· Web viewFertigstellung (Bauph. 2)29.05.2019. 2. Allgemeine Beschreibung . ... Das Merkblatt...

57
Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken Offenes Verfahren Bekanntmachungs-Nr. im Supplement zum EU-Amtsblatt: 2017/S 173-355234 Vergabeunterlagen Teile B bis I und K Stand 21. September 2017 – vom Bieter entsprechend den Vergabebedingungen ausgefüllt bis zum Ablauf der Angebotsfrist einzureichen – Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Transcript of   · Web viewFertigstellung (Bauph. 2)29.05.2019. 2. Allgemeine Beschreibung . ... Das Merkblatt...

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken

Offenes Verfahren

Bekanntmachungs-Nr. im Supplement zum EU-Amtsblatt: 2017/S 173-355234

Vergabeunterlagen

Teile B bis I und KStand 21. September 2017

– vom Bieter entsprechend den Vergabebedingungen ausgefüllt bis zum Ablauf der Angebotsfrist einzureichen –

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil B: Formblatt Angebot, Eignung und Nachweise(Anlage 1 zum Vertrag)

Der Bieter/die Bietergemeinschaft macht folgende Angaben und gibt folgende Erklärungen ab:

I. Erklärung des Bieters zum Angebot

Mein/Unser Angebot umfasst die vorliegenden Vergabeunterlagen einschl. aller Anlagen, vollständig, an allen vorgesehenen Stellen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet, sowie die weiteren in den Vergabeunterlagen geforderten Nachweise/Bescheinigungen. Die Anlagen zu Teil I, sind Teil meines/unseres Angebots, auch wenn diese nicht hier beigefügt sind.

Ich/Wir erkläre(n), dass alle Angaben in meinem/unserem Angebot zutreffend sind und ich/wir zur Erbringung der in der Bekanntmachung bezeichneten Leistung geeignet bin, ggf. unter Hinzuziehung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Ressourcen o. a. Mitteln des/der im ausgefüllten Teil C genannten Dritten.

Dem Angebot liegen die Anforderungen und Informationen der Vergabeunterlagen zugrunde. Ich/Wir habe(n) diese Anforderungen und Informationen vollständig gelesen und verstanden. Ich/Wir gebe(n) diesen Angebot zu den in diesen Unterlagen genannten Bedingungen ab und erfüllen vollständig die darin gestellten Anforderungen.

Die vorgegebenen Formblätter habe(n) ich/wir nicht verändert oder – außer an den dafür vorgesehenen Stellen – ergänzt.

Das Angebot enthält keine weiteren Maßgaben oder Einschränkungen über die in diesem Schreiben sowie den Formblättern gemachten Angaben hinaus. Mir/Uns ist bewusst, dass widersprüchliche Angaben oder wissentlich falsche Erklärungen zur Nichtberücksichtigung des Angebotes führen können.

Die Mitglieder unserer Bietergemeinschaft haften gesamtschuldnerisch (gilt nur bei Bietergemeinschaften).

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die von mir/uns mitgeteilten personenbezogenen Daten für das Vergabeverfahren gespeichert und verarbeitet werden und insbesondere entsprechend den vergaberechtlichen Bestimmungen nicht berücksichtigten Bietern/Bietern der Name des erfolgreichen Bieters und unter bestimmten Voraussetzungen die Merkmale und Vorteile von dessen Angebot mitgeteilt wird/werden. Erforderliche Einwilligungen von Dritten liegen vor und können von uns auf Anforderung des Auftraggebers belegt werden.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Die Unterschrift(en) für alle Erklärungen im Rahmen dieser Formblätter und des Angebotes im Übrigen, einschließlich weiterer, neben den Vergabeunterlagen von uns beigefügter Unterlagen, leiste(n) ich/wir auf der letzten Seite (Teil K).

II. Angaben zum Bieter / zur Bietergemeinschaft

1. Angaben zur (juristischen) Person / den (juristischen) Personen

Angaben zum Bieter (bei Einzelbietern):

Vollständiger Firmenname:

Anschrift:

Angaben zur Bietergemeinschaft (bei Bietergemeinschaften):

Mitglied 1 der Bietergemeinschaft:

Vollständiger Firmenname Mitglied 1 der Bietergemeinschaft:

Anschrift:

Mitglied 2 der Bietergemeinschaft:

Vollständiger Firmenname Mitglied 2 der Bietergemeinschaft:

Anschrift:

Mitglied 3 der Bietergemeinschaft:

Vollständiger Firmenname Mitglied 3 der Bietergemeinschaft:

Anschrift:

2. Kontaktdaten (für den Bieter bzw. einheitlich für die Bietergemeinschaft)

Ansprechpartner (Name Einzelperson)

Unternehmen, Adresse

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Telefax

E-Mail

3. Rechtsform der Bietergemeinschaft (nur bei Bietergemeinschaften)

Die Bietergemeinschaft hat derzeit folgende Rechtsform:

Während der Leistungserbringung ist für die Bietergemeinschaft folgende Rechtsform geplant:

Hinweise des Auftraggebers:

- Falls die Bietergemeinschaft mehr als drei Mitglieder hat, bitte für weitere Mitglieder die Tabelle elektronisch kopieren oder Beiblatt verwenden und darauf alle Angaben für die weiteren Mitglieder der Bietergemeinschaft wie vorstehend machen.

- Die geforderte Angabe zur Rechtsform der Bietergemeinschaft meint nicht die Rechtsform der Mitglieder der Bietergemeinschaft, sondern die Rechtsform, in der sich die Mitglieder der Bietergemeinschaft miteinander für diesen Auftrag zusammengeschlossen haben/zusammenschließen werden.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

III. Allgemeine Eigenerklärung zur Eignung

für(bei Bietergemeinschaften: Bitte Erklärung kopieren und hier jeweiliges Mitglied

eintragen, vgl. auch nachfolgenden Hinweis)

1. Der Bieter (bzw. das Mitglied der Bietergemeinschaft) erklärt, dass keine Person, deren Verhalten seinem Unternehmen zuzurechnen ist, nach den folgenden Tatbeständen rechtskräftig verurteilt oder gegen sein Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 89c des StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des StGB zu begehen,

c) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

d) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

f) § 299 des StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

g) § 108e des StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

h) den §§ 333 und 334 des StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

j) den §§ 232 und 233 des StGB (Menschenhandel) oder § 233a des StGB (Förderung des Menschenhandels).

k) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Vorgenannten stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

2. Der Bieter (bzw. das Mitglied der Bietergemeinschaft) erklärt zudem, dass

a) sein Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

b) sein Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen seines Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich sein Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, falls ein rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan vorliegt, fügt der Bieter diesen dem Angebot bei,

c) sein Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,

d) sein Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

e) sein Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,

f) sein Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien zu keinem Zeitpunkt eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder

g) sein Unternehmen zu keinem Zeitpunkt versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

h) sein Unternehmen keinen Verstoß gegen die Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Aufenthaltsgesetzes, des Mindestlohngesetzes und des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes begangen hat.

3. Der Bieter (bzw. das Mitglied der Bietergemeinschaft) erklärt zudem, dass

a) er die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der Leistung selbst erfüllt ODER durch Dritte, wobei er dies auf einem Beiblatt erläutert, falls er diese Voraussetzungen nicht selbst erfüllt,

b) er Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers und der Vergabestelle keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt hat,

c) er unverzüglich weitere gewünschte Angaben machen bzw. Nachweise vorlegen wird, falls der Auftraggeber Rückfragen oder weiteren Klärungsbedarf, insbesondere zu meiner/unserer Eignung, äußert oder Erläuterungen oder Nachweise wünscht (z. B. die Bescheinigung eines Sozialversicherungsträgers, einen Gewerbezentralregister- oder Handelsregisterauszug oder eine Bankerklärung),

d) er über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt, wonach der Bieter bzw. alle Mitglieder der Bietergemeinschaft sowie Nachunternehmer in angemessener Höhe versichert ist/sind ODER er hiermit verbindlich zusichert, dass er im Falle der

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Beauftragung eine entsprechende Erhöhung der genannten Haftungssummen bzw. der Abschluss einer entsprechenden Versicherung vornimmt,

e) er nicht zu einer Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister verpflichtet ist ODER er in einem Berufs- oder Handelsregister eingetragen ist, und zwar unter der Nummer

bei folgendem Register (Bezeichnung, Ort):

und

f) er den Auftraggeber unverzüglich informiere(n) und gegebenenfalls aktualisierte Eigenerklärungen sowie ggf. Nachweise abgeben werde(n), falls sich während des weiteren Verfahrens (vor oder nach Angebotsabgabe) Änderungen an den von ihm vorstehend erklärten Sachverhalten oder anderen für ihn erkennbar relevanten Voraussetzungen für eine Zuschlagserteilung ergeben.

Hinweise des Auftraggebers:

- Sofern der Bieter (bzw. das Mitglied der Bietergemeinschaft) in der Vergangenheit Verstöße gegen Vorschriften begangen hat, die insbesondere gegen die Gesetzestreue und Zuverlässigkeit sprechen, mittlerweile jedoch geeignete Maßnahmen zur sog. Selbstreinigung im Sinne des § 125 GWB getroffen hat, so hat der Bieter (bzw. das Mitglied der Bietergemeinschaft) die Nachweise gemeinsam mit dem Angebot einzureichen.

- Sind zu dem jeweiligen Punkt keine Erklärungen/Nachweise in dem vorgegebenen Feld bzw. auf einem Beiblatt beigefügt, gilt jeweils die Erklärung bis zum Wort „ODER“ (in Großbuchstaben) als abgegeben.

- Bei Bietergemeinschaften ist diese Erklärung von jedem Mitglied gesondert auszufüllen und zu unterschreiben; der Abschnitt kann dafür elektronisch kopiert und als ergänzende Seiten in das WORD-Dokument eingefügt.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

IV. Angaben zum Umsatz

für

(bei Bietergemeinschaften Erklärung kopieren und hier jeweiliges Mitglied eintragen, vgl. auch nachfolgenden Hinweis)

Jahr Umsatz in EUR

2014

2015

2016

Der Bieter verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftraggebers unverzüglich Bilanzen oder Bilanzauszüge des Bieters für die beiden letzten Geschäftsjahre vorzulegen, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist.

Der Bieter macht folgende Angaben zur Dauer des jeweiligen Geschäftsjahres (falls nicht mit Kalenderjahr identisch), für das die vorstehenden Angaben gemacht wurden, sowie zum Beginn der Geschäftstätigkeit (bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit nach 2014):

Hinweise des Auftraggebers:

- Bei Bietergemeinschaften ist diese Erklärung von jedem Mitglied gesondert auszufüllen und zu unterschreiben; der Abschnitt kann dafür elektronisch kopiert und als ergänzende Seiten in das WORD-Dokument eingefügt werden.

- Bitte geben Sie nur die Umsätze des Unternehmens an, das selbst Bieter oder Mitglied der Bietergemeinschaft ist. Falls Sie sich hinsichtlich der wirtschaftlichen/finanziellen Leistungsfähigkeit auf ein anderes Unternehmen berufen möchten, legen Sie dies bitte in Teil C dar und reichen eine Verpflichtungserklärung nach Teil D ein.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

V. Referenzen

In der nachfolgenden Tabelle sind eine oder mehrere Referenzen, die mit der zu vergebenden Leistung nach der Aufgabenstellung, also Art, Umfang und Komplexität des Auftrages, vergleichbar sind und die erfolgreich, also ohne wesentliche Beanstandungen durchgeführt wurden, anzugeben. Es wird um Einreichung von mindestens drei vergleichbaren Referenzen gebeten; dies erleichtert erfahrungsgemäß die erforderliche positive Feststellung der Eignung.

Vergleichbar mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand sind Referenzen, sofern es sich insbesondere um Kliniken mit Baulogistik mit vergleichbarer Größenordnung (BRI ca. 14000 m³) und Komplexität, z. B. beengte Platzverhältnisse etc., handelt. Sofern sich die Vergleichbarkeit nicht bereits aus der Bezeichnung des Auftraggebers und des Auftrages ergibt, muss dies unter „Angaben zur Vergleichbarkeit“ erläutert werden. Für weitere Referenzen kann die Vorlage elektronisch kopiert und als ergänzende Seiten in das WORD-Dokument eingefügt werden (bitte Nummerierung entsprechend fortführen).

Die Referenzen müssen aktuell sein (in den letzten drei Jahren erfolgreich abgeschlossene Leistungen).

Verfügt der Bieter über mehrere Niederlassungen, so muss sich die Referenz auf die Niederlassung beziehen, die den Auftrag ausführen soll.

Der Bieter erklärt sich durch Angabe der Referenzen mit einer Nachfrage des Auftraggebers bei den jeweiligen Referenzauftraggebern ohne seine gesonderte Zustimmung einverstanden. Die Referenzen sind auf Anforderung durch eine Bescheinigung des Referenzauftraggebers zu belegen, die Vorlage einer Bescheinigung anstelle des vollständig ausgefüllten Formulars genügt jedoch nicht.

Falls der Bieter keine eigenen Referenzen, sondern Referenzen anderer Unternehmen nennt, muss er erläutern, warum er sich auf die Referenz berufen kann, und die entsprechenden Unterlagen nach Teil C und Teil D einreichen. Dies gilt auch für Referenzen von Konzernunternehmen/Unternehmen, mit denen der Bieter gesellschaftsrechtlich verbunden ist.

Wenn nicht alle geforderten Felder zu einer Referenz ausgefüllt werden, kann die Referenz mangels Überprüfbarkeit nicht berücksichtigt werden.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Referenz 1

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen anderer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbarkeit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Referenz 2

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen ande-rer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbar-keit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Referenz 3

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen ande-rer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbar-keit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Referenz 4

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen ande-rer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbar-keit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Referenz 5

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen ande-rer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbar-keit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Referenz 6

Referenzauftraggeber:

Umsatz mit dem Auftrag und Zeitraum der Leistungserbringung (bitte Kalenderdaten zu Anfang und Ende):

______________________________________________________________________________

Beschreibung von Art und Umfang der eigenen Leistungen (ggf. in Abgrenzung zu Leistungen ande-rer Unternehmen, z. B. Nachunternehmer, in dem Auftrag) sowie weitere Angaben zur Vergleichbar-keit (insbesondere Angabe von Bruttorauminhalt und Komplexität sowie Angabe, ob gesamte Leistung bzw. welche Anteile erbracht wurden), ggf. Bemerkungen:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ansprechpartner beim Referenzauftraggeber: __________________________________________

Telefon-Nr., Fax und/oder E-Mail Ansprechpartner: ______________________________________

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

VI. Angaben zur Anzahl der Beschäftigten

für

(bei Bietergemeinschaften Erklärung kopieren und hier jeweiliges Mitglied eintragen, vgl. auch nachfolgenden Hinweis)

Jahr Anzahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigtengesamt sowie unterteilt nach Lohngruppen

2014

2015

2016

Hinweise des Auftraggebers:

- Bei Bietergemeinschaften ist diese Erklärung von jedem Mitglied gesondert auszufüllen und zu unterschreiben; der Abschnitt kann dafür elektronisch kopiert und als ergänzende Seiten in das WORD-Dokument eingefügt werden.

- Bitte geben Sie nur die Umsätze des Unternehmens an, das selbst Bieter oder Mitglied der Bietergemeinschaft ist. Falls Sie sich hinsichtlich der wirtschaftlichen/finanziellen Leistungsfähigkeit auf ein anderes Unternehmen berufen möchten, legen Sie dies bitte in Teil C dar und reichen eine Verpflichtungserklärung nach Teil D ein.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

VII. Projektleiter und Bauleiter/stellvetretender Projektleiter

Hinweis: (zu Anforderungen vgl. auch Leistungskriterium 2 gemäß Vergabebedingungen/Teil A der Vergabeunterlagen, Ziff. VIII.3.)

Wir benennen den nachfolgenden Projektleiter verbindlich für diese Leistung:

Name

Vorname

Berufsqualifikation

Berufserfahrungin Jahren

Wir benennen den nachfolgenden Bauleiter/stellvertretenden Projektleiter verbindlich für diese Leistung:

Name

Vorname

Berufsqualifikation

Berufserfahrungin Jahren

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil C: Formblatt Einsatz von Nachunternehmern/Dritten

(Anhang zu Anlage 1 zum Vertrag)

Zur Ausführung der geforderten Leistungen benennt der Bieter/die Bietergemeinschaft nachfolgend Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich sich der Bieter/die Bietergemeinschaft der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Mit dem Angebot muss der Bieter

die Namen und Adressen der Unternehmen benennen, deren Fähigkeiten er sich im Auftragsfall bedienen wird,

die Verpflichtungserklärung(en) für wesentliche Teilleistungen auf der Vorlage des Formblatts Nachunternehmerverpflichtungserklärung (Teil D der Vergabeunterlagen, eine Erklärung je Nachunternehmer) dazu vorlegen, dass dem Bieter/der Bietergemeinschaft die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehen Verbindungen, und

für Unternehmen, die nach ihrem Umfang und/oder ihrer Bedeutung wesentliche Leistungsteile erbringen sollen, entsprechende Erklärungen und auf Anforderung Nachweise zur Eignung, wie sie in diesen Vergabeunterlagen für den Bieter/die Beitergemeinschaft gefordert sind.

Leistungsbereich sowie Name und Adresse des vorgesehenen Nachunternehmers

Genaue Beschreibung der Teilleistung

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil D: Formblatt Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Dritte (weitere(r) Anhang/Anhänge zu Anlage 1 zum Vertrag)

Hinweis des Auftraggebers: Dieses Formblatt ist auf Aufforderung des Auftraggebers von dem vorgesehenen Nachunternehmer/Dritten auszufüllen (alle hellgrau unterlegten Felder) und bis zum Ablauf der mit der Aufforderung vorgegebenen Frist einzureichen.

Nachunternehmerverpflichtungserklärung

im Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJPder Bezirkskliniken Mittelfranken

Bekanntmachungs-Nr. im Supplement zum EU-Amtsblatt: 2017/S 173-355234(Offenes Verfahren)

I. Name des Bieters, auf den sich die Erklärung bezieht (Hauptunternehmer):

II. Angaben zum Nachunternehmer/Dritten:

Vollständiger Name / Firmenname

Anschrift

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail Adresse

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

III. Angaben zum vorgesehenen Leistungsbereich sowie zur Art und Weise der Einbindung des Nachunternehmers/Dritten(insbesondere möglichst genaue Beschreibung von Art und Umfang der Leistung des Nachunternehmers/Dritten):

IV. Eigenerklärung des Nachunternehmers/Dritten zu seiner Eignung

1. Der Nachunternehmer/Dritte erklärt, dass keine Person, deren Verhalten seinem Unternehmen zuzurechnen ist, nach den folgenden Tatbeständen rechtskräftig verurteilt oder gegen sein Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 89c des StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des StGB zu begehen,

c) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

d) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

f) § 299 des StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

g) § 108e des StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

h) den §§ 333 und 334 des StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

j) den §§ 232 und 233 des StGB (Menschenhandel) oder § 233a des StGB (Förderung des Menschenhandels).

k) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Vorgenannten stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

2. Der Nachunternehmer/Dritte erklärt zudem, dass

a) sein Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

b) sein Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen seines Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich sein Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, falls ein rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan vorliegt, wird dieser dem Angebot beigefügt,

c) sein Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,

d) sein Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

e) sein Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,

f) sein Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien zu keinem Zeitpunkt eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder

g) sein Unternehmen zu keinem Zeitpunkt versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

h) sein Unternehmen keinen Verstoß gegen die Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Aufenthaltsgesetzes, des Mindestlohngesetzes und des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes begangen hat.

3. Der Nachunternehmer/Dritte erklärt zudem, dass

a) er die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der Leistung selbst erfüllt ODER durch Dritte, wobei er dies auf einem Beiblatt erläutert, falls er diese Voraussetzungen nicht selbst erfüllt,

b) er Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers und der Vergabestelle keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt hat,

c) er unverzüglich weitere gewünschte Angaben machen bzw. Nachweise vorlegen wird, falls der Auftraggeber Rückfragen oder weiteren Klärungsbedarf, insbesondere zu meiner/unserer Eignung, äußert oder Erläuterungen oder Nachweise wünscht (z.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

B. die Bescheinigung eines Sozialversicherungsträgers, einen Gewerbezentralregister- oder Handelsregisterauszug oder eine Bankerklärung),

d) er über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt, wonach der Nachunternehmer/Dritte sowie seine Nachunternehmer in angemessener Höhe versichert ist/sind ODER er hiermit verbindlich zusichert, dass er im Falle der Beauftragung eine entsprechende Erhöhung der genannten Haftungssummen bzw. der Abschluss einer entsprechenden Versicherung vornimmt,

e) er nicht zu einer Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister verpflichtet ist ODER er in einem Berufs- oder Handelsregister eingetragen ist, und zwar unter der Nummer

bei folgendem Register (Bezeichnung, Ort):

und

f) er den Auftraggeber unverzüglich informiere(n) und gegebenenfalls aktualisierte Eigenerklärungen sowie ggf. Nachweise abgeben werde(n), falls sich während des weiteren Verfahrens (vor oder nach Angebotsabgabe) Änderungen an den von ihm vorstehend erklärten Sachverhalten oder anderen für ihn erkennbar relevanten Voraussetzungen für eine Zuschlagserteilung ergeben.

Hinweise des Auftraggebers:

- Sofern der Nachunternehmer/Dritte in der Vergangenheit Verstöße gegen Vorschriften begangen hat, die insbesondere gegen die Gesetzestreue und Zuverlässigkeit sprechen, mittlerweile jedoch geeignete Maßnahmen zur sog. Selbstreinigung im Sinne des § 125 GWB getroffen hat, so hat der Nachunternehmer/Dritte die Nachweise gemeinsam mit dem Angebot einzureichen.

- Sind zu dem jeweiligen Punkt keine Erklärungen/Nachweise in dem vorgegebenen Feld bzw. auf einem Beiblatt beigefügt, gilt jeweils die Erklärung bis zum Wort „ODER“ (in Großbuchstaben) als abgegeben.

V. Angaben des Nachunternehmers/Dritten zum Umsatz und zur Anzahl der Beschäftigten

1. Angaben zum Umsatz

Jahr Umsatz in EUR

2014

2015

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

2016

Der Nachunternehmer/Dritte verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftraggebers unverzüglich Bilanzen oder Bilanzauszüge für die beiden letzten Geschäftsjahre vorzulegen, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist.

Der Nachunternehmer/Dritte macht folgende Angaben zur Dauer des jeweiligen Geschäftsjahres (falls nicht mit Kalenderjahr identisch), für das die vorstehenden Angaben gemacht wurden, sowie zum Beginn der Geschäftstätigkeit (bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit nach 2014):

2. Angaben zur Anzahl der Beschäftigten

Jahr Anzahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigtengesamt sowie unterteilt nach Lohngruppen

2014

2015

2016

VI. Erklärung des Nachunternehmers/Dritten zur Fachkunde und fachlichen LeistungsfähigkeitHierzu gibt der Nachunternehmer/Dritte Referenzen gleicher Größenordnung und Komplexität an, mit gleichen Angaben wie vorstehend zum Auftraggeber gefordert. Diese werden unter den Referenzen des oben genannten Bieters aufgeführt.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

VII. Erklärung des Nachunternehmers/Dritten zur HaftungSoweit der oben genannte Bieter im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten des Nachunternehmers/Dritten in Anspruch nimmt, haftet dieser gegenüber dem Auftraggeber, den Bezirkskliniken Mittelfranken, im Falle der Auftragserteilung an den vorstehend genannten Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfangs seiner Inanspruchnahme.

VIII. Erklärung des Nachunternehmers/Dritten zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel an den Hauptunternehmer im Falle der ZuschlagserteilungHiermit erkläre ich, dass ich dem Bieter im Falle der Zuschlagserteilung die erforderlichen Kapazitäten als Nachunternehmer für den in Ziff. 3 beschriebene Leistung zur Verfügung stellen werde. Ich bin ausreichend über den Auftrag und den Zeitplan für die Ausführung des Auftrages durch den Bieter in Kenntnis gesetzt worden.

IX. Unterschrift des Nachunternehmers/Dritten für die vorstehende Erklärung

_________________________ ________________________Ort, Datum Unterschrift, ggf. Firmenstempel

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil E: Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis(Anlage 2 zum Vertrag)

1. Termine

Nachstehende Termine werden Vertragsbestandteil und sind für den Auftragnehmer verbindlich:

Beginn der Ausführung Bauph. 1) 08.01.2018

Fertigstellung (Bauph. 1) 07.09.2018

Beginn der Ausführung (Bauph. 2) 04.03.2019

Fertigstellung (Bauph. 2) 29.05.2019

2. Allgemeine Beschreibung

Die Bezirkskliniken Mittelfranken beabsichtigen, auf dem Gelände des Klinikums in Ansbach im Bereich der Kinder- und Jugend-Psychiatrie einen Neu- und Ersatzbau mit 30 Betten zu errichten. Die Baumaßnahme soll zum einen den Ersatz von 17 Betten bereitstellen, die durch den Ablauf des Nutzungszeitraums und dem daraus notwendigen Abbruch des Klinik Fertiggebäudes (Haus 20J) anfallen und des Weiteren 13 Betten für eine neue Aufnahmestation inklusive der Aufnahme und der Notfallversorgung beherbergen. Diese Baumaßnahme soll als dezentrale Klinik der Fachrichtung Kinder und Jugend-Psychiatrie die wohnortnahe Versorgung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche in der Kernregion der Bezirksstadt Ansbach verbessern.

Entsprechend den Erläuterungen zur Trennung zwischen med. Notaufnahme und administrativer Aufnahme und dem abgestimmtem Raum- und Funktionsprogramm vom sollen 2 Pflegestationen mit 17 bzw. 13 Betten, den dazugehörigen Therapieflächen für Ergo- und Beschäftigungstherapie, Funktionsflächen und den notwendigen Ver- und Entsorgungen geschaffen werden.

Das neue Gebäude Haus 24 der neuen psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche soll als dreigeschossiges Gebäude, davon zwei Geschosse oberirdisch sowie ein Hanggeschoss (Ebene -1, Ebene 0, Ebene +1), neu entstehen.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Der linienförmige Baukörper gliedert sich drei Teile: Pflege +Therapie (Bauteil 24A), gläserne Erschließungsfuge und klinischer Arztdienst (Bauteil 24L). Der Hauptzugang für Patienten, Besucher und Personal der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) erfolgt sowohl von Westen wie auch von Osten über das KJP Forum auf Ebene 0 zwischen den Häusern 19, 20K, 20 und dem Klinikneubau. Der Zugang der Liegendkranken erfolgt gesondert am westlichen Ende des Neubaus (direkter Zugang in geschützte Station).

Für die Ver- und Entsorgung soll die vorhandene Anlieferung zwischen den Häusern 20K und 20 mitbenutzt werden. In Änderung zur Vorplanung ist der Aufzug für diese Anlieferung nicht mehr im Haus 20, sondern im Bereich des Lieferhofs Hs 20 - Hs 20K als Außenaufzug geplant.

Der in der Erschließungsfuge platzierte Haupteingang führt in ein Foyer mit zentralem Erschließungskern. Von hier werden der Aufnahmebereich, die zwei Pflegestationen, die Therapieräume sowie die Räume für den klinischen Arztdienst erreicht. Die Verbindung zwischen den Pflege- und Behandlungsgebäuden (Haus 20K, 20, 24) und der KJP Schule wird über die gläserne Erschließungsfuge hergestellt. Gleichzeitig erlaubt diese eine Sichtverbindung zwischen Vorplatz und KJP Schule.

Eine fußläufige, bauliche Verbindung zwischen den KJP Gebäuden Haus 20, 20K und dem Neubau wird mittels eines gläsern überdecken Weges auf dem KJP Forum erreicht.

Die Baumaßnahme wird in drei Etappen (Bph 0, 1 und 2) realisiert: nach vorbereitenden Maßnahmen (Baumfällung, Baugrubenherstellung mit Leitungsverlegung) wird in der Neubau in einem Zug erstellt in Stahlbeton-Halbfertig- und Fertigteilbauweise mit dem Ziel, den Rohbau vor der Winterpause 2017 / 2018 ausbaufertig herzustellen.

Dabei erfolgt ein teilweiser Ersatz des bestehenden Versorgungskanals Hs. 19 - Hs. 28, im Zuge des Neubaus später dann auch die Erstellung des neuen Versorgungsgangs Hs. 24 - Hs. 20/20K mit allen Anpassungen und Umschlussarbeiten. Zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Bestandsgebäude 19, 20 und 28 sind TGA-Provisorien geplant.

Die Umbau- und Ausphasen von 2A und 2A können erst nach dem Umzug der Patienten in den fetiggstellten Neubau hergesetllt werden, welches eine Unterbrechung der Bauarbeiten von ca. 3 Monaten zur Folge hat. Dieser Umstand ist in der Kalkulation mit zu berücksichtigen.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

3. Lager- und Arbeitsflächen

Die Adresse der Baustelle ist die Feuchtwanger Straße 38. in 91522 Ansbach.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die Straße „ Am Reiterzentrum“ die sich auf dem Grund des Bezirksklinikums befindet. Die Straße wird durch den Bauherrn für die Nutzung als Baustraße ertüchtigt (LKW-Achslast max. 10 t).

Durch die beengten Radien von ist der Einsatz von Fahrzeugen auf eine Gesamtlänge von 8 - 10 m begrenzt (eventuell ist der Einsatz von LKW-Auflieger nicht möglich)Die auf dem Baufeld vorhandenen Flächen. zur Herstellung der eigenen Baustelleneinrichtung, sind begrenzt.Auf dem Klinikgelände sind keine Parkplätze vorhanden, es steht nur eine begrenzte Anzahl im Baufeld zur Verfügung.

4. Landschafts- und Naturschutz, Denkmalschutz

Im Anschluss an das Baufeld im Osten befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet. Dies darf nicht betreten oder als Lagerfläche benutzt werden. Der Bewuchs in diesem Bereich darf nicht beschädigt werden.

Der Bereich und auch die zu erhaltenden Bestandsbäume sind durch Zäune geschützt.

5. Immissionsschutz

Das Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm ist einzuhalten. Es gelten die Werte für Krankenhäuser:Nachts: 20:00 – 07:00 35 dB(A)Tagsüber 07:00 – 20:00 45 dB(A)

Einzelne kuzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immisionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten.

Auf der Baustelle eingesetzte Geräte müssen insbesondere den Anforderungen der 32. Bundes-immisionsschutzverordnung entsprechen.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Lärm-, staub- und erschütterungsintensive Arbeiten sind mind. 14 Tage vorher bei der Objektüberwachung des Auftraggebers anzumelden, damit in den angrenzenden Klinikgebäuden entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können.

Bei der Ausführung der Leistungen müssen benachbarte bauliche Anlagen gegen Schäden geschützt werden. Der vorherige Istzustand sollte daher dokumentiert werden.

6. Arbeitszeiten

Die tägliche Arbeitszeit wird auf werktags (Mo – Sa) 07:00 – 20:00 Uhr beschränkt.Materialanlieferungen außerhalb der Arbeitszeit sind grundsätzlich zu vermeiden und nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, mit vorheriger Anmeldung bei der Objektüberwachung des Auftraggebers.

Dem AN ist es untersagt, das Baufeld außerhalb der Arbeitszeit zu nutzen.

7. Anschlussmöglichkeiten für Wasser, Energie und Abwasser

Vom AN Rohbauarbeiten werden Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser zur Verfügung gestellt.

Zur Abrechnung sind jeweils an der Übergabestelle Zähler getrennt für Eigenbedarf und Baustelle vorzusehen. Die Verbrauchskosten für Strom und Wasser übernimmt der Bauherr.

8. Freischaltung der Medien und Kampfmittelfreiheit

Für das Gelände besteht kein Kampfmittelverdacht.

9. Baugrundgutachten

Liegt vor und kann im Bedarfsfall eingesehen werden.

10. Lage von Bestandsleitungen

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Im Zuge der Vorabmaßnahmen wurden diverse Ver- und Entsorgungsleitungen umgelegt, befinden sich aber noch im Bereich des Baufeldes.

Im östlichen Bereich wurde ein neuer Abwasserkanal gebaut. Beschädigungen durch Befahren sind zu vermeiden. Entlang des nördlich angrenzenden Containerbaus sind Versorgungsleitungen oberirdisch verlegt. Diese Leitungen dürfen nicht beschädigt werden.

11. Baustellenorganisation

Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte deutsch sprechende Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

Zu den regelmäßig stattfindenden Jour fixe Terminen muss immer eine weisungsbefugte Person anwesend sein.

Das Personal des AN und der Nachunternehmer ist vor Beginn der Arbeiten in die Baustellenordnung einzuweisen.

Der AN ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu führen.

Spätestens zwei Wochen nach Beauftragung ist ein Firmenterminplan, auf Grundlage des beiliegenden Terminplans, für die eigene Leistung vorzulegen.

12. Arbeitsschutz

Vom SiGeKo wird ein Sicherheits- und Gesundheitsplan erstellt, dieser ist zu beachten. Den Anweisungen des SiGeKO ist Folge zu leisten.

Die Flucht- und Rettungswege innerhalb der Baustelle und des Baufeldes sind immer freizuhalten. Material darf hier nicht gelagert werden. Ebenso sind die Baustraßen und Zufahrten immer freizuhalten.

Allgemeine Anforderungen:

- Provisorische Schutzmaßnahmen (Leistung AN Rohbauarbeiten), wie Absperrungen, Umwehrungen und Geländer sind über die gesamte Bauzeit solange vorzuhalten bis sie durch Endgültige ersetzt oder überflüssig werden.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

- Der AN hat bei Unterbrechung der Arbeiten von sich aus für alle Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen erforderlich sind (z. B. Abschrankungen, Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen, Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, Leitungen etc.).

- Mängel an der Baustelle, auch an Geräten, Gerüsten usw. anderer Auftragnehmer hat der AN unverzüglich zu beanstanden.

- Die Vorgaben der BaustVO sowie des SiGe-Planes sind zwingend zu beachten. Die Baustellenbesatzung ist in die Vorgaben des SiGe-Planes einzuweisen.

- Bauunfälle mit Personen oder Sachschaden sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Gerüstarbeiten:

- Der Auftragnehmer hat sich vor Benutzung von Gerüsten über deren ordnungsgemäßen Zustand zu vergewissern. Sollten Mängel, Beschädigungen oder sonstige Anzeichen für einen nicht einwandfreien Zustand der Gerüste vorliegen, dürfen diese nicht benutzt werden. Die Bauleitung ist umgehend über einen solchen Vorfall zu informieren. Weiterhin dürfen vom Auftragnehmer keine unbefugten Veränderung an Gerüsten, Seitenschutzen, Bodenabdeckungen und sonstigen sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen, vorgenommen werden. D.h., es dürfen weder Seitenschutze, Beläge oder sonstige Gerüstbauteile entfernt bzw. zweckentfremdet werden. Veränderung, die im Rahmen der baulichen Maßnahme notwendig sind, dürfen nur von der beauftragten Gerüstbaufirma durchgeführt werden.

Gerüstbenutzung:

- Die bauseitig vorhandenen, bzw. die vom Auftraggeber beauftragten Gerüste sind vom AN hinsichtlich der Allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sowie den speziellen Erfordernissen seines Leistungsumfanges zu überprüfen und gegebenenfalls mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen zu ergänzen. Dies gilt insbesondere für spezielle Dachfanggerüste, Abdeckvorrichtungen über Lichtkuppeln, Fangnetze und Sicherungsseile, soweit dies gem. UVV erforderlich ist.

- An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Vorgesetzte der Firmen-Mitarbeiter, die das Gerüst benutzen, nach wie vor die volle Verantwortung dafür zu übernehmen hat, dass die Gerüstsicherheit für die Durchführung der

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Arbeiten durch seine, ihm unterstellten Leute im Hinblick auf die Unfallverhütung einwandfrei gewährleistet ist.

- Sind ggf. zusätzlichen Maßnahmen bezüglich der Gerüste und Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Leitern, Anseilschutz, zusätzliche Seitenschutznetze bzw. - geflechte, Auffangnetze, Fahrgerüste, Kleingerüste, versetzbare Gerüste usw. notwendig sind diese von den Firmen gem. VOB, Teil C, ATV als Nebenleistungen kostenlos zu stellen und bis 3 Wochen nach Beendigung der eigenen Arbeiten vorzuhalten.

- Die auftraggeberseitigen bzw. vom Auftraggeber beauftragten Gerüste, Absturzsicherungen und Abdeckungen sowie die vorher erwähnten zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen dürfen auf keinen Fall weder ganz noch teilweise entfernt werden. Sind Veränderungen bzw. Ergänzungen trotz der v. g. Festlegungen unumgänglich, sind diese erst nach Rücksprache mit der Bauleitung auszuführen.

- Nach Beendigung der hiermit in Zusammenhang stehenden Arbeiten ist der alte Sicherheitsstand sofort wieder herzustellen. Ist dies nicht der Fall, werden hierfür erforderliche Arbeiten ohne Nachfristsetzung sofort von der Bauleitung veranlasst und die in Frage kommenden Firmen mit den entstandenen Kosten belastet.

- Auf die rechtliche Verantwortungsübertragung bei Auftreten eines Unfalls mit Anlastung der meist erheblichen Kosten auf den Verursacher aufgrund der durch ihn vorgenommenen Aufhebung des erforderlichen Sicherheitszustandes wird ausdrücklich hingewiesen.

13. Bauwesenversicherung

Der Bauherr hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Dieser AN hat sich mit 0,3 % der Abrechnungssumme daran zu beteiligen. Der Betrag wird bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Im Schadenfall ist die Objektüberwachung des Auftraggebers sofort zu verständigen. Die Selbstbeteiligung beträgt pro Schaden 500,00 € netto.

14. Abfall und Entsorgung

Der AN ist für die Einhaltung der Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und pflegliche Behandlung der Vorleistung anderer AN innerhalb der Baustelle verantwortlich.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Die geordnete tägliche Entfernung des bei der Erfüllung der Vertragsleistung entstehenden Bauschutts und sonstiger Abfälle ist vorgeschrieben.

Die Schuttentsorgung für die Leistung des AN ist eine Nebenleistung des AN.

Vom AN Rohbauarbeiten werden Schuttcontainer aufgestellt und entsorgt. Der Abfall ist entsprechend zu trennen. Die Container werden zentral aufgestellt und sind von allen AN zu verwenden. Eigene Containerstellung ist aufgrund des Platzmangels nicht möglich. Der Abfall ist von jedem AN aus dem Gebäude und in die jeweiligen Container zu transportieren.

Für die Entsorgung werden bei diesem AN 0,8 % der Abrechnungssumme bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Bei der Entsorgung ist die Abfallsatzung der Stadt Ansbach zu beachten.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil F: Vertraulichkeitserklärung sowie Leistungsverzeichnis mit Preisen

Das Leistungsverzeichnis, in dem auch die Preise einzutragen sind, ist Anhang zu diesem Teil F - als GAEB-Datei und - als PDF-Datei.

Da das Leistungsverzeichnis geheimhaltungsbedürftige Informationen enthält, wird diese Unterlage erst nach Zugang einer verbindlich unterzeichneten sowie mit Firmenstempel versehenen Vertraulichkeitserklärung bei der Vergabestelle gesondert übersandt, sofern keine Bedenken gegen die Wahrung der Vertraulichkeit durch den Empfänger bestehen. Das Muster der Vertraulichkeitserklärung kann an derselben Stelle wie die vorliegenden Vergabebedingungen heruntergeladen werden (ebenfalls Anhnag zu diesem Teil F).

Bitte füllen Sie die GAEB-Datei oder die PDF-Datei vollständig und ohne Verkürzung, anderweitige veränderung oder Erstellung eigener Unterlagen aus, drucken Sie diese aus und reichen Sie ausgedruckt sowie elektronisch im GAEB-Format, falls möglich, sowie auf jeden Fall im PDF-Format auf Datenträger ein.

Bitte beachten Sie, dass der Gesamtpreis (netto und brutto) auch in Teil G einzutragen ist. Die angegebene Summe der Einheitspreise in Teil F muss im Netto- und Bruttobetrag jeweils der Angabe der Angebotsendsumme im Preisblatt (Teil G) entsprechen.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil G: Preisblatt (Anlage 4 zum Vertrag)

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.

I. Angabe der Angebotsendsumme

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt

Euro (netto)

Umsatzsteuer (Steuersatz und Euro-Betrag

Euro (brutto)

II. Angaben zur Umsatzsteuer

Über die Berücksichtigung von Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) in meinem Angebot gebe ich/geben wir folgende Erklärung ab:

Meinem Angebotspreis liegen       % Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) zugrunde. Sofern Bruttopreise anzugeben sind, ist dieser Mehrwertsteuersatz entsprechend einkalkuliert.

In meinem Angebotspreis (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) enthalten, weil ich nach Artikel 138, Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 28. November 2006 (EG-RL USt) bzw. des hierauf basierenden nationalen Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) liefern kann.

Rechtsgrundlage: §       des       Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes)

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

In meinem Angebotspreis (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) enthalten, weil ich nach Artikel 151, Absatz 1, Buchstabe c), bzw. d) EG-RL USt bzw. des hierauf basierenden nationalen Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) leisten kann.

Rechtsgrundlage: §       des       Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes)

In meinem Angebotspreis (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) enthalten weil ich nach §       des       Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) leisten kann.

In meinem Angebotspreis (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) enthalten, weil der Auftraggeber (Leistungsempfänger) die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) schuldet („reverse charge“).

Hinweis: Die angegebene Summe der Einheitspreise im Anhang zu Teil F muss der Angabe der Angebotsendsumme in diesem Preisblatt (Teil G) entsprechen; dem müssen auch die Angaben in der Preisermittlung zur Zuschlagskalkulation (ausgefüllter Teil J) entsprechen.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil H: Bauvertrag für Trockenbauarbeiten KJP

Der Bieter ist verpflichtet, seinem Angebot den nachfolgenden Vertrag zugrunde zu legen und bestätigt dies mit seiner Unterschrift in Teil K.

Vertrag über die Erbringung von Bauleistungen

Zwischen den

Bezirkskliniken Mittelfrankenselbständiges Kommunalunternehmen des Bezirks MittelfrankenAnstalt des öffentlichen Rechtsvertreten durch den VorstandHerrn Helmut NawratilFeuchtwanger Str. 3891522 Ansbach

- im Folgenden auch „der Auftraggeber“ genannt -

und

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

- im Folgenden auch „der Auftragnehmer“ genannt -

- im Folgenden einzeln/gemeinsam auch „Partei“/“Parteien“ genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Präambel

Der Auftraggeber hat ein Vergabeverfahren für die Erstellung von Trockenbauarbeiten für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Standort Ansbach nach diesem Vertrag durchgeführt, in dem der Auftragnehmer den Zuschlag erhält. Grundlage dieses Vertrages sind daher auch die von dem Auftragnehmer im Vergabeverfahren im Zusammenhang übergebenen Erklärungen und Nachweise sowie seine in diesem Vergabeverfahren festgestellte Eignung. Für den Auftraggeber ist das Fortbestehen dieser Eignung und eine gewissenhafte, zuverlässige und fachgerechte Erbringung der Leistungen von wesentlicher Bedeutung.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Trockenbauarbeiten für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Standort Ansbach und damit im Zusammenhang stehende Baumaßnahmen auf dem Gelände des Bezirksklinikum Ansbach.

§ 2 Vertragsbestandteile

(1) Vertragsbestandteile sind in der nachfolgend angegebenen Anwendungsreihenfolge:

- die Bestimmungen dieses Vertrages;

- das ausgefüllte Formblatt Angebot, Eignung und Nachweise (Anlage 1 zu diesem Vertrag, Teil B der Vergabeunterlagen);

- ggf. die Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern/Dritten auf dem ausgefüllten Formblatt in Teil C der Vergabeunterlagen sowie eine oder mehrere Verpflichtungserklärungen von Nachunternehmern auf dem ausgefüllten Formblatt in Teil D der Vergabeunterlagen (jeweils Anhänge zu Anlage 1 zu diesem Vertrag);

- die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (Anlage 2 zu diesem Vertrag, Teil E der Vergabeunterlagen);

- das ausgefüllte Leistungsverzeichnis mit Preisen (Anlage 3 zu diesem Vertrag, Anhang zu Teil F der Vergabeunterlagen);

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

- das ausgefüllte Preisblatt (Anlage 4 zu diesem Vertrag, Teil G der Vergabeunterlagen);

- Folgende weitere Anlagen:

- Lageplan komplettes Klinikum (Anlage 5 zu diesem Vertrag);

- Lageplan 30010-01 (Anlage 6 zu diesem Vertrag);

- Bestandslageplan (Anlage 7 zu diesem Vertrag);

- Baustelleneinrichtungsplan 6.100-10 (Anlage 8 zu diesem Vertrag);

- Grundriss UG 5.201 (Anlage 9 zu diesem Vertrag)

- Grundriss EG 5.202 (Anlage 10 zu diesem Vertrag)

- Grundriss OG 5.203 (Anlage 11 zu diesem Vertrag)

- Schnitte Plannr. 5.701 (Anlage 12 zu diesem Vertrag)

- Deckenspiegel UG Plannr. 5.301 (Anlage 13 zu diesem Vertrag)

- Deckenspiegel EG Plannr. 5.302 (Anlage 14 zu diesem Vertrag)

- Deckenspiegel OG Plannr. 5.303 (Anlage 15 zu diesem Vertrag)

- GKW-Eckverstärkung Plannr. 6.601 (Anlage 16 zu diesem Vertrag)

- Oberlichtband UG 10-5 Plannr. 6.602 (Anlage 17 zu diesem Vertrag)

- Oberlichtband UG 50 Plannr. 6.603 (Anlage 18 zu diesem Vertrag)

- Schwertanschluss Plannr. 6.604 (Anlage 19 zu diesem Vertrag)

- Schlitzbekleidung Skizzen 1-3 (Anlage 20 zu diesem Vertrag)

- Deckenanschluss MW gleitend (Anlage 21 zu diesem Vertrag)

Für die Originale der Pläne gilt § 9 Abs. 1.

- die Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation (Anlage 21 zu diesem Vertrag, Teil J der Vergabeunterlagen);

- das Unterschriftsblatt (Anlage 22 zu diesem Vertrag, Teil K der Vergabeunterlagen);

- die Regelungen der VOB/B in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung;

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

(2) Alle Anlagen im Sinne des Absatzes (1) sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages und verbindliche Vorgaben für den Auftragnehmer bei der gesamten Leistungserbringung. Bei Abweichungen bzw. Widersprüchen haben die jeweils zuerst genannten Vertragsbestandteile Vorrang vor den danach genannten Vertragsbestandteilen. Soweit die jeweils zuerst genannten Vertragsbestandteile keine Regelungen enthalten, kommen die jeweils danach genannten Vertragsbestandteile zur Anwendung. Werden Vertragsbestandteile ganz oder teilweise ersetzt, so erhält die jeweils jüngere Regelung Anwendungsvorrang vor der älteren Regelung.

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden zu keinem Zeitpunkt Inhalt dieses Vertrages oder eines Einzelvertrages, auch nicht durch spätere Einbeziehung, z. B. bei Abdruck auf Anschreiben oder Rechnungen, sofern die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren.

(4) Treten Änderungen gegenüber den Angaben im ausgefüllten Formblatt Eignung (Anlage 1 zu diesem Vertrag) ein, die zu einer Einschränkung oder Aufhebung der Eignung des Auftragnehmers führen können, so teilt der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverzüglich mit. Der Auftraggeber ist nicht zur Erteilung von Einzelaufträgen oder Nachträgen verpflichtet.

§ 3 Ausführung und Fristen, Mindestlohn/Tarifverträge, Bauabzugssteuer

(1) Die Parteien vereinbaren die nachfolgenden verbindlichen Ausführungsfristen gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B (Vertragsfristen):

Beginn der Ausführung Bauph. 1) 08.01.2018

Fertigstellung (Bauph. 1) 07.09.2018

Beginn der Ausführung (Bauph. 2) 04.03.2019

Fertigstellung (Bauph. 2) 29.05.2019

(2) Der Auftragnehmer zahlt seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den für ihn gesetzlich geltenden Mindestlohn sowie den für ihn verpflichtenden Tariflohn und hält die übrigen Bestimmungen von anwendbaren Tarifverträgen ein. Bei der Weitergabe von Aufträgen oder Teilaufträgen an Dritte (Nachunternehmer o. a.) stellt der Auftraggeber sicher, dass die Bestimmungen nach Satz 1 bei den Dritten ebenfalls eingehalten werden. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden und Nachteile und stellt den Auftraggeber von allen Kosten frei, die durch die Nichtbeachtung von Satz 1

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

oder Satz 2 entstehen. Verstöße gegen Satz 1 oder Satz 2 berechtigen den Auftragnehmer zur außerordentlichen Kündigung und Geltendmachung seines Schadens und Mehraufwands infolge von Bauverzögerungen und Neuvergabe.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich nach Vertragsschluss sowie auf Anforderung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b Absatz 1 Satz 1 EStG vorzulegen und diese ohne Aufforderung jeweils so zu aktualisieren, dass diese jederzeit für den Zeitpunkt der Gegenleistung gültig vorliegt. Andernfalls wird der Auftraggeber die Bauabzugssteuer nach § 48 Abs. 1 Satz 1 einbehalten.

§ 4 Vertragsstrafe, Verzugsschaden

(1) Der in § 3 Absatz 1 Nr. 2 dieses Vertrages vereinbarte Gesamtfertigstellungstermin ist vertragsstrafenbewehrt.

(2) Für die Überschreitung des Gesamtfertigstellungstermins hat der Auftragnehmer nach Ablauf des fünften Werktages für jeden weiteren Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Nettoauftragssumme zu zahlen, sofern der Auftragnehmer nicht darlegt und ggf. beweist, dass sie die Ursache nicht zu vertreten hat.

(3) Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.

(4) Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt. Jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.

(5) Die Vertragsstrafe ist bei Abnahme vorzubehalten und kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden.

§ 5 Sicherheiten

(1) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber spätestens 18 Werktage nach Vertragsschluss eine unbefristete Vertragserfüllungsbürgschaft eines den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Die Höhe der Sicherheit muss 5 % der Abrechnungssumme zuzüglich der geltend gemachten Umsatzsteuer entsprechen. Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag, insbesondere auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung,

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Mängelansprüche und Schadensersatz sowie auf die Erstattung von Überzahlung einschließlich der Zinsen. Für die Rückgabe der Bürgschaft gilt § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B.

(2) Als Sicherheit für die Mängelansprüche übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine unbefristete Bürgschaft eines den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Die Höhe der Sicherheit hat 5 % der Abrechnungssumme zuzüglich Umsatzsteuer zu betragen. Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche einschließlich Schadensersatz sowie auf die Erstattung von Überzahlung einschließlich der Zinsen. Die Bürgschaft ist für die Dauer der vereinbarten Verjährungsfrist für Mängel-ansprüche zu stellen. Die Rückgabe der Bürgschaft richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B. § 17 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberührt.

(3) Jede Bürgschaft muss die Erklärung enthalten, dass das Recht auf Hinterlegung des Bürgschaftsbetrages ausgeschlossen ist. Ebenso ist sicherzustellen, dass für Streitigkeiten aus einer solchen Bürgschaft ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Streitigkeiten aus der Bürgschaft am Er-füllungsort der Bauleistung durchzuführen sind.

(4) Die Regelung des § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberührt.

§ 6 Haftung, Versicherung

(1) Der Auftragnehmer schließt eine Betriebshaftpflichtversicherung für alle Leistungen auf der Baustelle mit einer Deckungssumme von drei Millionen Euro für Personen-schäden, Vermögensschäden sowie Sach- und sonstige Schäden ab und legt den entsprechenden Beleg vor. Der Abschluss der vorgenannten Versicherungen ist dem Auftraggeber spätestens vor Beginn der Leistungserbringung durch Übersenden einer Bestätigung der Versicherung unaufgefordert nachzuweisen.

(2) Der Auftraggeber schließt auf seine Kosten eine Bauleistungsversicherung (früher: Bauwesensversicherung) ab, die auch Schäden gegen Vandalismus und Brandstiftung beinhaltet. Diese Versicherung muss während der gesamten Bauzeit aufrecht-erhalten werden.

(3) Der Auftragnehmer ist bis zur endgültigen und vollständigen Räumung der Baustelle für alle für die Baumaßnahme in Anspruch genommenen Flächen verkehrssicherungspflichtig. Eine vorherige Rückübertragung der Verkehrssicherungspflicht für einzelne Flächen, auf denen die Arbeiten bereits

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

vollständig abgeschlossen worden sind, ist möglich. Voraussetzung hierfür ist die vollständige Räumung der Flächen und eine ausdrückliche schriftliche Einigung der Vertragsparteien, dass die Verkehrssicherungspflicht auf den Auftraggeber oder Dritte übertragen wird.

(4) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen, die Dritte im Zusammenhang mit der Ausführung der Arbeiten gegen ihn geltend machen, frei.

§ 7 Abtretung von Forderungen, Aufrechnung

(1) Die Abtretung einer Forderung des Auftragnehmers gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prüfung im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung überwiegen.

(2) Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers ist nur zulässig, wenn diese Ansprüche durch den Auftraggeber nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 Beauftragung von Unterauftragnehmern

(1) Der Auftragnehmer ist mit Zustimmung des Auftraggebers berechtigt, Leistungen an Unterauftragnehmer weiterzugeben, zu Vertragsbeginn für die in den Anhängen zu Anlage 1 genannten Unterauftragnehmer für die dort jeweils bezeichneten Leistungen. Der Unterauftragnehmer gilt als Erfüllungsgehilfe des Auftragnehmers.

(2) Unterauftragnehmer müssen in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht die erforderliche Eignung aufweisen.

(3) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die beabsichtigte Beauftragung von Unterauftragnehmern rechtzeitig vorher schriftlich mitteilen. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass der Unterauftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt.

§ 9 Pläne, Regieleistungen

(1) Pläne werden nur vom Auftraggeber an den Auftragnehmer nur digital, in einem vom Auftraggeber vorgegebenen, gängigen Dateiformat, übermittelt, sofern nicht im Einzelfall etwas Abweichendes ausdrücklich vereinbart wird oder dies wegen Art oder

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Umfang der Pläne unzumutbar ist. Kosten für Planausdrucke werden vom Auftraggeber nicht übernommen, sondern sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

(2) Leistungen aus Nachträgen und Regieleistungen dürfen erst nach schriftlicher Beauftragung durch den Bauherrn ausgeführt werden und sind nur dann zu vergüten. Drohen andernfalls erhebliche Nachteile für den Auftraggeber und kann eine Beauftragung nicht rechtzeitig eingeholt werden, kann diese durch eine mündliche Freigabe mit unverzüglicher schriftlicher Bestätigung ersetzt werden.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Auf dieses Schriftformerfordernis kann nur durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

(3) Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für den Fall, dass eine Bestimmung unwirksam oder undurchführbar sein sollte, werden die Vertragsparteien sie durch eine andere Bestimmung ersetzen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Vorstehendes gilt entsprechend für den Fall, dass der vorliegende Vertrag eine Regelungslücke aufweisen sollte.

(4) Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern und anwendbares Ortsrecht Anwendung.

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch ihn erhobenen Daten ausschließlich zu den vertraglich vereinbarten Zwecken zu verwenden. Dieselbe Verpflichtung trifft gegebenenfalls auch Unterauftragnehmer des Auftragnehmers. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

(6) Die Vertragssprache ist deutsch. Die schriftliche und mündliche Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sowie alle Dokumentation erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache. Alle Verträge, Abrechnungen, Korrespondenz oder sonstige schriftlich oder in Textform gegebenen Informationen sind in deutscher Sprache abzufassen.

(8) Erfüllungsort ist der Standort des zu errrichtenden Gebäudes in Ansbach. Für alle sonstigen Verpflichtungen ist Erfüllungsort der Sitz des Auftraggebers.

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

(9) Gerichtsstand ist für beide Parteien Ansbach, sofern nicht durch zwingendes Recht ein anderer Gerichtsstand vorgegeben ist.

Für den Auftraggeber:

_________ , den ______________

_________________________________ _______________________________________

(Unterschrift(en)) (Name(n) in Druckschrift)

Für den Auftragnehmer:

_________ , den ______________

_________________________________ _______________________________________

(Unterschrift(en)) (Name(n) in Druckschrift)

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil I: Pläne und Gutachten (jeweils genannte Anlage zum Vertrag)

Die nachfolgenden Pläne und Gutachten sind als Teil der im Vertrag genannten Anlagen als hier beigefügft (Anhänge zu diesem Teil I der Vergabeunterlagen).

Die nachfolgende Liste ist keine vollständige Liste der Vertragsanlagen. Bitte entnehmen Sie diese dem Vertrag.

Die Anlagen sind bei der Kalkulation und Ausführung zu beachten und werden Vetragsanlagen. Mit der Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Geltung der Anlagen als Teil seines Angebots und als Vertragsteils.

Verzeichnis der weiteren Anlagen:

- Lageplan komplettes Klinikum (Anlage 5 zum Vertrag);

- Lageplan 30010-01 (Anlage 6 zum Vertrag);

- Bestandslageplan (Anlage 7 zum Vertrag);

- Baustelleneinrichtungsplan 6.100-10 (Anlage 8 zum Vertrag);

- Grundriss UG Plannr. 5.201 (Anlage 9 zum Vertrag)

- Grundriss EG Plannr. 5.202 (Anlage 10 zum Vertrag)

- Grundriss OG Plannr. 5.203 (Anlage 11 zum Vertrag)

- Schnitte Plannr. 5.701 (Anlage 12 zum Vertrag)

- Deckenspiegel UG Plannr. 5.301 (Anlage 13 zum Vertrag)

- Deckenspiegel EG Plannr. 5.302 (Anlage 14 zum Vertrag)

- Deckenspiegel OG Plannr. 5.303 (Anlage 15 zum Vertrag)

- GKW-Eckverstärkung Plannr. 6.601 (Anlage 16 zum Vertrag)

- Oberlichtband UG 10-5 Plannr. 6.602 (Anlage 17 zum Vertrag)

- Oberlichtband UG 50 Plannr. 6.603 (Anlage 18 zum Vertrag)

- Schwertanschluss Plannr. 6.604 (Anlage 19 zum Vertrag)

- Schlitzbekleidung Skizze 1-3 (Anlage 20 zum Vertrag)

- Deckenanschluss MW gleitend (Anlage 21 zum Vertrag)

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

Teil K: Unterschrift(en) für das gesamte Angebot

(Anlage 22 zum Vertrag)Hinweis: Wird das Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben, gilt es als nicht abgegeben. Die Unterschrift gilt im Zweifel für alle mit dieser Unterlage eingereichten Bestandteile des Angebots, auch wenn dort eine gesonderte Unterschrift möglich ist (z. B. im Leistungsverzeichnis). Der Bieter bestätigt damit gleichzeitig die Geltung evtl. nicht eingereichter Teile der Vergabeunterlagen.

__________________________________________________________________Name des Bieters / ersten Mitglieds der Bietergemeinschaft

____________________________________________________

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

__________________________________________________________________ggf.: Name des weiteren Mitglieds der Bietergemeinschaft

____________________________________________________

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

__________________________________________________________________ggf.: Name des weiteren Mitglieds der Bietergemeinschaft

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen

____________________________________________________

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift(ggf. ergänzen)

* * *

Vergabeverfahren 80012-10 Trockenbauarbeiten KJP der Bezirkskliniken Mittelfranken, Bekanntmachungs-Nr. 2017/S 173-355234: Teil B bis I und K der Vergabeunterlagen