единственному Претенденту на участие в Запросе предложений, Заявка которого была признана не соответствующей требованиям Документации по проведению Запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения требованиям;

к) Участнику, единственно допущенному к участию в Запросе предложений или подавшему единственную Заявку, соответствующее требованиям Документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким Участником.

4.9.6. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений может быть удержано в следующих случаях:

4.9.6.1. уклонение Победителя Запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам Запроса предложений заключить договор с Заказчиком, от заключения договора. Условия признания лиц, обязанных по итогам Запроса предложений заключить договор с Заказчиком, уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей Документации.

4.9.6.2. изменение или отзыв Участником Запроса предложений Заявки после истечения срока окончания подачи Заявок.

4.10. Подача и прием Заявок на участие в Запросе предложений4.10.1. Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.4.10.2. Датой начала срока подачи Заявок является день, следующий за днем размещения

на  ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений.4.10.3. Заявки должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в

извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта».

4.11. Изменение и отзыв Заявок на участие в Запросе предложений4.11.1. Претендент на участие в Запросе предложений, подавший Заявку, вправе

изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в данном Запросе предложений. Такое изменение является действительным, если оно получено Обществом до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.

4.11.2. Порядок изменения или отзыва Заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.12. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении Запроса предложений и в

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в Запросе предложений, и проводится заседание Комиссии.

4.12.2. Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в Запросе предложений, которые поступили в порядке,

Page 12: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

12

предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: количество Заявок, поданных на участие в данном Запросе предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого Претендента на участие в Запросе предложений, Заявки которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, условия исполнения договора, указанные в Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Запросе предложений, а также иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

4.12.3. В случае если по окончании срока подачи Заявок на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, в указанный протокол вносится информация о признании Запроса предложений несостоявшимся.

4.12.4. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам размещается Заказчиком на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.13. Опоздавшие Заявки4.13.1. Заявки на участие в Запросе предложений, поданные после даты окончания срока

подачи Заявок, указанного в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», не рассматриваются.

4.14. Рассмотрение и оценка Заявок, определение Победителя Запроса предложений

4.14.1. Общие положения4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок Претендентов на участие в

Запросе предложений проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта».

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает: стадию рассмотрения Заявок; стадию оценки и сопоставления Заявок;

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и:стадию проведения процедуры переторжки; стадию определения Победителя Запроса предложений по результатам переторжки.

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Заявок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных Претендентами на участие в Запросе предложений, но в любом случае допуск к участию в Запросе предложений и присвоение порядковых номеров Заявкам осуществляется Комиссией.

4.14.1.4. Претенденты на участие в Запросе предложений/Участники Запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Претендентов на участие в Запросе предложений/Участников Запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения и оценки Заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком для работы в процедуре Запроса предложений, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в Запросе предложений таких Претендентов на участие в Запросе предложений/отклонению Заявок Участников Запроса предложений.

4.14.1.5. Если в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта» содержится указание на преференции Участникам Запроса предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении Заявок Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые Участникам Запроса предложений.

Page 13: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

13

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Заявок Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Заявке, информацию о достоверности указанных в Заявке сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе Запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений в установленный в Запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается непредоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения Заявок Заказчик имеет право направить Претендентам на участие в Запросе предложений Запросы по разъяснению положений Заявки, не изменяющие ее условий (сроков и условий поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей, иных условий Заявки). Данные Запросы могут направляться в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры Запроса предложений, объем и состав предлагаемой Претендентом продукции, работ, услуг.

Также Заказчик вправе направить Претендентам на участие в Запросе предложений Запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки, и направлении Заказчику исправленных документов. В случае непредставления Претендентом исправленных документов, Заказчиком применяются следующие правила:

при наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией, указанной в документах, прилагаемых к Заявке, преимущество имеет информация, указанная в Заявке;

при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в Заявке.

Кроме того, Заказчик вправе Запросить представление непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящей Документацией.

При Запросе разъяснений и/или документов Заказчиком не допускается создание преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам на участие в Запросе предложений.

Допускается не направлять Претенденту на участие в Запросе предложений, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отклонения Заявки такого Претендента.

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос.

4.14.2. Рассмотрение Заявок. Допуск к участию в Запросе предложений4.14.2.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания

подачи Заявок на участие в Запросе предложений, осуществляет рассмотрение поданных Заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией, и определяет перечень Претендентов, которые признаются Участниками Запроса предложений.

4.14.2.2. Заявка Претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей Документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Заявок Комиссия имеет право не допустить Претендента к участию в Запросе предложений в случаях, в том числе:

Page 14: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

14

а) несоответствия Претендента требованиям, установленным подразделом 3.1настоящей Документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»;

б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Претенденте на участие в Запросе предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

в) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в Извещении о проведении Запроса предложений;

г) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого предложения) требованиям настоящей Документации.

Отклонение Заявок на участие в Запросе предложений по иным основаниям не допускается.

По решению Комиссии Претендент может быть допущен к участию в Запросе предложений при наличии в Заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей Документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким Претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они:

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или

– не ограничивают права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они предусмотрены в настоящей Документации.

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в Запросе предложений и признании Претендента на участие в Запросе предложений Участником Запроса предложений/об отказе в допуске к участию в Запросе предложений.

4.14.2.4. По результатам рассмотрения Заявок Заказчиком оформляется протокол рассмотрения Заявок Претендентов на участие в Запросе предложений, содержащий сведения о Претендентах на участие в Запросе предложений, подавших Заявки, решение о допуске Претендента на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений и о признании его Участником Запроса предложений или об отказе в допуске Претендента на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений с указанием положений настоящей Документации, явившихся основанием отказа. В случае принятия Комиссией решения о направлении Претендентам Запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных Запросах и полученных от Претендентов ответах также отражаются в указанном протоколе.

4.14.2.5. Протокол рассмотрения Заявок размещается Заказчиком на сайте ЭТП и официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Запроса предложений всех Претендентов, подавших Заявки, или о допуске к участию в Запросе предложений и признании Участником Запроса предложений только одного Претендента, подавшего Заявку, Запрос предложений признается несостоявшимся.

4.14.3. Оценка и сопоставление Заявок. Подведение итогов Запроса предложений4.14.3.1. Оценка и сопоставление Заявок, которые были допущены к участию в Запросе

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 раздела 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная картай». Значимость критериев оценки Заявок указана в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта».

4.14.3.2. Итоговая оценка Заявки по каждому критерию вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

Page 15: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

15

4.14.3.3. На основании результатов оценки Заявок на участие в Запросе предложений каждой Заявке Комиссией присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила раньше.

4.14.3.4. Заказчик вправе отклонить Заявку, если было установлено, что предложенная в ней цена в сочетании с другими предложениями Заявки в отношении объекта закупки аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении Запроса предложений и пункте 8 раздела 5 «Информационная карта», и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника Запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. При установлении данного факта Заказчик имеет право Запросить у такого Участника структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены. В случае если Участник не представил указанную информацию, подтверждающую его способность исполнить договор на предложенных условиях, Заказчик отклоняет Заявку такого Участника с указанием причин отклонения.

4.14.3.5. Победителем Запроса предложений признается Участник, который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и сопоставления, указанных в настоящей Документации, и Заявке которого присвоен первый номер.

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления Заявок фиксируются в протоколе оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе предложений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления поступивших Заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок решении о присвоении Заявкам на участие в Запросе предложений порядковых номеров, а также о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени и, если имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах Участников Запроса предложений, Заявкам на участие в Запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, а также информацию о том, принято ли Заказчиком решение о проведении переторжки.

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления Заявок размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.14.3.8. Протокол рассмотрения Заявок и протокол оценки и сопоставления Заявок могут быть объединены в один протокол при условии, что Заказчиком не будут нарушены сроки опубликования протоколов, установленные в настоящей Документации. Такой протокол размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.14.4. Переторжка4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и сопоставления Заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставлении Участникам Запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в Заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в Заявке, если такие предложения в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются критериями оценки и сопоставления Заявок.

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, а также сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих Участников Запроса предложений принять участие в процедуре переторжки.

4.14.4.3. Участник Запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае Заявка такого Участника остается действующей с содержащимися в ней условиями..

Page 16: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

16

4.14.4.4. Предложения Участника Запроса предложений, ухудшающие условия его Заявки, не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

4.14.5. Определение Победителя Запроса предложений по результатам переторжки

4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по результатам такой переторжки Победителем Запроса предложений признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения Победителя Запроса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях исполнения договора, предложенных Участниками процедуры переторжки, сведения о Победителе Запроса предложений и об Участнике Запроса предложений, Заявка которого заняла второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтовом адресе.

4.14.5.6. Протокол определения Победителя Запроса предложений по результатам переторжки размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.15. Порядок заключения договора по результатам Запроса предложений4.15.1. После подведения итогов Запроса предложений и до заключения договора

Заказчик вправе Запросить у Победителя Запроса предложений или иного Участника, с которым подлежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления Участником Запроса предложений указанных документов Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления.

4.15.2. Договор по результатам Запроса предложений заключается вне ЭТП в бумажном виде. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок/определения Победителя Запроса предложений по результатам переторжки передает Победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей Документации.

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» установлено требование об обеспечении исполнения договора, Победитель Запроса предложений обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта».

4.15.4. В случае если Победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей Документации, он признается уклонившимся от заключения договора.

4.15.5. При уклонении Победителя Запроса предложений от заключения договора Заказчик предлагает заключить договор Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер. Участник Запроса предложений, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

4.15.6. Проект договора, заключаемого с Участником, Заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей Документации, условий исполнения договора, предложенных этим Участником Запроса предложений. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного Участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания Победителя уклонившимся от заключения договора.

Page 17: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

17

4.15.7. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей Документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой Участник обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации.

4.15.8. Непредставление Участником, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей Документации подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации, считается уклонением такого Участника от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, либо признать процедуру несостоявшейся.

4.15.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление проекта договора в адрес такого Участника и подписание договора Участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей Документации, при этом заключение договора для такого Участника не является обязательным. В случае отказа такого Участника, равно как и иных Участников Запроса предложений от заключения договора или уклонения от заключения договора, Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру Запроса предложений несостоявшейся. При этом в случае отказа Участника Запроса предложений от заключения договора направление Заказчиком предложений о заключении договора другим Участникам Запроса предложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров Заявок Участников Запроса предложений.

4.15.10. В случае если Запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка, при этом данная Заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Документацией, либо только один Претендент на участие в Запросе предложений был признан Участником Запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.4 настоящей Документации.

4.15.11. В случае если Участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей Документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

4.15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Победителя Запроса предложений или иного Участника, с которым по итогам Запроса предложений в соответствии с настоящей Документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей Документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.

В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений, такое обеспечение возвращается Победителю, а также Участнику, Заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

4.15.13. В случае уклонения Победителя Запроса предложений /Участника Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер/Участника Запроса предложений, с которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей Документации, от заключения договора, обеспечение Заявки такому лицу не возвращается, а

Page 18: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

18

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения Заявки.

4.15.14. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами договора в установленные настоящей Документацией сроки, сторона, для которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение установленных в настоящей Документации сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего за ним дня.

4.15.15. В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора для Победителя или иного Участника Запроса предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой Победитель или Участник Запроса предложений теряет право на заключение договора. В этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному Участнику в соответствии с порядком, установленным настоящей Документации для случаев уклонения Победителя или иного Участника от подписания договора или признать процедуру Запроса предложений несостоявшейся.

4.16. Обеспечение исполнения договора4.16.1. Победитель Запроса предложений или Участник, с которым заключается договор

в соответствии с подразделом 4.15 настоящей Документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта».

4.16.2. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления Участником процедуры Запроса предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения.

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта».

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса предложений,

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором

количества товаров/ объема работ, услуг;– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг

могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в извещении о проведении Запроса предложений и настоящей Документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг;

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону. 4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры

Запроса предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, извещением о проведении Запроса предложений, пунктом 4.17.1 настоящей Документации, а также законодательством Российской Федерации.

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам Запроса предложений, Заказчик не позднее чем в

Page 19: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

19

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на ЭТП и официальном сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Запроса предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с Участником Запроса предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей Документации заключается договор при уклонении Победителя Запроса предложений от заключения договора, с согласия такого Участника.

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам Запроса предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом договоре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в договоре, заключенном по результатам Запроса предложений, более чем на 5 % (пять процентов).

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с Победителем Запроса предложений. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

Page 20: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

20

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА Следующие условия проведения Запроса предложений являются неотъемлемой

частью настоящей Документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4:

№ п/п Наименование п/п Содержание

1. Предмет Запроса предложений.Состав товаров, объем работ, услуг

Предметом Запроса предложений является: Выполнение

проектных и изыскательских работ на объектах

Ленинградской области

2. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Срок выполнения работ: в соответствии с условиями Дополнительных Соглашений к Рамочному договору

Место выполнения работ: в соответствии с условиями Дополнительных Соглашений к Рамочному договору

3. Условия оплаты Оплата производится за фактически выполненные работы в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами, акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании полученного Заказчиком оригинала счета Исполнителя.

4. Количество лотов 1 лот

5. Заказчик ОАО «Ростелеком» (Петербургский филиал)

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15

Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.24Контактное лицо по процедуре Запроса предложений: Лещенко Андрей Александрович (812) 315-74-96, [email protected];

6. Информационное обеспечение проведения процедуры Запроса предложений

Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП http :// etp . roseltorg . Настоящая Документация размещена на сайте ЭТП http :// etp . roseltorg , а так же официальном сайте ОАО «Ростелеком» www . rt .ru

7. Дата опубликования извещения о проведении Запроса предложений

«09» августа 2012 года

8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 5 900 000,00 рублей

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 5 000 000,00 рублей

НДС (18%): 900 000,00 рублей

Цена договора Победителя Запроса предложения на весь срок его действия не налагает на ОАО «Ростелеком» (Петербургский филиал) обязательств по выполнению работ в объеме, соответствующем указанной сумме

Page 21: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

21

№ п/п Наименование п/п Содержание

договора.

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Претендента, связанные с осуществлением выполнения работ: расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

В случае если товары, работы, услуги Претендента не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС.

Максимальные единичные расценки по видам работ приведены в п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 Раздела 7 «Техническое задание» настоящей Документации.

9. Официальный язык Запроса предложений

Русский

10. Валюта Запроса предложений

Российский рубль

11. Размер и валюта обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений

Не требуется

12. Требования, предъявляемые к Претендентам на участие в Запросе предложений

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей Документации, а так же следующие:

1. Предоставление Претендентом правдивых сведений, содержащихся в документах; 2. Претендент должен иметь успешный опыт выполнения аналогичных работ за последние 6 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в процедуре Закупок; 3. Претендент должен иметь необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ собственными силами.

13. Требования к товару, работам, услугам

Требования к выполняемым работам приводятся в разделе 7 «Техническое задание»

14. Документы, включаемые Претендентом на участие в Запросе предложений в состав Заявки

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей Документации, а так же следующие документы:- документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных), либо письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае признания его Победителем Запроса предложений (единственным Участником) по запросу Заказчика предоставить такие сведения до заключения договора.

Page 22: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

22

№ п/п Наименование п/п Содержание

15. Состав Заявки на участие в Запросе предложений и порядок размещения документов в составе Заявки

В состав Заявки на участие в Запросе предложений должны входить следующие документы:

1. Заявка на участие в Запросе предложений;2. Анкета Претендента на участие в Запросе

предложений; 3. Справка об опыте выполнения договоров;4. Технико-коммерческое предложение;5. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5

«Информационная карта»

16. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей.

Допускается (только по письменному разрешению Заказчика)

17. Возможность проведения процедуры переторжки

Процедура переторжки не проводится

18. Сведения о предоставлении преференций

Нет

19. Порядок, место, дата начала и окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений.

Время, дата и место открытия доступа к Заявками на участие в Запросе предложений

С «10» августа 2012 года 09:00:(время московское)По «15» августа 2012года 10:00: (время московское)

Место подачи Заявок в форме электронных документов: ЭТП http://etp.roseltorg.

«15» августа 2012года 10:00:(время московское) Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам): ЭТП http://etp.roseltorg

20. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки Заявок

Рассмотрение Заявок: не позднее «16» августа 2012 года

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «20» августа 2012 года

21. Критерии оценки Заявок на участие в Запросе предложений

Оценочная стоимость предложения. Значимость критерия (Цi) -80,0 % Опыт выполнения работ. Значимость критерия -20,0%

22. Методика оценки Заявок на участие в Запросе предложений

Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта», с учетом значимости указанных критериев.

Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений i-го Участника Запроса предложений определяется по формуле :

Page 23: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

23

№ п/п Наименование п/п Содержание

Ri =БЦi * Vцi +БО i * Vоi ;

где V – значимость соответствующего критерия, установленная пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта», Б – оценка (балл) соответствующего критерия .

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Ci, Оi – 100 баллов

Оценочная стоимость предложения:

БЦi = Цоц min/ Цоц i *100%;

где: БЦi – оценка по критерию «Оценочная стоимость предложения» i-го участника процедуры закупки, баллы.

Оценочная стоимость предложения i-го участника процедуры закупки, основанная на данных предложенной им спецификации, содержащей N строк, рассчитывается по формуле:

Цоц = ∑ (КЗN*ЦенаN);

, где

КЗN - Коэффициент значимости N-й строки единичных расценок

ЦенаN - Цена N-й строки единичных расценок

Цоц i – оценочная стоимость предложения, рассчитанная для i-го участника процедуры закупки, руб.с НДС

Цоц min – минимальная оценочная стоимость предложения из всех рассчитанных для участников запроса предложений в заявках, руб. с НДС

Опыт работы:

БОi = Оi/ Оmax * 100,

где: Оi – опыт i-ого участника процедуры закупки, оцениваемый по совокупной цене исполненных договоров за 2009-2011г.г., руб. Оmax – максимальный опыт из предложенных претендентами в заявках, оцениваемый по совокупной цене исполненных договоров за 2009-2011г.г., руб.

Page 24: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

24

№ п/п Наименование п/п Содержание

23. Срок подписания договора Участником, обязанным заключить договор

Определен в подразделе 4.15 настоящей Документации

24. Обеспечение исполнения договора Не требуется

25. Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора

Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.17 настоящей Документации

26. Возможность отказа Заказчика от проведения Запроса предложений

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего Запроса предложений в любое время до даты подписания протокола, фиксирующего факт определения Победителя Запроса предложений

Page 25: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

25

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР

на выполнение проектных и изыскательских работ№

г. Санкт-Петербург "___" _________ 2012г.

________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________., действующего на основании _________________________, с одной стороны, и

Открытое акционерное Общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Евсеева Р.Н., действующего на основании ________________________________________________ с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии и на основании конкретных разовых технических заданий Заказчика, оформленных в виде Дополнительных Соглашений к настоящему Договору, выполнить проектные и изыскательские работы на объектах Ленинградской области (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Результатом выполняемых по настоящему Договору Работ является подготовленная Исполнителем в интересах Заказчика проектная документация. Подробный перечень Работ представлен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Стоимость Работ по всем Дополнительным Соглашениям, заключаемым по настоящему Договору, не может превысить сумму в размере _______________________ (_____________________) рублей, включая НДС (18%) в размере________________________(____________) рублей. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности приобрести Работы на всю указанную сумму.

1.3. Дополнительные Соглашения составляются в письменной форме и после их подписания должным образом полномочными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. К каждому Дополнительному Соглашению в обязательном порядке прилагается:

- Техническое задание на проектирование и изыскательские работы, утвержденное Заказчиком;

- Смета на проектные и изыскательские работы;

1.4. Работы, являющиеся предметом Дополнительного Соглашения, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости.

Page 26: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

26

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует до 31.12.2012г.

2.2. Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в соответствующем Дополнительном Соглашении.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению Работ по соответствующему Дополнительному Соглашению к настоящему Договору.

2.4. При несвоевременном выполнении Заказчиком следующих обязательств:- выдачи исходных данных,

сроки начала и окончания работ по Договору могут быть перенесены Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору (письменным уведомлением Исполнителя).

2.5. В других случаях, не оговоренных выше в п.2.4, сроки выполнения Работ могут быть изменены по согласованию Сторон, с обязательным оформлением такой договоренности в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ, осуществляемых Исполнителем по конкретному Дополнительному Соглашению, указывается в соответствующем Дополнительном Соглашении к настоящему Договору в соответствии с расценками, определенными в Приложении №1 к настоящему Договору. 3.2 Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненные работы в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта выполненных работ на основании полученного Заказчиком оригинала счета Исполнителя.

В случае наличия в счете каких-либо неточностей (например, арифметических ошибок, ошибок в указании реквизитов сторон) срок оплаты начинает исчисляться со дня получения Заказчиком исправленного счета, не содержащего неточностей или ошибок. 3.3. Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету, в рублях. 3.4. Счет-фактура предоставляется в соответствии с действующим законодательством. 3.5. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.6. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в

Page 27: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

27

редакции Стороны-инициатора. 3.7. Исполнитель обязан письменно информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур.

3.8. Оплата всех платежей производится Заказчиком на основании предоставленных Исполнителем оригиналов счетов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:4.1.1. Выполнять Работы по Дополнительным Соглашениям к настоящему Договору в строгом соответствии с согласованными с Заказчиком Техническими заданиями на проектирование;

4.1.2. Представить Заказчику разработанную проектную документацию в количестве и виде, указанном в Техническом задании на проектирование по соответствующему Дополнительному Соглашению к настоящему Договору, но не менее 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе, и не менее 3 (трех) экземпляров на электронных носителях (CDR или DVD) в редактируемом формате (рабочие чертежи, схемы – в формате Autocad, Visio; Расчеты, сметы, таблицы – в формате Excel, Общая пояснительная записка, обоснования, вспомогательные материалы – в формате Word), а также в формате Adobe Reader (*.pdf). Версии программного обеспечения - актуальные на дату заключения Договора.4.1.3. На стадии проектирования согласовывать спецификацию включаемого в рабочий проект оборудования и его стоимость с Заказчиком;

4.1.4. По окончании работ передать Заказчику результат Работ (разработанную проектную документацию) и подписанный со своей стороны Акт выполненных работ;

4.1.5. Не реже 1 раза в год осуществлять сверку расчетов с Заказчиком с оформлением двустороннего акта сверки расчетов;4.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего Дополнительного Соглашения Проектировщик обязан направить Заказчику:- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера;

- направлять Заказчику письменную информацию (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в согласовании технической документации с соответствующими государственными и надзорными органами;

4.2.2. Предоставить необходимую для проектирования информацию и документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения;

4.2.3. Принять и оплатить должным образом выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим

Page 28: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

28

законодательством РФ.5.2. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения третьих лиц,

привлекаемых Исполнителем по согласованию с Заказчиком для выполнения работ.5.3. В случае, если в ходе осуществления строительно-монтажных работ и

государственной регистрации прав собственности Заказчика на законченный строительством объект будут выявлены недоработки в подготовленной Исполнителем проектно-сметной или исходно-разрешительной документации, повлекшие за собой необходимость внесения изменений в рабочий проект, либо в сметную документацию, либо получение дополнительных разрешений и согласований, то Исполнитель производит такие изменения и согласования за свой счет при условии, что такие недоработки были вызваны отклонением Исполнителя от требований, предусмотренных Договором (включая Дополнительные соглашения и Технические задания) и/или действующим законодательством РФ.

5.4. В случае, если в ходе осуществления строительно-монтажных работ были выявлены недоработки в проектно-сметной документации, повлекшие за собой увеличение стоимости строительно-монтажных работ или переделку этих работ, то Исполнитель компенсирует убытки, понесенные Заказчиком в полном объеме при условии, что такие недоработки были вызваны отклонением Исполнителя от требований, предусмотренных Договором (включая Дополнительные соглашения и Технические задания) и/или действующим законодательством РФ.

5.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 1/365 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день выставления пени, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % суммы неисполненного обязательства. Оплата пени не освобождает Исполнителя от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

5.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 1/365 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день выставления пени, от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от несвоевременно оплаченной суммы. Оплата пени не освобождает Заказчика от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

5.7. Обязанность по уплате пени, предусмотренная пунктами 5.5. и 5.6. выше, возникает у Стороны, нарушившей обязательство по Договору, с момента официального предъявления претензий (письменного требования) другой Стороной. Стороны уплачивают пени в течение 10-ти банковских дней с момента получения соответствующих требований. В случае отсутствия официальных претензий одной Стороны в адрес другой Стороны неустойка не начисляется и не уплачивается.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Исполнитель выпускает проектную документацию в количестве экземпляров, согласно Техническому заданию на проектирование и п.4.1.2. настоящего Договора, и передает ее Заказчику.

6.2. При необходимости Исполнитель по просьбе Заказчика подготавливает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовления дополнительно к согласованной Сторонами договорной цене.

6.3. Одновременно с проектной документацией Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документации Заказчик должен подписать

Page 29: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

29

Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо направить мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. Если Дополнительным соглашением предусмотрено поэтапное выполнение Работ, Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается отдельно по каждому этапу.

6.4. В случае, если результат Работ (проектная документация) не соответствует требованиям Договора и/или Технического задания Заказчика, и/или действующего законодательства РФ, Заказчик направляет Исполнителю в срок, определенный в п.6.3 извещение с мотивированным отказом от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В извещении должен быть указан перечень недостатков результата Работ (проектной документации), а также указаны сроки их устранения.

6.5. Исполнитель обязан устранить недостатки результата Работ в указанные Заказчиком сроки и представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ со всей прилагающейся документацией повторно.

6.6. Моментом сдачи Работ по каждому Дополнительному Соглашению является дата подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (или Актов сдачи-приёмки выполненных работ по всем этапам в случае, если выполнение работ по Дополнительному соглашению разбито на этапы). Исполнитель считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком по Дополнительному Соглашению после получения положительного заключения экспертного органа ведомственной экспертизы ФГУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (ФГУ Центр МИР ИТ), а если получение положительного заключения не требуется, - после выполнения конечного этапа работ, предусмотренных Дополнительным соглашением.

6.7. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по Дополнительному Соглашению является дата оплаты выполненных по Дополнительному Соглашению Работ в целом.

6.8. Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.9. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работы и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о корректировке задания на выполнение этих Работ с соответствующим уточнением договорной цены, или прекратить работы с компенсацией Исполнителю понесенных им затрат, стоимость которых не покрывается суммой внесенного аванса. Если в случае прекращения Работ сумма внесенного Заказчиком аванса больше суммы понесенных Исполнителем затрат, Исполнитель обязан вернуть разницу Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Заказчиком решения о прекращении Работ и получения от Заказчика уведомления о необходимости возврата уплаченных денежных средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Если в связи с настоящим Договором возникнут споры или разногласия, то Стороны будут стремиться уладить их, прежде всего, путем переговоров. Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне претензию. Срок ответа на направленную претензию устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням с момента получения претензии Стороной.

7.2. Любой спор или претензия, возникающие в результате или в связи с настоящим Договором, которые не могут быть разрешены сторонами дружественным путем, могут

Page 30: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

30

быть переданы заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражным судом г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии соблюдения претензионного порядка разрешения споров и разногласий, предусмотренного п. 7.1. Договора.

7.3. Настоящий Договор, права и обязанности Сторон по нему, равно как и любые иски и споры, возникающие в связи с настоящим Договором, регулируются нормами права Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

8.3. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится более двух месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию, направив друг другу соответствующее письменное уведомление.

9.2. По предоставлению письменного уведомления Исполнителю, Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненной Работы, при наступлении любого из событий, указанных ниже; причем такое расторжение наступит немедленно после получения указанного уведомления Исполнителем, либо позднее, согласно тому, как Заказчик укажет в уведомлении:

а) задержка Исполнителем сроков начала выполнения Работ, определенных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

б) если Исполнитель нарушит существенное условие Договора и не исправит такое нарушение в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо дольше, если более длительный срок будет установлен Заказчиком в письменном виде, после получения от Заказчика уведомления об этом с указанием нарушения;

в) нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней;

г) аннулирование лицензий на проектирование государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение Работ;

д) если Исполнитель объявил о своей ликвидации; ж) если Исполнитель признан несостоятельным должником (банкротом).

Page 31: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

31

9.3. По предоставлению письменного уведомления Заказчику, Исполнитель может расторгнуть Договор, при наступлении любого из событий, как указано ниже; причем такое расторжение наступит немедленно после получения указанного уведомления Заказчиком, либо позднее, согласно тому, как это укажет в своём уведомлении Исполнитель:

а) просрочки исполнения обязательств Заказчика по уплате платежей, предусмотренных Договором, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения уведомления Исполнителя о необходимости устранения допущенного нарушения;

б) если Заказчик объявил о своей ликвидации;в) если Заказчик признан несостоятельным должником (банкротом).

9.4. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора.

9.5. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Исполнителю произведенных затрат, а Исполнитель обязан передать Заказчику результат незавершенных Работ.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается Конфиденциальной информацией.

10.2. Стороны настоящего Договора обязуются:- обеспечить хранение Конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;- не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ;- не передавать и не разглашать содержание Конфиденциальной информации или иными способами не делать ее известной третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ;- обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных представителей Сторон, проинструктированных о порядке работы с Конфиденциальной информацией.

10.3. Стороны настоящего Договора вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ11.1. Заказчик имеет право самостоятельно, без согласия Исполнителя, но при

обязательном его уведомлении, заключить договор со специализированной организацией, которая будет осуществлять контроль (надзор) за выполнением Проектировщиком Работ по Договору, не вмешиваясь в его деятельность.

11.2. Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено письменным документом.

11.3. Все вопросы, относящиеся к настоящему Договору, Исполнитель решает только с Заказчиком.

11.4. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки проектной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла.

Page 32: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

32

Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Исполнителя, то он выполняет указанную корректировку без дополнительной оплаты, а также обязуется возместить все убытки, понесенные Заказчиком в связи с необходимостью проведения такой корректировки в течение срока, установленного Заказчиком. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине или инициативе Заказчика, то Исполнитель санкционирует и/или выполняет корректировку как дополнительную работу.

11.5. Исполнитель имеет право для выполнения отдельных видов работ привлекать третьих лиц (субпроектировщиков) по согласованию с Заказчиком.

11.6. Исполнитель не вправе передавать проектную документацию, включая материалы изысканий, третьим лицам без согласия Заказчика.

11.7. В том случае, если какие-либо изменения в действующем законодательстве Российской Федерации, его толковании или практике его применения приведут к неблагоприятным последствиям для любой из Сторон, связанным с настоящим Договором, Стороны проведут переговоры с целью внесения в настоящий Договор изменений, необходимых для создания благоприятных условий для выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.8. Все ссылки на Исполнителя и Заказчика в настоящем Договоре подразумевают и ссылки на их соответствующих сотрудников, агентов и правопреемников (либо в силу действия закона, либо иным образом).

11.9. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.10. Отказ любой из Сторон от какого-либо права требования, предусмотренного настоящим Договором, не может быть истолкован другой Стороной как безусловный отказ, исключающий возможность для первой Стороны воспользоваться своим правом требования в будущем.

11.11. Недействительность или неправомерность какой-либо части Договора не влечет за собой недействительности или неправомерности прочих частей Договора, если только экономическое или правовое содержание Договора не претерпит изменений, существенно неблагоприятных для какой-либо из Сторон. В этом случае Стороны обязуются провести переговоры относительно изменения этой части Договора таким образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее полную реализацию изначальных намерений Сторон по затронутому вопросу или вопросам.

11.12. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

11.13. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: -Приложение №1 «Состав и стоимость работ»;-Приложение №2 «Образец Дополнительного соглашения»;-Приложение №3 «Образец Технического задания на проектирование».11.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же пeрeданы лично по приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата его доставки, указанная в докумeнтe о доставке:

Page 33: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

33

ДляИсполнителя:Организация: Адрес:  Факс: e-mail:

: Для Заказчика:Организация ОАО

« »РостелекомФ.И.О.: Макеев Михаил КонстантиновичАдрес:  Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 15Телефон: (812) ХХХХ, Факс: (812) ХХХХХ

12.2.Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

12.3. Любое уведомление, запрос, требование или сообщение, направляемые или получаемые в порядке, предусмотренном настоящей статьей, считаются должным образом направленными и полученными, если они доставлены по вышеуказанным адресам и имеется уведомление об их вручении или доставке.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗаказчик: ОАО «Ростелеком»Адрес:191002 г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» Адрес местонахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 14, литера ААдрес для корреспонденции: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б. Морская, д.24ИНН 7707049388 КПП 784243001,р/с 40702810400300000006Санкт-Петербургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000759, БИК 044030759ОГРН  1027700198767 ОКПО 67433636ОКВЭД 64.20.11, 64.20.12, 64.20.22, 64.20.3, 64.20.21

Исполнитель: __________________________Юридический и почтовый адрес:__________________________________________ р/с __________________ в _________________________________________________________________ к/с _____________________ БИК ________________________ ИНН __________________, КПП___________ ОКПО __________, ОГРН__________________

Исполнитель: Заказчик:____________________ Директор Петербургского филиала_________________________ ОАО «Ростелеком»

_________________________ ______________Р.Н. Евсеев

Page 34: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

34

«____»____________2012г. «_____»_________2012г.

Приложение №1 к Рамочному договору

№_______от___________2012г.

Состав и стоимость работ

1.1. ПИР линия

№ п/п

Наименование работ Цена за 1 км

трассы, в рублях с

НДС  ИЗЫСКАНИЯ 1 Обследование трасы:   

1.1 Выбор направления трассы;

1.2Определение предполагаемых мест через водные препятствия, овраги, автодороги, железные дороги, а также другие искусственные и естественные препятствия (в том числе методом ГНБ);

1.3 Составление совместно с представителями эксплуатационных подразделений Актов выбора трассы и утверждения их у Заказчика;

1.4

Запрос технических условий на пересечение автодорог, железных дорог, водных препятствий и т.д., прокладку кабеля в существующей кабельной канализации, а также других, необходимых для разработки рабочего проекта.

1.5

Получение в районных Комитетах по землеустройству и земельной реформе плановых мероприятий масштаба 1:10 000, 1:25 000 и предварительное нанесение на них проектируемой трассы ВОЛС с целью начала оформления землеустроительных дел;

1.6 Получение у районных архитекторов перечней организаций, с которыми необходимо провести согласование проекта.

1.7 Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель , установку контейнеров (при необходимости), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих документов, необходимых для строительства и нормальной

Page 35: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

35

эксплуатации объекта.2 Проведение инженерных изысканий:

2.1 Геодезические работы:  создание плановой опорной сети,

  создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:2 000 по незастроенной территории,

  создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по застроенной территории,

 

создание инженерно-топографических планов с масштабе 1:500 на переходах через водные препятствия, овраги, автодороги, железные дороги с составлением продольных профилей переходов (в том числе методом ГНБ),

  создание высотной опорной сети,

  инженерно-геодезические изыскания подземных коммуникаций с помощью трубокабелеискателя,

  координирование трассы с использованием системы GPS (при необходимости), с точность 50 м..

2.2 Геологические работы:  инженерно-геологическая рекогносцировка трассы,

 ручное бурение на глубину до 3-х метров, с целью определения литологического и гранулометрического состава грунтов по трассе, а также строительной категории грунтов,

  выявление участков с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями,

  определения наличия грунтовых вод и их уровня,

  глубинное механическое бурение на глубину до 15 метров для переходов, выполняемых методом ГНБ.

2.3 Гидрологические работы:  обследование рек,  устройство промерного створа,  промеры глубин рек.

2.4 Инженерно-экологические изыскания:

  рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование территории,

  рекогносцировочное почвенное обследование,  отбор проб почво-грунтов,  радиационное обследование участка,  камеральная обработка,  составление научно-технического отчета,

2.5 Охранно-спасательные археологические исследования:  предварительное ознакомление с материлами (памятник),  определение границ и режим содержания,  план памятника,  натурная фотосъемка,  отчет.3 Линейные изыскания:

3.1Выяснение и уточнение существующих и проектируемых инженерных коммуникаций (включая участки проектирования, по которым топографический материал предоставляет Заказчик);

3.2 Подтверждение правильности их нанесения на топосъемку в эксплуатирующих организациях;

Page 36: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

36

3.3Уточнение по результатам инженерных изысканий трассы кабеля и кабельной канализации, нанесение их на топосъемку с привязкой к постоянным ориентирам;

3.4

Детальное уточнение трассы в населенных пунктах, стесненных условиях, на пересечении с оврагами, реками, болотами, автодорогами, железными дорогами, оползневыми участками, а также в других сложных местах;

3.5 Определение способа производства работ;

3.6 Определение мероприятий по защите кабеля от размыва, от механических повреждений, от ударов молнии, от влияния ЛЭП и т.д.;

3.7 Определение участков вырубки леса, расчистки кустарника, и других дополнительных работ;

3.8 Согласование трассы кабеля с эксплуатационными подразделениями;

3.9Сбор фиксационных материалов по загрузке существующей кабельной канализации. При необходимости обследование существующей канализации;

3.10 Обследование помещений ввода кабеля в существующих служебно-технических зданиях.

3.11 Абонентская сеть местной телефонной связи;3.12 Определения трассы прокладки магистральных участков сети;3.13 Определения трассы прокладки распределительных участков сети.

4 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ4.1 Cоставление ситуационного плана по участкам;

4.2 Составление чертежей трассы в масштабе 1: 2 000 и 1:500 с проектными решениями;

4.3Составление чертежей переходов (в т.ч. составление планов профилей) через железные дороги, автодороги, реки, овраги, оползневые участки, включая чертежи переходов, выполняемых методом ГНБ;

4.4 Составление профилей пересечений с подземными сооружениями (нефтепровод, газопровод и т.д.);

4.5 Составление схемы протяжки кабеля в существующей канализации;

4.6 Составление профилей по трассе строительства кабельной канализации;

4.7 Составление чертежей на вводы кабеля;4.8 Составление раскладки кабеля по строительным длинам;4.9 Составление спецификаций;4.10 Определение объемов работ и составление характеристики трассы;4.11 Составление пояснительной записки;4.12 Подготовка материалов для ПОС;4.13 Подготовка материалов для экологической экспертизы;4.14 Составление локальных и объектных смет;4.15 Согласование рабочих чертежей с заинтересованными организациями;4.16 Составление общей пояснительной записки;4.17 Составление сводного сметного расчета;4.18 Расчет штата эксплуатационного подразделения;4.19 Составление утверждаемой части проекта4.20 Схема расположения магистральных участков абонентской сети;4.21 Схема расположения распределительных участков абонентской сети;4.22 Схема расположения распределительной сети в зданиях;4.23 Схема переключения прямых проводов;4.24 Составление схемы прокладки кабеля в грунте;

Page 37: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

37

4.25 Проектирование докладки телефонной канализации;

4.26 Полный комплекс проектно-изыскательских работ по строительству (модернизации) сетей ШПД по технологии FTTx; за одну квартиру

4.27 Проект ОВОС.  СОГЛАСОВАНИЯ

5

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами. Составление Актов технического обследования лесных земель по трассе ВОЛС.

6 Получение решений Глав районных Администраций об утверждении направления трассы прокладки ВОЛП.

1.2. ПИР станция

№ п/п Наименование работ

Стоимость при

проектировании

простого* объекта, за 1 пункт, в

руб. с учетом НДС

Стоимость при

проектировании

сложного** объекта, за 1 пункт

в руб. с учетом НДС

  ИЗЫСКАНИЯ (обследование помещений)

1 Изыскания

1.1Обследование и выбор помещений, планируемых для размещения оборудования, обмерные работы,

1.2Определение объемов работ по приспособлению помещений для размещения в них оборудования,

1.3

Составление Протоколов обследования помещений с эксплуатационными подразделениями и утверждение их у заказчика.

1.4Получение техусловий на размещение оборудования в помещении

  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ2 ЛАЦ

2.1 Разработка таблиц и схем кабельных соединений;

2.2Составление планов расположения оборудования и согласование их с эксплуатационными организациями;

2.3 Детализация схемы организации связи;

2.4Составление схем прохождения цифровых трактов и каналов.

3 ЭПУ

3.1Составление таблицы и кабельплана питающей проводки;

3.2 Разработка организации вариантов ЭПУ и выбор оптимального варианта;

Page 38: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

38

3.3 Составление общей электрической схемы ЭПУ;3.4 Разработка трасс питающих кабелей;

3.5Расчет аккумуляторного и выпрямительного оборудования

4 Металлоконструкции  Разработка рабочих чертежей.5 Электрооборудование

 (по низкой стороне без внешнего электроснабжения и ДЭС)

6 Пожарно-охранная сигнализация

 Разработка рабочих чертежей по охранно-пожарной сигнализации.

7Архитектурно-строительная часть (настилка линолеума, пробивка и заделка проемов, косметический ремонт)

 Разработка рабочих чертежей по архитектурно-строительной части.

8 Вентиляция и кондиционирование воздуха

  Разработка рабочих чертежей по обеспечению температурно-влажностного режима.

9 Автоматика сантехустройств  Разработка рабочих чертежей.

10 Локальные и объектные сметы, ведомостей на оборудование

 Составление ведомостей оборудования, измерительной аппаратуры, кабелей, мебели;

  Составление спецификаций;  Составление локальных и объектных смет;   Составление общей пояснительной записки;  Составление сводного сметного расчета;  Расчет штата эксплуатационного подразделения.

11 Устройство заземления

 Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления.

12

Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи.Подготовка контрактных схем организации связи и участие в работе рабочей группы по анализу предложений фирм-поставщиков;Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи и согласование их с Заказчиком. В зависимости от количеситва пунктов в проекте:

  до 10 пунктов  от 11 до 20 пунктов  от 21 до 40 пунктов  более 40 пунктов

13 Автоматическая дизельная электростанция   Полный комплекс проектно-изыскательских работ

14 Автоматическое пожаротушение   Разработка рабочих чертежей

15 Система контроля доступа

Page 39: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

39

  Полный комплекс проектно-изыскательских работ16 Система видеонаблюдения

 Полный комплекс проектно-изыскательских работ (на 5 камер и одно рабочее место оператора видеонаблюдения)

17ГО и ЧС (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации)

  Полный комплекс проектно-изыскательских работ18 СКС (структурированная кабельная система)  Полный комплекс проектно-изыскательских работ

19 Размещение контейнеров под установку оборудования

 Полный комплекс проектно-изыскательских работ на размещение нового контейнера

20 ТЗУС

20.1Исходные данные для заказа оборудования и программирования

20.2 Фасады цифрового кросса21 Мультисервисные узлы абонентского доступа

21.1 Схема организации телефонной сети21.2 Схема LAN ОТМУС21.3 Схема размещения оборудования в шкафах21.4 Фасады цифрового кросса21.5 Исходные данные для программирования22 Сеть ПД

22.1 Структурная схема УСПД22.2 Схема размещения оборудования в шкафах22.3 Трассы прокладки кабелей

       * простой объект - пункт (площадка, помещение, комната), в котором предполагается установка плат в существующих стойках, выполнение поверчных расчетов по ЭПУ и жизнеобеспечению, подтверждающих сответстсвие существуеющего положения на объекте нормам ** сложный объект - пункт (площадка, помещение, комната), в котором предполагается установка стоек, замена оборудования ЭПУ и жизнеобеспечения

1.3. ПИР РРЛ, беспроводной доступ

№ п/п Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в

рублях с НДС

  РРЛ    1 ИЗЫСКАНИЯ    

1.1 Камеральное трассирование, рекогносцировочные 1 км

Page 40: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

40

изыскания, построение профилей

1.2

Обследование станционных, радиотехнических, гражданских сооружений, энергосооружений, выработка и согласование предпроектных решений пункт

1.3

Обследование технического состояния конструкций опор, расчет и заключение о несущей способности АМС и фундаментов пункт

1.4

Разработка исходных данных для фирм-производителей оборудования в составе: схема организации связи, схема управления, схема синхронизации, профиль местности пункт

1.5

Инженерно-геодезические изыскания, в том числе топографическая съемка на площадках РРЛ под установку контейнеров, новых опор (мачты/башни), строительство ЛЭП, инженерно-геодезические изыскания существующих подземных коммуникаций пункт

1.6

Инженерно-геологические изыскания под установку контейнеров, новых опор (мачты/башни) в том числе ручное и механическое бурение с целью определения состава и категории грунтов пункт

1.7

Получение ТУ на электропитание/энергоснабжение у сторонних операторов и в энергосетях (при необходимости) пункт

1.8

Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель под строительство ЛЭП, установку контейнеров (при необходимости), строительство новых опор (мачты/башни), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих документов, необходимых для строительства и нормальной эксплуатации объекта 1 км

1.2 Разработка проектной документации    

1.2.1Разработка вариантов размещения оборудования, конструкций и сооружений и согласование с Заказчиком пункт

1.2.2Разработка частотного плана, расчет качественных показателей ЦРРЛ, подготовка запросов в ГКРЧ, ГРЧЦ пункт

1.2.3

Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи, в зависимости от количеситва пунктов в проекте и согласование схем с Заказчиком:

 

  до 10 пунктов  от 11 до 20 пунктов    от 21 до 40 пунктов    более 40 пунктов  

1.2.4 ЛАЦ и вч оборудование РРЛ

пункт

  Разработка таблиц и схем кабельных соединений;  Составление планов расположения оборудования   Детализация схемы организации связи;

 Составление схем прохождения цифровых трактов и каналов.

  Металлоконструкции1.2.5 ЭПУ пункт

  Составление таблицы и кабельплана питающей

Page 41: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

41

проводки;

 Разработка организации вариантов ЭПУ и выбор оптимального варианта;

  Составление общей электрической схемы ЭПУ;  Разработка трасс питающих кабелей;

 Расчет аккумуляторного и выпрямительного оборудования

1.2.6 Архитектурно-строительная часть

пункт

 Выдача стройзадания на изготовление контейнеров, включая систему жизнеобеспечения

 Разработка рабочих чертежей по архитектурно-строительной части.

 

Разработка рабочих чертежей на фундаменты под контейнер аппаратная+тамбур, контейнер ДЭС+тамбур, контейнер энергоблок+контейнер ДЭС+тамбур

1.2.7 Вентиляция и кондиционирование воздуха

пункт

 

Разработка рабочих чертежей по обеспечению температурно-влажностного режима (вентиляция, кондиционирование, отопление)

1.2.8 Автоматика сантехустройств пункт  Разработка рабочих чертежей.1.2.9 Пожарно-охранная сигнализация

пункт 

Разработка рабочих чертежей по охранно-пожарной сигнализации.

1.2.10 Автоматическое пожаротушение пункт  Разработка рабочих чертежей1.2.11 Периметральная сигнализация пункт  Разработка рабочих чертежей1.2.12 Разработка рабочих чертежей на АМС

пункт 

Разработка рабочих чертежей КМ на металлоконструкции для крепления антенн, прокладки волноводов, конструкции волноводного моста

  Разработка рабочих чертежей КЖ для мачты/башни1.2.13 Разработка рабочих чертежей на АВТ

пункт 

Разработка рабочих чертежей на монтаж антенн и волноводов

1.2.14Разработка рабочих чертежей на ремонт опор, замену оттяжек и наращивание опор (при необходимости) пункт

  Разработка рабочих чертежей

1.2.15Разработка рабочих чертежей на строительство мачты/башни пункт

  Разработка рабочих чертежей1.2.16 Устройство заземления

пункт 

Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления.

1.2.17 Автоматическая дизельная электропункт пункт  Полный комплекс проектно-изыскательских работ1.2.18 Разработка рабочих чертежей на микротурбины пункт  Разработка рабочих чертежей1.2.19 Разработка рабочих чертежей на топливохранилища,

топливопроводыпункт

Page 42: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

42

  Разработка рабочих чертежей

1.2.20

Разработка рабочих чертежей по грозозащите, включая защиту от перенапряжения с учетом влияния через "третьи цепи" пункт

  Разработка рабочих чертежей

1.2.21Разработка рабочих чертежей на строительство ЛЭП с установкой КТП (при необходимости) км

  Разработка рабочих чертежей

1.2.22

Разработка рабочих чертежей по электротехнической части (электрооборудование, внутриплощадочные сети электроснабжения) пункт

  Разработка рабочих чертежей

1.3ОПЗ, локальные и объектные сметы, ведомости на оборудование

объект 

Составление ведомостей оборудования, измерительной аппаратуры, кабелей, мебели

  Составление спецификаций;  Составление локальных и объектных смет   Составление общей пояснительной записки  Составление сводного сметного расчета  Составление ПОС, ОВОС

1.4Разработка рабочей документации на дооборудование:  

1.4.1 Для объектов с DWDM оборудованием. пункт1.4.2 Для объектов с SDH мультиплексорами пункт1.5 Прочие проектные работы при необходимости:  

 

Проверка несущей способности плит перекрытия в помещении, где устанавливается проектируемое оборудование (экспертиза здания предприятием, имеющим лицензию на проведение работ)

пункт

 Выполнение проверочных измерений действующей системы заземления пункт

 Расчет параметров запаса ТВР, Электропитания, электроснабжения и автономной работы пункт

 

Выполнение проверочных расчетов по определению достаточности параметров заземления с учетом проектируемого оборудования

пункт

1.6Согласование проекта с арендодателем, корректировка проекта по замечаниям

 

       2 БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП    

2.1 Радиочастотное планирование пункт2.1.1 Расчет зоны покрытия

2.1.2

Поиск площадки для размещения Объекта Заказчика и - ведение переговоров от имени Заказчика с потенциальными Арендодателями,

2.1.3

Согласование размещения оборудования БС с собственниками помещения. Заключение предварительного договора.

2.1.4 Подготовка заявки на выделение частоты/полосы частот

Page 43: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

43

в ГРЧЦ

2.1.5Организация экспертизы ЭМС с РЭС гражданского назначения

2.1.6Организация экспертизы ЭМС с РЭС военного назначения

2.1.7Определение географических координат и отметок высот

2.2 Размещение оборудования, АО и АФУ

пункт

2.2.1 Организация и проведение общественного обсуждения

2.2.2

Оформление, согласование и утверждение акта выбора и проекта границ земельного участка, межевание и кадастровый учет

2.2.3 Оформление договора аренды2.2.4 Государственная регистрация договора аренды

2.2.5

Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора.

2.2.6Проведение технической инвентаризации и Госрегистрация права собственности на АМС

2.3 ИЗЫСКАНИЯ

пункт

2.3.1Обследование площадки, сбор исходных данных с подготовкой протоколов

2.3.2 Получение ТУ на размещение оборудования2.3.3 Получение ТУ на электропитание

2.3.4

Получение ТУ на внешнее энергоснабжение. Оформление и сопровождение договора технологического присоединения к электрическим сетям.

2.3.5 Получение ТУ на размещение АМС

2.4Проведение расчетов, обследований получение заключений

пункт

2.4.1

Проведение обследования несущей способности здания и получение Заключения о возможности размещения оборудования.

2.4.2

Проведение обследования несущей способности перекрытия и получение Заключения о возможности размещения оборудования.

2.4.3

Проведение обследования несущей способности существующего АМС и получение Заключения о возможности размещения на нем проектируемых АФУ

2.4.4

Поверочный расчет несущей способности АМС с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования АФУ

2.4.5Расчет санитарно- защитной зоны и зоны ограничения застройки.

2.4.6 Расчет запасов оборудования обеспечивающего ТВР

2.4.7Расчет запасов мощности существующих установок электропитания

2.5 Получение согласований и разрешений проект2.5.1 Согласование проекта электроснабжения с

Page 44: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

44

энергоснабжающей организацией 2.5.2 Согласование размещения РЭС

2.5.2.1 с собственниками

2.5.2.2с органами Роспотребнадзора(получение санэпидзаключения на размещение БС)

2.5.2.3 с органами МЧС

2.5.3

Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

2.5.4

Получение в территориальном управлении Ростехнадзора (Энергонадзора) Акта-допуска электроустановки в эксплуатацию

2.5.5

Получение в энергоснабжающей организации справки о выполнении ТУ, разрешения на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме

2.5.6

Согласование строительства высотного объекта (АМС) Росаэронавигацией, ВВС МО РФ, и местными аэродромами

2.5.7

Оформление и согласование материалов градостроительной проработки (Градостроительного плана) по строительству АМС

2.5.8

Получение положительного заключения государственной экспертизы по материалам рабочего проекта на строительство АМС

2.5.9Оформление разрешения на строительство АМС в территориальных органах местного самоуправления

2.5.10

Получение положительного заключения госдарственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации

2.5.11

Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в территориальных органах местного самоуправления

2.5.12Согласование рабочего проекта строительства АМС с арендодателем

2.5.13Согласование рабочего проекта строительства БС с арендодателем

2.5.14Согласование рабочего проекта энергоснабжения и электропитания с арендодателем

2.5.15Согласование с владельцами мест размещения оборудования и прохождения кабельных трасс

2.5.16 Согласование схем организации связей2.5.17 Согласование схем СОРМ

2.6Разработка рабочей документации на вновь устанавливаемое оборудование:

пункт

2.6.1 Разработка и согласование схем организации связи2.6.2 Разработка РП внешнего энергоснабжения2.6.3 Разработка разделов СОРМ2.7 АМС    

2.7.1 Разработка проекта на башню проект

Page 45: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

45

2.7.2 Разработка проекта на мачту проект2.7.3 Разработка проекта на столб проект

2.7.4Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на башню Раздел

2.7.5Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на мачту Раздел

2.7.6Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на столб Раздел

2.7.7Разработка раздела проекта конструкции

металлические на башню Раздел

2.7.8Разработка раздела проекта конструкции

металлические на мачту Раздел

2.7.9Разработка раздела проекта конструкции

металлические на столб Раздел

2.7.10Разработка раздела проекта конструкции

металлические на трубостойку или опору Раздел

2.7.11Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на башню Раздел

2.7.12Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на мачту Раздел

2.7.13Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на столб Раздел

2.7.14Разработка архитектурно-строительного раздела

проекта Раздел

2.8 Разработка рабочего проекта на установку БС

проект

2.8.1 ОПЗ2.8.2 Технологическая часть.2.8.3 Архитектурно-строительная часть.2.8.4 Электропитание и освещение.2.8.5 Пожарная и охранная сигнализация.2.8.6 Вентиляция и кондиционирование воздуха.2.8.7 Подготовка санпаспорта

2.9Разработка рабочего проекта на установку оборудования ядра сети

проект

2.9.1 ОПЗ2.9.2 Технологическая часть.2.9.3 Архитектурно-строительная часть.2.9.4 Электропитание и освещение.2.9.5 Пожарная и охранная сигнализация.2.9.6 Вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.10Разработка рабочего проекта привязки оборудования БС к ядру сети

проект2.10.1 ОПЗ2.10.2 Линейная часть2.10.3 Станционная часть

1.4. ПИР сети доступа

№ Наименование работ Единиц Цена за

Page 46: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

46

п/па

измерения

един. в рублях с

НДС  ИЗЫСКАНИЯ    1 Обследование помещений:    

1.1

Разработка эскиза домовой р/с и определение предполагаемых мест размещения оборудования распределительной сети в домах (ОРШ,РШ,ОРК,РК) с натурным обследованием (многоквартирные дома)

на 1 квартир

у

1.2

Разработка эскиза домовой р/с и определение предполагаемых мест размещения оборудования распределительной сети в домах (ОРШ,РШ,ОРК,РК) с натурным обследованием (для малоквартирного сектора)

на 1 дом

1.3 Составление по данным учетной документации эскизов трас прокладки магистрального кабеля с раскладкой по каналам на 1 км

1.4Составление по данным учетной документации эскизов трасс прокладки магистрального кабеля с раскладкой по каналам (при невозможности предварительного определения метража)

на шкафной район

1.5получение исходных данных у владельцев/застройщиков: архитектурно-строительные чертеж, количество квартир по этажам и секциями, проект тех.коммуникаций и т.д.

на 1 дом

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

2.1 Составление спецификации оборудования, изделий и материалов магистральной сети

шкафной район

2.2 Составление спецификации оборудования, изделий и материалов распределительной сети

на 1 номер

2.3 Разработка схемы магистральной сети шкафной район

2.4 Разработка схемы распределительной сети на 1 номер

2.5 Разработка комплекта РД по магистральной сети шкафной район

2.6 Разработка комплекта РД по распределительной сети на 1 номер

2.7Разработка схемы расположения проектируемого оборудования и кабельных прокладок на архитектурных планах (для ТНЖ)

на 1 номер

2.8

Разработка комплекта РД по магистральной сети PON на станционных сооружениях (по АТС, включая кросс)

на 1 кабель

магистральной

сети

2.9 Разработка комплекта РД по магистральной медной сети на станционных сооружениях (по АТС, включая кросс)

на 1 номер

2.10Установка выносного узла связи в здании (включая его энергоснабжение, защитное заземление)

1 телекомм. Шкаф

2.11разработка исходных данных на приспособление помещения для размещения телекоммуникационного оборудования (для помещений площадью до 40 кв.м.)

1 помеще

ние

2.12 Разработка комплекта рабочей документации на установку 1

Page 47: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

47

телекоммуникационного контейнера контейнер

2.13Разработка комплекта рабочей документации на организацию энергоснабжения телекоммуникационного контейнера

1 контейн

ер

2.12 Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления. 1 контур

3 СОГЛАСОВАНИЯ  

3.1

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами.

1 согласов

ание

4 Сметная документация  

4.1Составление локальных и объектных смет (% от стоимости ПИР);

1 комплек

т

1.5. ПИР ВОЛС ВЛС

№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в рублях с НДС

  ВОЛС ВЛ ИЗЫСКАНИЯ    

1 Изыскания трасы подвески (прокладки) оптического кабеля (ОК), включающие:

1 км  - сбор исходных данных и инструментальное обследование ВЛ

 

- обследование территорий энергообъектов, предназначенных для подвески (прокладки) ОК, до расположения указанны Заказчиком участков размещения средств связи и/или указанных Заказчиком оптических кроссов

2Получение технических условий у собственников инфраструктуры на подвеску (прокладку) ОК по опорам ВЛ и по территориям энергообъектов

1 ТУ

  ВОЛС ВЛ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    3 Составление Ведомости проектной документации 1 шт4 Составление пояснительной записки, включающей: 1 шт  а. Перечень объектов строительства  б. Основные технические решения:

  - выбор типов ОКГТ по механическим характеристикам;

  - выбор типов ОКГТ по стойкости к термическому воздействию тока короткого замыкания;

  - выбор типов ОКСН по механическим

Page 48: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

48

характеристикам;

  - выбор линейной арматуры для натяжных и поддерживающих креплений ОК на опорах ВЛ;

  - выбор узлов крепления спусков ОК и соединительных муфт к опорам ВЛ;

  - защита ОК от вибрации;  в. Рекомендации по организации строительства

  г. Требования по организации эксплуатации, ремонтных и аварийно-восстановительных работ

  д. Требования и условия по разработке природоохранных мероприятий

  е. Прилагаемые материалы

5 Составление рабочей документации на линейно-кабельные сооружения, включающей:

1 км

  - ведомость полного комплекта рабочей документации;

  - ситуационный план трассы ВОЛП с указанием путей заездов (на карте масштаба 1:100 000 или 1:200 000);

  - схематический план трассы ВОЛП;  - монтажные ведомости;  - таблицы монтажных стрел провеса и тяжений ОК;  - чертежи узлов креплений ОК на опорах;

  - схемы креплений спусков ОК и соединительных муфт к опорам;

  - схемы обводки шлейфа ОК на опорах;  - чертежи нестандартных изделий;  - схемы установки гасителей вибрации на кабели;  - спецификации строительных длин ОК;

  - спецификации материалов для крепления спусков ОК к опорам;

  - спецификации на соединительные муфты;

  - спецификации на нестандартные металлоконструкции;

  - спецификации на метизы;

  - спецификации аврийного запаса кабелей, арматуры и материалов;

  - схемы прокладки ОК по территориям энергообъектов от концевых муфт ВОЛП ВЛ до мест размещения кроссов;

  - ситуационные планы подходов к энергообъектам с указанием подходящих к ним ВЛ и трассы прохождения ОК по этим ВЛ;

  - ситуационные планы сложных узлов перехода ОК с одного ВЛ на другую;

  - чертежи переходов через (под) инженерными сооружениями (пересечения с ВЛ, ж/д, автодороги и т.д.) с расчетами габаритов, если меняются существующие габариты;

  - требования по организации эксплуатации, ремонтных и аварийно-восстановительных работ;

  - спецификации на ОК, арматуру, кроссы, нестандартные изделия и материалы для прокладки по

Page 49: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

49

территориям энергообъектов;6 Составление сметной документации, включающей:

проект  - локальные сметы;  - объектные сметы;  - сводно-сметный расчет;

1.6. ПИР ПВОЛП

№ п/п Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в рублях с НДС

  Подводные ВОЛП    1 ИЗЫСКАНИЯ    

1.1 Разаработка камерального проекта  

1.1.1Камеральное трассирование, рекогносцировочные изыскания, построение профилей  

1.1.2 Получение разрешения на проведение морских изысканий  1.2 Проведение морских изысканий  

1.2.1Инженерно-геодезические - инженерно-гидрографичекие работы  

1.2.2инженерно-геологические изычкания - инженерно-геологичекая съемка, геофизические исследования  

1.2.3 Работы выполняемые на мелководных участках до 20 м:      - гидрографичекая съемка в полосе 100м;  

 - гидролакационное обследование поверхности морского дня от изобаты 3м до изобаты 20 м;  

  - морская магнитная съемка галсами через 15 м  

 - акустическиое профилирование на глубину более 10м галсами 15-20м  

  - отбор проб грунта на глубинах 15-20м  

1.2.4Работы выполняемые на участке от изобаты 20 м до изобаты 250м:  

 - гидрографичекая съемка многолучевым эхолотом в полосе 500м;  

 - гидролакационное обследование поверхности морского гидролакатором с разрешением 0,5 м;  

 - акустическиое профилирование тремя галсами: центральным и отстоящим от него на 150 м слева и справа  

  - отбор проб грунта  1.2.5 Работы выполняемые на участке от изобаты более 500м:  

 - гидрографичекая съемка многолучевым эхолотом в полосе 500м;  

 - гидролакационное обследование поверхности морского гидролакатором с разрешением не более 3 м;  

  - акустическиое профилирование донных отложений  1.2.6 Проведение гидрометереологических наблюдений  1.2.7 Инженерно-геологические изыскания под установку береговых

креплений (контейнеров) в том числе отбор проб грунта для  

Page 50: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

50

определения категории грунтов

1.2.8

Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель под береговые крепления, установку контейнеров (при необходимости), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих документов, необходимых для строительства и нормальной эксплуатации объекта

1 км

1.2.9Оформление, согласование и утверждение акта выбора и проекта границ земельного участка, межевание и кадастровый учет

пункт

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1 км

2.1 Cоставление ситуационного плана по участкам;

2.2 Составление чертежей трассы в масштабе 1: 2 000 и 1:500 с проектными решениями;

2.3

Составление чертежей переходов (в т.ч. составление планов профилей) через железные дороги, автодороги, реки, овраги, оползневые участки, включая чертежи переходов, выполняемых методом ГНБ;

2.4 Составление профилей пересечений с подводными сооружениями (нефтепровод, газопровод и т.д.);

2.5 Составление схемы протяжки кабеля в существующей канализации;

2.6 Составление профилей по трассе строительства кабельной канализации;

2.7 Составление чертежей на вводы кабеля;2.8 Составление раскладки кабеля по строительным длинам;2.9 Составление спецификаций;

2.10 Определение объемов работ и составление характеристики трассы;

2.11 Составление пояснительной записки;2.12 Подготовка материалов для ПОС;2.13 Подготовка материалов для экологической экспертизы;2.14 Составление локальных и объектных смет;

2.15 Согласование рабочих чертежей с заинтересованными организациями;

2.16 Составление общей пояснительной записки;2.17 Составление сводного сметного расчета;2.18 Расчет штата эксплуатационного подразделения;

2.19Проведение рыбохозяйственной характеристики пересекаемых водных преград и проведение расчета ущерба рыбному хозяйству.

2.20 Составление утверждаемой части проекта  СОГЛАСОВАНИЯ  

3

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами. Составление Актов технического обследования лесных земель по трассе ВОЛС.

1 км

4 Получение решений Глав районных Администраций об утверждении направления трассы прокладки ВОЛП.

Page 51: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

51

ОБРАЗЕЦПриложение №2

К договору №_______от________

Дополнительное соглашение № ______к договору № _____________ от «______» ___________201___г.

г. Санкт-Петербург «____»_________201___г.

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Евсеева Р.Н., действующего на основании доверенности _____________с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________действующего на основании доверенности № ______________2012 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № ____________ (далее – Соглашение) к договору №_____________ от «________» ____________ 201_____ г.(далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить ____________________________________, в соответствии со Сметой №____ (Приложение №_____ к Соглашению) и Техническим заданием (Приложение№_____ к Соглашению), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы согласно условиям Договора №____ от «____» _____________ 2012 г. 1.2. Работы выполняются в рамках инвестиционного проекта №__________.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок начала работ: - начало: ____________ 201____г.; - окончание: _____________ 201_____г.

2.2. Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения работ по настоящему Соглашению.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Page 52: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

52

3.1. Стоимость работ по настоящему Соглашению определяется в соответствии с

Локальной сметой №_____ (Приложение №1 к настоящему Соглашению) и

составляет сумму в размере: ______________________, кроме того НДС (18%)

_________________, всего с НДС (18%) _____________________.

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на условиях, оговоренных

пунктами Договора № __________от «____» ___________ 20____ г.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № ___________ от «_____» __________ 201___г. и основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с ___________ 201_____г.4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями Договора № _______________ от «________» _______ 201____г.4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: Приложение № _____ - Смета Приложение №_____-Техническое задание на проектирование

2. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

Page 53: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

53

3. ПОДПИСИ СТОРОНЗаказчик: Исполнитель:

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3к Договору № __________

от « » 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»____________________ Заместитель директора филиала - Технический директор ____________________ «ОАО «Ростелеком»_____________________ ____________ А.Н.Цымбалюк

Page 54: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

54

Техническое заданиена проектирование

1. Общие положения

1.1 Основание для проектирования

1.2 Наименование объекта

1.3 Стадия проектирования

1.4 Вид строительства

1.5 Цель строительства

1.6 Заказчик

1.7 Источник финансирования

1.8 Исполнитель

1.9 Подрядчик

1.10 Очередность строительства

1.11 Сроки строительства

1.12 Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику

1.13 Место строительства

2. Основные объемные требования и технологические решения на линейные сооружения и дооборудование станционных сооружений:

3. Другие условия.

3.1. Проектную документацию разработать в объеме ________________ и согласовать со всеми заинтересованными организациями. 3.2. Стоимость строительства рассчитать в текущих ценах в соответствии с заданием Заказчика. 3.3. Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику _________________________________.

Page 55: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

55

3.4. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию сторон.

Начальник Отдела капитальногостроительства и МТО Е.А.Малышева

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7.1. Максимальные единичные расценки ПИР линия

№ п/п Наименование работ

Цена за 1 км

трассы, в рублях с

НДС*  ИЗЫСКАНИЯ 13200,001 Обследование трасы:   

1.1 Выбор направления трассы;

Page 56: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

56

1.2Определение предполагаемых мест через водные препятствия, овраги, автодороги, железные дороги, а также другие искусственные и естественные препятствия (в том числе методом ГНБ);

1.3 Составление совместно с представителями эксплуатационных подразделений Актов выбора трассы и утверждения их у Заказчика;

1.4

Запрос технических условий на пересечение автодорог, железных дорог, водных препятствий и т.д., прокладку кабеля в существующей кабельной канализации, а также других, необходимых для разработки рабочего проекта.

1.5

Получение в районных Комитетах по землеустройству и земельной реформе плановых мероприятий масштаба 1:10 000, 1:25 000 и предварительное нанесение на них проектируемой трассы ВОЛС с целью начала оформления землеустроительных дел;

1.6 Получение у районных архитекторов перечней организаций, с которыми необходимо провести согласование проекта.

1.7

Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель , установку контейнеров (при необходимости), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих документов, необходимых для строительства и нормальной эксплуатации объекта.

37500,00

2 Проведение инженерных изысканий:

59400,00

2.1 Геодезические работы:  создание плановой опорной сети,

  создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:2 000 по незастроенной территории,

  создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по застроенной территории,

 

создание инженерно-топографических планов с масштабе 1:500 на переходах через водные препятствия, овраги, автодороги, железные дороги с составлением продольных профилей переходов (в том числе методом ГНБ),

  создание высотной опорной сети,

  инженерно-геодезические изыскания подземных коммуникаций с помощью трубокабелеискателя,

  координирование трассы с использованием системы GPS (при необходимости), с точность 50 м.

2.2 Геологические работы:  инженерно-геологическая рекогносцировка трассы,

 ручное бурение на глубину до 3-х метров, с целью определения литологического и гранулометрического состава грунтов по трассе, а также строительной категории грунтов,

  выявление участков с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями,

  определения наличия грунтовых вод и их уровня,

  глубинное механическое бурение на глубину до 15 метров для переходов, выполняемых методом ГНБ.

2.3 Гидрологические работы:  обследование рек,  устройство промерного створа,  промеры глубин рек.

2.4 Инженерно-экологические изыскания: 22500,00

Page 57: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

57

  рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование территории,

  рекогносцировочное почвенное обследование,  отбор проб почво-грунтов,  радиационное обследование участка,  камеральная обработка,  составление научно-технического отчета,

2.5 Охранно-спасательные археологические исследования:

7500,00*

  предварительное ознакомление с материлами (памятник),  определение границ и режим содержания,  план памятника,  натурная фотосъемка,  отчет.3 Линейные изыскания:

13200,00

3.1Выяснение и уточнение существующих и проектируемых инженерных коммуникаций (включая участки проектирования, по которым топографический материал предоставляет Заказчик);

3.2 Подтверждение правильности их нанесения на топосъемку в эксплуатирующих организациях;

3.3Уточнение по результатам инженерных изысканий трассы кабеля и кабельной канализации, нанесение их на топосъемку с привязкой к постоянным ориентирам;

3.4

Детальное уточнение трассы в населенных пунктах, стесненных условиях, на пересечении с оврагами, реками, болотами, автодорогами, железными дорогами, оползневыми участками, а также в других сложных местах;

3.5 Определение способа производства работ;

3.6 Определение мероприятий по защите кабеля от размыва, от механических повреждений, от ударов молнии, от влияния ЛЭП и т.д.;

3.7 Определение участков вырубки леса, расчистки кустарника, и других дополнительных работ;

3.8 Согласование трассы кабеля с эксплуатационными подразделениями;

3.9Сбор фиксационных материалов по загрузке существующей кабельной канализации. При необходимости обследование существующей канализации;

3.10 Обследование помещений ввода кабеля в существующих служебно-технических зданиях.

3.11 Абонентская сеть местной телефонной связи; 11250,003.12 Определения трассы прокладки магистральных участков сети; 11250,003.13 Определения трассы прокладки распределительных участков сети. 5625,00

4 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 19800,004.1 Cоставление ситуационного плана по участкам;

4.2 Составление чертежей трассы в масштабе 1: 2 000 и 1:500 с проектными решениями;

4.3Составление чертежей переходов (в т.ч. составление планов профилей) через железные дороги, автодороги, реки, овраги, оползневые участки, включая чертежи переходов, выполняемых методом ГНБ;

4.4 Составление профилей пересечений с подземными сооружениями (нефтепровод, газопровод и т.д.);

4.5 Составление схемы протяжки кабеля в существующей канализации;4.6 Составление профилей по трассе строительства кабельной

Page 58: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

58

канализации;4.7 Составление чертежей на вводы кабеля;4.8 Составление раскладки кабеля по строительным длинам;4.9 Составление спецификаций;4.10 Определение объемов работ и составление характеристики трассы;4.11 Составление пояснительной записки;4.12 Подготовка материалов для ПОС;4.13 Подготовка материалов для экологической экспертизы;4.14 Составление локальных и объектных смет;4.15 Согласование рабочих чертежей с заинтересованными организациями;4.16 Составление общей пояснительной записки;4.17 Составление сводного сметного расчета;4.18 Расчет штата эксплуатационного подразделения;4.19 Составление утверждаемой части проекта4.20 Схема расположения магистральных участков абонентской сети; 3750,004.21 Схема расположения распределительных участков абонентской сети; 3750,004.22 Схема расположения распределительной сети в зданиях; 3750,004.23 Схема переключения прямых проводов; 3750,004.24 Составление схемы прокладки кабеля в грунте; 3750,004.25 Проектирование докладки телефонной канализации; 15000,00

4.26 Полный комплекс проектно-изыскательских работ по строительству (модернизации) сетей ШПД по технологии FTTx; за одну квартиру 225,00

4.27 Проект ОВОС. 4875,00  СОГЛАСОВАНИЯ

4 620,05

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами. Составление Актов технического обследования лесных земель по трассе ВОЛС.

6 Получение решений Глав районных Администраций об утверждении направления трассы прокладки ВОЛП.

 

Примечание:* В позиции 2.5 приведена стоимость услуг по сопровождению Охранно-спасательных археологических исследований без учета стоимости самих археологических работ, выполняемых специализированными организациями.

 

7.2. Максимальные единичные расценки ПИР станция

№ п/п

Наименование работ Стоимость при

проектировании

простого* объекта, за 1 пункт, в

руб. с учетом

Стоимость при

проектировании

сложного** объекта, за 1 пункт

в руб. с учетом

Page 59: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

59

НДС НДС

  ИЗЫСКАНИЯ (обследование помещений)

6000,00 7500,00

1 Изыскания

1.1Обследование и выбор помещений, планируемых для размещения оборудования, обмерные работы,

1.2Определение объемов работ по приспособлению помещений для размещения в них оборудования,

1.3

Составление Протоколов обследования помещений с эксплуатационными подразделениями и утверждение их у заказчика.

1.4Получение техусловий на размещение оборудования в помещении 5250,00 7500,00

  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

11250,00 18750,00

2 ЛАЦ2.1 Разработка таблиц и схем кабельных соединений;

2.2Составление планов расположения оборудования и согласование их с эксплуатационными организациями;

2.3 Детализация схемы организации связи;

2.4Составление схем прохождения цифровых трактов и каналов.

3 ЭПУ

7500,00 18750,00

3.1Составление таблицы и кабельплана питающей проводки;

3.2Разработка организации вариантов ЭПУ и выбор оптимального варианта;

3.3 Составление общей электрической схемы ЭПУ;3.4 Разработка трасс питающих кабелей;

3.5Расчет аккумуляторного и выпрямительного оборудования

4 Металлоконструкции   13500,00  Разработка рабочих чертежей.5 Электрооборудование

  3750,00 

(по низкой стороне без внешнего электроснабжения и ДЭС)

6 Пожарно-охранная сигнализация   11250,00

 Разработка рабочих чертежей по охранно-пожарной сигнализации.

7Архитектурно-строительная часть (настилка линолеума, пробивка и заделка проемов, косметический ремонт)   7500,00

 Разработка рабочих чертежей по архитектурно-строительной части.

8 Вентиляция и кондиционирование воздуха  11250,00

  Разработка рабочих чертежей по обеспечению температурно-влажностного режима.

9 Автоматика сантехустройств   7500,00  Разработка рабочих чертежей.

10 Локальные и объектные сметы, ведомостей на оборудование

11250,00 15000,00

  Составление ведомостей оборудования, измерительной

Page 60: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

60

аппаратуры, кабелей, мебели;  Составление спецификаций;  Составление локальных и объектных смет;   Составление общей пояснительной записки;  Составление сводного сметного расчета;  Расчет штата эксплуатационного подразделения.

11 Устройство заземления   7500,00

 Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления.

12

Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи.Подготовка контрактных схем организации связи и участие в работе рабочей группы по анализу предложений фирм-поставщиков;Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи и согласование их с Заказчиком. В зависимости от количеситва пунктов в проекте:

45000,00 45000,00

  до 10 пунктов  от 11 до 20 пунктов 75000,00 75000,00  от 21 до 40 пунктов 90000,00 90000,00  более 40 пунктов 105000,00 105000,00

13 Автоматическая дизельная электростанция   862500,00  Полный комплекс проектно-изыскательских работ14 Автоматическое пожаротушение   37500,00  Разработка рабочих чертежей15 Система контроля доступа 26250,00 33750,00  Полный комплекс проектно-изыскательских работ16 Система видеонаблюдения

30000,00 37500,00 

Полный комплекс проектно-изыскательских работ (на 5 камер и одно рабочее место оператора видеонаблюдения)

17ГО и ЧС (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) 18750,00 18750,00

  Полный комплекс проектно-изыскательских работ18 СКС (структурированная кабельная система) 26250,00 26250,00  Полный комплекс проектно-изыскательских работ19 Размещение контейнеров под установку оборудования

  112500,00 

Полный комплекс проектно-изыскательских работ на размещение нового контейнера

20 ТЗУС

  22500,0020.1Исходные данные для заказа оборудования и программирования

20.2 Фасады цифрового кросса21 Мультисервисные узлы абонентского доступа

26250,00 33750,00

21.1 Схема организации телефонной сети21.2 Схема LAN ОТМУС21.3 Схема размещения оборудования в шкафах21.4 Фасады цифрового кросса21.5 Исходные данные для программирования22 Сеть ПД 22500,00 26250,00

22.1 Структурная схема УСПД22.2 Схема размещения оборудования в шкафах

Page 61: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

61

22.3 Трассы прокладки кабелей       

* простой объект - пункт (площадка, помещение, комната), в котором предполагается установка плат в существующих стойках, выполнение поверчных расчетов по ЭПУ и жизнеобеспечению, подтверждающих сответстсвие существуеющего положения на объекте нормам ** сложный объект - пункт (площадка, помещение, комната), в котором предполагается установка стоек, замена оборудования ЭПУ и жизнеобеспечения

7.3. Максимальные единичные расценки ПИР РРЛ, беспроводной доступ

№ п/п Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в

рублях с НДС

  РРЛ    1 ИЗЫСКАНИЯ    

1.1Камеральное трассирование, рекогносцировочные изыскания, построение профилей 1 км* 10 687,50

1.2

Обследование станционных, радиотехнических, гражданских сооружений, энергосооружений, выработка и согласование предпроектных решений пункт

21 375,00

1.3

Обследование технического состояния конструкций опор, расчет и заключение о несущей способности АМС и фундаментов пункт

142 500,00

1.4

Разработка исходных данных для фирм-производителей оборудования в составе: схема организации связи, схема управления, схема синхронизации, профиль местности пункт

71 250,00

1.5

Инженерно-геодезические изыскания, в том числе топографическая съемка на площадках РРЛ под установку контейнеров, новых опор (мачты/башни), строительство ЛЭП, инженерно-геодезические изыскания существующих подземных коммуникаций пункт

71 250,00

1.6

Инженерно-геологические изыскания под установку контейнеров, новых опор (мачты/башни) в том числе ручное и механическое бурение с целью определения состава и категории грунтов пункт

142 500,00

1.7

Получение ТУ на электропитание/энергоснабжение у сторонних операторов и в энергосетях (при необходимости) пункт

14 250,00

1.8 Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель под строительство ЛЭП, установку контейнеров (при необходимости), строительство новых опор (мачты/башни), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих

1 км* 142 500,00

Page 62: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

62

документов, необходимых для строительства и нормальной эксплуатации объекта

1.2 Разработка проектной документации    

1.2.1Разработка вариантов размещения оборудования, конструкций и сооружений и согласование с Заказчиком пункт 21 375,00

1.2.2Разработка частотного плана, расчет качественных показателей ЦРРЛ, подготовка запросов в ГКРЧ, ГРЧЦ пункт 106 875,00

1.2.3

Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи, в зависимости от количеситва пунктов в проекте и согласование схем с Заказчиком:

  71 250,00

  до 10 пунктов  от 11 до 20 пунктов   92 625,00  от 21 до 40 пунктов   106 875,00  более 40 пунктов   121 125,00

1.2.4 ЛАЦ и вч оборудование РРЛ

пункт 21 375,00

  Разработка таблиц и схем кабельных соединений;  Составление планов расположения оборудования   Детализация схемы организации связи;

 Составление схем прохождения цифровых трактов и каналов.

  Металлоконструкции1.2.5 ЭПУ

пункт 21 375,00

  Составление таблицы и кабельплана питающей проводки;

 Разработка организации вариантов ЭПУ и выбор оптимального варианта;

  Составление общей электрической схемы ЭПУ;  Разработка трасс питающих кабелей;

 Расчет аккумуляторного и выпрямительного оборудования

1.2.6 Архитектурно-строительная часть

пункт 135 375,00

 Выдача стройзадания на изготовление контейнеров, включая систему жизнеобеспечения

 Разработка рабочих чертежей по архитектурно-строительной части.

 

Разработка рабочих чертежей на фундаменты под контейнер аппаратная+тамбур, контейнер ДЭС+тамбур, контейнер энергоблок+контейнер ДЭС+тамбур

1.2.7 Вентиляция и кондиционирование воздуха

пункт 21 375,00

 

Разработка рабочих чертежей по обеспечению температурно-влажностного режима (вентиляция, кондиционирование, отопление)

1.2.8 Автоматика сантехустройств пункт 10 687,00  Разработка рабочих чертежей.1.2.9 Пожарно-охранная сигнализация

пункт 21 375,00 

Разработка рабочих чертежей по охранно-пожарной сигнализации.

1.2.10 Автоматическое пожаротушение пункт 35 625,00  Разработка рабочих чертежей1.2.11 Периметральная сигнализация пункт 71 250,00  Разработка рабочих чертежей

Page 63: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

63

1.2.12 Разработка рабочих чертежей на АМС

пункт 131 812,50 

Разработка рабочих чертежей КМ на металлоконструкции для крепления антенн, прокладки волноводов, конструкции волноводного моста

  Разработка рабочих чертежей КЖ для мачты/башни1.2.13 Разработка рабочих чертежей на АВТ

пункт 21 375,00 

Разработка рабочих чертежей на монтаж антенн и волноводов

1.2.14Разработка рабочих чертежей на ремонт опор, замену оттяжек и наращивание опор (при необходимости) пункт 35 625,00

  Разработка рабочих чертежей

1.2.15Разработка рабочих чертежей на строительство мачты/башни пункт 131 812,50

  Разработка рабочих чертежей1.2.16 Устройство заземления

пункт 21 375,00 

Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления.

1.2.17 Автоматическая дизельная электропункт пункт 888 750,00  Полный комплекс проектно-изыскательских работ1.2.18 Разработка рабочих чертежей на микротурбины пункт    Разработка рабочих чертежей

1.2.19Разработка рабочих чертежей на топливохранилища, топливопроводы пункт  

  Разработка рабочих чертежей

1.2.20

Разработка рабочих чертежей по грозозащите, включая защиту от перенапряжения с учетом влияния через "третьи цепи" пункт 21 375,00

  Разработка рабочих чертежей

1.2.21Разработка рабочих чертежей на строительство ЛЭП с установкой КТП (при необходимости) км 57 000,00

  Разработка рабочих чертежей

1.2.22

Разработка рабочих чертежей по электротехнической части (электрооборудование, внутриплощадочные сети электроснабжения) пункт 35 625,00

  Разработка рабочих чертежей

1.3ОПЗ, локальные и объектные сметы, ведомости на оборудование

объект 71 250,00 

Составление ведомостей оборудования, измерительной аппаратуры, кабелей, мебели

  Составление спецификаций;  Составление локальных и объектных смет   Составление общей пояснительной записки  Составление сводного сметного расчета  Составление ПОС, ОВОС

1.4Разработка рабочей документации на дооборудование:    

1.4.1 Для объектов с DWDM оборудованием. пункт 17 812,501.4.2 Для объектов с SDH мультиплексорами пункт 14 250,001.5 Прочие проектные работы при необходимости:      Проверка несущей способности плит перекрытия в

помещении, где устанавливается проектируемое пункт 42 750,00

Page 64: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

64

оборудование (экспертиза здания предприятием, имеющим лицензию на проведение работ)

 Выполнение проверочных измерений действующей системы заземления пункт 28 500,00

 Расчет параметров запаса ТВР, Электропитания, электроснабжения и автономной работы пункт 21 375,00

 

Выполнение проверочных расчетов по определению достаточности параметров заземления с учетом проектируемого оборудования

пункт 21 375,00

1.6Согласование проекта с арендодателем, корректировка проекта по замечаниям

включается в

стоимость работ

по проектированию

 

       2 БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП    

2.1 Радиочастотное планирование

пункт

106 875,00

2.1.1 Расчет зоны покрытия

2.1.2

Поиск площадки для размещения Объекта Заказчика и - ведение переговоров от имени Заказчика с потенциальными Арендодателями,

2.1.3

Согласование размещения оборудования БС с собственниками помещения. Заключение предварительного договора.

2.1.4Подготовка заявки на выделение частоты/полосы частот в ГРЧЦ

2.1.5Организация экспертизы ЭМС с РЭС гражданского назначения

2.1.6Организация экспертизы ЭМС с РЭС военного назначения

2.1.7 Определение географических координат и отметок высот2.2 Размещение оборудования, АО и АФУ

пункт 178 125,00

2.2.1 Организация и проведение общественного обсуждения

2.2.2

Оформление, согласование и утверждение акта выбора и проекта границ земельного участка, межевание и кадастровый учет

2.2.3 Оформление договора аренды2.2.4 Государственная регистрация договора аренды

2.2.5

Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора.

2.2.6Проведение технической инвентаризации и Госрегистрация права собственности на АМС

2.3 ИЗЫСКАНИЯ пункт 42 750,00

2.3.1Обследование площадки, сбор исходных данных с подготовкой протоколов

2.3.2 Получение ТУ на размещение оборудования2.3.3 Получение ТУ на электропитание

Page 65: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

65

2.3.4

Получение ТУ на внешнее энергоснабжение. Оформление и сопровождение договора технологического присоединения к электрическим сетям.

2.3.5 Получение ТУ на размещение АМС

2.4Проведение расчетов, обследований получение заключений

пункт

285 000,00

2.4.1

Проведение обследования несущей способности здания и получение Заключения о возможности размещения оборудования.

2.4.2

Проведение обследования несущей способности перекрытия и получение Заключения о возможности размещения оборудования.

2.4.3

Проведение обследования несущей способности существующего АМС и получение Заключения о возможности размещения на нем проектируемых АФУ

2.4.4

Поверочный расчет несущей способности АМС с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования АФУ

2.4.5Расчет санитарно- защитной зоны и зоны ограничения застройки.

2.4.6 Расчет запасов оборудования обеспечивающего ТВР

2.4.7Расчет запасов мощности существующих установок электропитания

2.5 Получение согласований и разрешений проект 997 500,00

2.5.1Согласование проекта электроснабжения с энергоснабжающей организацией

2.5.2 Согласование размещения РЭС 2.5.2.

1 с собственниками2.5.2.

2с органами Роспотребнадзора(получение санэпидзаключения на размещение БС)

2.5.2.3 с органами МЧС

2.5.3

Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

2.5.4

Получение в территориальном управлении Ростехнадзора (Энергонадзора) Акта-допуска электроустановки в эксплуатацию

2.5.5

Получение в энергоснабжающей организации справки о выполнении ТУ, разрешения на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме

2.5.6

Согласование строительства высотного объекта (АМС) Росаэронавигацией, ВВС МО РФ, и местными аэродромами

2.5.7

Оформление и согласование материалов градостроительной проработки (Градостроительного плана) по строительству АМС

2.5.8 Получение положительного заключения государственной экспертизы по материалам рабочего проекта на

Page 66: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

66

строительство АМС

2.5.9Оформление разрешения на строительство АМС в территориальных органах местного самоуправления

2.5.10

Получение положительного заключения госдарственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации

2.5.11Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в территориальных органах местного самоуправления

2.5.12Согласование рабочего проекта строительства АМС с арендодателем

2.5.13Согласование рабочего проекта строительства БС с арендодателем

2.5.14Согласование рабочего проекта энергоснабжения и электропитания с арендодателем

2.5.15Согласование с владельцами мест размещения оборудования и прохождения кабельных трасс

2.5.16 Согласование схем организации связей2.5.17 Согласование схем СОРМ

2.6Разработка рабочей документации на вновь устанавливаемое оборудование:

пункт

156750,002.6.1 Разработка и согласование схем организации связи2.6.2 Разработка РП внешнего энергоснабжения2.6.3 Разработка разделов СОРМ2.7 АМС    

2.7.1 Разработка проекта на башню проект 498 750,002.7.2 Разработка проекта на мачту проект 356 250,002.7.3 Разработка проекта на столб проект 213 750,00

2.7.4Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на башню Раздел 85 500,00

2.7.5Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на мачту Раздел 71 250,00

2.7.6Разработка раздела проекта конструкции

железобетонные на столб Раздел 57 000,00

2.7.7Разработка раздела проекта конструкции

металлические на башню Раздел 78 375,00

2.7.8Разработка раздела проекта конструкции

металлические на мачту Раздел 64 125,00

2.7.9Разработка раздела проекта конструкции

металлические на столб Раздел 49 875,00

2.7.10Разработка раздела проекта конструкции

металлические на трубостойку или опору Раздел 28 500,00

2.7.11Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на башню Раздел 42 750,00

2.7.12Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на мачту Раздел 42 750,00

2.7.13Разработка раздела проекта светоограждение и

молниезащита на столб Раздел 21 375,00

2.7.14Разработка архитектурно-строительного раздела

проекта Раздел 35 625,00

2.8 Разработка рабочего проекта на установку БС проект 85 500,00

Page 67: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

67

2.8.1 ОПЗ2.8.2 Технологическая часть.2.8.3 Архитектурно-строительная часть.2.8.4 Электропитание и освещение.2.8.5 Пожарная и охранная сигнализация.2.8.6 Вентиляция и кондиционирование воздуха.2.8.7 Подготовка санпаспорта

2.9Разработка рабочего проекта на установку оборудования ядра сети

проект 106 875,00

2.9.1 ОПЗ2.9.2 Технологическая часть.2.9.3 Архитектурно-строительная часть.2.9.4 Электропитание и освещение.2.9.5 Пожарная и охранная сигнализация.2.9.6 Вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.10Разработка рабочего проекта привязки оборудования БС к ядру сети

проект 71 250,002.10.1 ОПЗ2.10.2 Линейная часть2.10.3 Станционная часть2.11 Экспертизы и получение заключений    

2.11.1

Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора (Энергонадзора) по проекту электроснабжения  

106 875,00

2.11.2

Проведение экспертизы РП (включая расчет СЗЗ и ЗОЗ) в органах Роспотребнадзора (на соответствие СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03)  

35 625,00

2.11.3Проведение экспертизы и получение заключения на РП в органах МЧС   57 000,00

2.11.4

Проведените экспертизы ФГУ Центр МИР ИТ, получение положительного экспетрного заключения, исключая стоимость услуг экспертых организаций.  

28 500,00

2.11.5

Проведение Главгосэкспертизы, получение положительного экспетрного заключения, исключая стоимость услуг экспертых организаций.  

71 250,00

* В качестве единицы изменрения рассматривается 1 Га.

7.4. Максимальные единичные расценки ПИР сети доступа

№ п/п Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в

рублях с НДС

  ИЗЫСКАНИЯ    1 Обследование помещений:    

1.1

Разработка эскиза домовой р/с и определение предполагаемых мест размещения оборудования распределительной сети в домах (ОРШ,РШ,ОРК,РК) с натурным обследованием (многоквартирные дома)

на 1 квартир

у75,00

1.2 Разработка эскиза домовой р/с и определение на 1 дом 750,00

Page 68: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

68

предполагаемых мест размещения оборудования распределительной сети в домах (ОРШ,РШ,ОРК,РК) с натурным обследованием (для малоквартирного сектора)

1.3Составление по данным учетной документации эскизов трас прокладки магистрального кабеля с раскладкой по каналам

на 1 км 7500,00

1.4

Составление по данным учетной документации эскизов трасс прокладки магистрального кабеля с раскладкой по каналам (при невозможности предварительного определения метража)

на шкафной район

7500,00

1.5получение исходных данных у владельцев/застройщиков: архитектурно-строительные чертеж, количество квартир по этажам и секциями, проект тех.коммуникаций и т.д.

на 1 дом 1875,00

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    

2.1 Составление спецификации оборудования, изделий и материалов магистральной сети

шкафной район 1500,00

2.2 Составление спецификации оборудования, изделий и материалов распределительной сети

на 1 номер 15,00

2.3 Разработка схемы магистральной сети шкафной район 4500,00

2.4 Разработка схемы распределительной сети на 1 номер 60,00

2.5 Разработка комплекта РД по магистральной сети шкафной район 7500,00

2.6 Разработка комплекта РД по распределительной сети на 1 номер 75,00

2.7Разработка схемы расположения проектируемого оборудования и кабельных прокладок на архитектурных планах (для ТНЖ)

на 1 номер 60,00

2.8

Разработка комплекта РД по магистральной сети PON на станционных сооружениях (по АТС, включая кросс)

на 1 кабель

магистральной

сети

3750,00

2.9 Разработка комплекта РД по магистральной медной сети на станционных сооружениях (по АТС, включая кросс)

на 1 номер 37,50

2.10Установка выносного узла связи в здании (включая его энергоснабжение, защитное заземление)

1 телекомм. Шкаф

7500,00

2.11разработка исходных данных на приспособление помещения для размещения телекоммуникационного оборудования (для помещений площадью до 40 кв.м.)

1 помеще

ние11250,00

2.12Разработка комплекта рабочей документации на установку телекоммуникационного контейнера

1 контейн

ер112500,00

2.13Разработка комплекта рабочей документации на организацию энергоснабжения телекоммуникационного контейнера

1 контейн

ер37500,00

2.12 Разработка рабочих чертежей на устройство контуров заземления. 1 контур 22500,00

3 СОГЛАСОВАНИЯ*    

Page 69: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

69

3.1

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами.

1 согласов

ание6000,00

4 Сметная документация    4.1 Составление локальных и объектных смет (% от стоимости

ПИР);1

комплект

8%

Примечание: *) - стоимость приведена без учета стоимости проезда, командировочных расходов и затрат на оплату согласовывающим организациям.

7.5. Максимальные единичные расценки ПИР ВОЛС ВЛС

№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в

рублях с НДС

  ВОЛС ВЛ ИЗЫСКАНИЯ    

1 Изыскания трасы подвески (прокладки) оптического кабеля (ОК), включающие:

1 км 17812,5 

- сбор исходных данных и инструментальное обследование ВЛ

 

- обследование территорий энергообъектов, предназначенных для подвески (прокладки) ОК, до расположения указанны Заказчиком участков размещения средств связи и/или указанных Заказчиком оптических кроссов

2Получение технических условий у собственников инфраструктуры на подвеску (прокладку) ОК по опорам ВЛ и по территориям энергообъектов

1 ТУ 17812,5*

  ВОЛС ВЛ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    

3 Составление Ведомости проектной документации 1 шт 3562,54 Составление пояснительной записки, включающей: 1 шт 60562,5  а. Перечень объектов строительства  б. Основные технические решения:

  - выбор типов ОКГТ по механическим характеристикам;

  - выбор типов ОКГТ по стойкости к термическому воздействию тока короткого замыкания;

  - выбор типов ОКСН по механическим характеристикам;

  - выбор линейной арматуры для натяжных и поддерживающих креплений ОК на опорах ВЛ;

  - выбор узлов крепления спусков ОК и соединительных муфт к опорам ВЛ;

Page 70: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

70

  - защита ОК от вибрации;  в. Рекомендации по организации строительства

  г. Требования по организации эксплуатации, ремонтных и аварийно-восстановительных работ

  д. Требования и условия по разработке природоохранных мероприятий

  е. Прилагаемые материалы

5 Составление рабочей документации на линейно-кабельные сооружения, включающей:

1 км 28500,00

  - ведомость полного комплекта рабочей документации;

  - ситуационный план трассы ВОЛП с указанием путей заездов (на карте масштаба 1:100 000 или 1:200 000);

  - схематический план трассы ВОЛП;  - монтажные ведомости;

  - таблицы монтажных стрел провеса и тяжений ОК;

  - чертежи узлов креплений ОК на опорах;

  - схемы креплений спусков ОК и соединительных муфт к опорам;

  - схемы обводки шлейфа ОК на опорах;  - чертежи нестандартных изделий;  - схемы установки гасителей вибрации на кабели;  - спецификации строительных длин ОК;

  - спецификации материалов для крепления спусков ОК к опорам;

  - спецификации на соединительные муфты;

  - спецификации на нестандартные металлоконструкции;

  - спецификации на метизы;

  - спецификации аврийного запаса кабелей, арматуры и материалов;

  - схемы прокладки ОК по территориям энергообъектов от концевых муфт ВОЛП ВЛ до мест размещения кроссов;

  - ситуационные планы подходов к энергообъектам с указанием подходящих к ним ВЛ и трассы прохождения ОК по этим ВЛ;

  - ситуационные планы сложных узлов перехода ОК с одного ВЛ на другую;

 

- чертежи переходов через (под) инженерными сооружениями (пересечения с ВЛ, ж/д, автодороги и т.д.) с расчетами габаритов, если меняются существующие габариты;

  - требования по организации эксплуатации, ремонтных и аварийно-восстановительных работ;

  - спецификации на ОК, арматуру, кроссы, нестандартные изделия и материалы для прокладки по территориям энергообъектов;

6 Составление сметной документации, включающей: проект 60562,5  - локальные сметы;

Page 71: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

71

  - объектные сметы;  - сводно-сметный расчет;* Цена указана ориентировочная и зависит от района проектирования.

7.6. Максимальные единичные расценки ПИР ПВОЛП

№ п/п Наименование работ

Единица

измерения

Цена за един. в

рублях с НДС

  Подводные ВОЛП    1 ИЗЫСКАНИЯ    

1.1 Разаработка камерального проекта   5970000

1.1.1Камеральное трассирование, рекогносцировочные изыскания, построение профилей   входит в

1.1

1.1.2Получение разрешения на проведение морских изысканий   входит в

1.11.2 Проведение морских изысканий    

1.2.1Инженерно-геодезические - инженерно-гидрографичекие работы

 

раскрыты по

позициям ниже

1.2.2инженерно-геологические изычкания - инженерно-геологичекая съемка, геофизические исследования

 

раскрыты по

позициям ниже

1.2.3 Работы выполняемые на мелководных участках до 20 м:      - гидрографичекая съемка в полосе 100м;   3954,38

 - гидролакационное обследование поверхности морского дня от изобаты 3м до изобаты 20 м;   3954,38

  - морская магнитная съемка галсами через 15 м   3277,50

 - акустическиое профилирование на глубину более 10м галсами 15-20м   3277,50

  - отбор проб грунта на глубинах 15-20м   5985,00

1.2.4Работы выполняемые на участке от изобаты 20 м до изобаты 250м:    

 - гидрографичекая съемка многолучевым эхолотом в полосе 500м;   9333,75

 - гидролакационное обследование поверхности морского гидролакатором с разрешением 0,5 м;   9333,75

 - акустическиое профилирование тремя галсами: центральным и отстоящим от него на 150 м слева и справа   3277,50

  - отбор проб грунта   20662,501.2.5 Работы выполняемые на участке от изобаты более 500м:    

 - гидрографичекая съемка многолучевым эхолотом в полосе 500м;   9333,75

 - гидролакационное обследование поверхности морского гидролакатором с разрешением не более 3 м;   9333,75

  - акустическиое профилирование донных отложений   3277,501.2.6 Проведение гидрометереологических наблюдений   11043,75

Page 72: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

72

1.2.7

Инженерно-геологические изыскания под установку береговых креплений (контейнеров) в том числе отбор проб грунта для определения категории грунтов

  2280,00

1.2.8

Земельное дело, включая получение всех необходимых согласований по отводу земель под береговые крепления, установку контейнеров (при необходимости), получение решений Глав администрации и др. согласовывающих документов, необходимых для строительства и нормальной эксплуатации объекта

1 км 19237,50

1.2.9Оформление, согласование и утверждение акта выбора и проекта границ земельного участка, межевание и кадастровый учет

пункт 150000,00

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1 км 8220000,00

2.1 Cоставление ситуационного плана по участкам;

2.2 Составление чертежей трассы в масштабе 1: 2 000 и 1:500 с проектными решениями;

2.3

Составление чертежей переходов (в т.ч. составление планов профилей) через железные дороги, автодороги, реки, овраги, оползневые участки, включая чертежи переходов, выполняемых методом ГНБ;

2.4 Составление профилей пересечений с подводными сооружениями (нефтепровод, газопровод и т.д.);

2.5 Составление схемы протяжки кабеля в существующей канализации;

2.6 Составление профилей по трассе строительства кабельной канализации;

2.7 Составление чертежей на вводы кабеля;2.8 Составление раскладки кабеля по строительным длинам;2.9 Составление спецификаций;

2.10 Определение объемов работ и составление характеристики трассы;

2.11 Составление пояснительной записки;2.12 Подготовка материалов для ПОС;2.13 Подготовка материалов для экологической экспертизы;2.14 Составление локальных и объектных смет;

2.15 Согласование рабочих чертежей с заинтересованными организациями;

2.16 Составление общей пояснительной записки;2.17 Составление сводного сметного расчета;2.18 Расчет штата эксплуатационного подразделения;

2.19Проведение рыбохозяйственной характеристики пересекаемых водных преград и проведение расчета ущерба рыбному хозяйству.

2.20 Составление утверждаемой части проекта  СОГЛАСОВАНИЯ    

3

Проведение (включая получение) согласований с заинтересованными организациями, землевладельцами и владельцами коммуникаций, а также контрольными и надзорными органами. Составление Актов технического обследования лесных земель по трассе ВОЛС.

1 км

12112,50

4 Получение решений Глав районных Администраций об 8550,00

Page 73: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

73

утверждении направления трассы прокладки ВОЛП.

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма 1Фирменный бланк Претендента на участие в Запросе предложений

«___» __________ 20___ года №______

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора _______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Изучив извещение о проведении Запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на строительно-монтажные работы по прокладке и монтажу магистральных и распределительных сетей и строительству телефонной канализации на объектах города Санкт – Петербурга на ЭТП (название ЭТП) на сайте ________________, а также Документацию по проведению Запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений,

______________________________________________________________________, (полное наименование Претендента на участие в Запросе предложений с указанием организационно-правовой формы)

Page 74: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

74

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,(местонахождение Претендента на участие в Запросе предложений)

предлагает заключить договор_______________________________________(предмет договора)

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп. (с учетом НДС).

Срок выполнения работ: _______________.Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят)

календарных дней.Настоящим подтверждаем, что против ________________________________

(наименование Претендента на участие в Запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование Претендента на участие в Запросе предложений) банкротом, деятельность ___________________________(наименование Претендента на участие в Запросе предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование Претендента на участие в Запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас Победителем Запроса предложений мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Запроса предложений и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации по проведению Запроса предложений и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению Запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном Запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

№п/п

Наименование документа [указываются документы, перечисленные в

пункте 15 раздела 5 «Информационная карта Запроса предложений»]

№ страницы

Числостраниц

Page 75: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

75

___________________________________ ___________________________(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах,

подготовленных Претендентом на участие в Запросе предложений.2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке

Претендента на участие в Запросе предложений. Претендент на участие в Запросе предложений присваивает Заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Претендент на участие в Запросе предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.

4. Претендент на участие в Запросе предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Претендент на участие в Запросе предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

Page 76: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

76

Форма 2Приложение к Заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора _________________

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Претендент на участие в Запросе предложений: ________________________________

№ НаименованиеСведения о Претенденте

на участие в Запросе предложений

1.

Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на участие в Запросе предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

2. Организационно-правовая форма

3.Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)

4.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Претендента на участие в Запросе предложений – физического лица

5. Виды деятельности

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО8. Место нахождения (страна, адрес)9. Почтовый адрес (страна, адрес)10. Телефоны (с указанием кода города)11. Факс (с указанием кода города)12. Адрес электронной почты

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

14. Размер уставного капитала

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода)

16.

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Претендента на участие в Запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

Page 77: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

77

№ НаименованиеСведения о Претенденте

на участие в Запросе предложений

17.

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Запросе предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

18.

Орган управления Претендента на участие в Запросе предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки

19.

Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в Запросе предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты

20. Численность персонала

___________________________________ ___________________________(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах,

подготовленных Претендентом на участие в Запросе предложений.2. Претендент на участие в Запросе предложений приводит номер и дату

Заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры закупки.

3. Претендент на участие в Запросе предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Запросе предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная Претендентом на участие в Запросе предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Page 78: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

78

Форма 3

Приложение к заявке на участие в закупке

№ _____________(Номер извещения на сайте ЭТП)

от «___» __________ 20___ г.

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора _______________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

№ п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого

окончания выполнения)

Заказчик (наименование,

адрес, контактное лицо с указанием

должности, контактные телефоны)

Описание договора (объем и состав

поставок)

Сумма договора,

рублей

Сведения о рекламациях по перечисленным

договорам, процент

завершенности выполнения

1. Договор 1

Выполнение работ по …

2. Договор 2

… Договор …

….

ИТОГО за полный год Х1.

2.

ИТОГО за полный год Х

Page 79: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

79

№ п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого

окончания выполнения)

Заказчик (наименование,

адрес, контактное лицо с указанием

должности, контактные телефоны)

Описание договора (объем и состав

поставок)

Сумма договора,

рублей

Сведения о рекламациях по перечисленным

договорам, процент

завершенности выполнения

1.

2.

ИТОГО Х

_____________________________________(фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая

форма))

___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя)

___________________________(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах,

подготовленных Претендентом.2. Претендент указывает номер и дату извещения на сайте ЭТП.3. В наименовании указать конкретный способ осуществления закупки

(Открытый конкурс (в том числе конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс)/Аукцион/Запрос предложений/Запрос котировок/Конкурентные переговоры/У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)/Закрытые процедуры закупки)

4. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

5. Претендент указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

6. Претендент может выбрать договоры, самостоятельно исполненные им ранее, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

7. Претендент может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

8. Претендентам рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Page 80: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ › about › konkurs › mrf › sz › pts…  · Web viewДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

80

Форма 4Приложение к Заявке на участие в Запросе предложений от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ___________

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Претендент на участие в Запросе предложений: ________________________________

Суть технико-коммерческого предложения

___________________________________ __ ___________________________(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах,

подготовленных Претендентом на участие в Запросе предложений.2. Претендент на участие в Запросе предложений приводит номер и дату

Заявки о подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

3. Претендент на участие в Запросе предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения.

5. Желательно, чтобы Претендент в данной форме представил таблицу соответствия своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей Документации) в соответствии с приведенной формой:

№ № п.п. ТЗ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ

№: порядковый номер№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью"нет" - не будет выполнен"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

Пояснения: необходимые поясненияСсылки на ПЗ:

номер пункта материалов Заявки Претендента на участие в Запросе предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения

Директор Петербургского филиалаОАО «Ростелеком»

Р.Н. Евсеев