HAUPTANGEBOT: Sanitäranlage EGH + Bistro · sche Risiken, Bodenbeschaffenheit,...

KATH. KIRCHGEMEINDE WALCHWIL

EINWOHNERGEMEINDE WALCHWIL c/o Abteilung Präsidiales Herr René Arnold, 6318 W alchwil

Telefon 041 – 759 80 10 Telefax 041 – 759 80 07

HAUPTANGEBOT: Sanitäranlage EGH + Bistro

1 Ausschreibungsunterlagen / offenes Verfahren

Arbeitsgemeinschaft ? Wird das Angebot von einer Arbeitsgemeinschaft eingereicht? Ja / Nein Unternehmervariante ? Wird mit dem Angebot eine Unternehmervariante eingereicht? Ja / Nein

Bauobjekt: Überbauung Zentrum Walchwil / Dorfstrasse 17 bis 23, 6318 Walchwil

Ausführungstermin: Oktober / November 2011 bis Juli 2013

ANGEBOTSEINGABE: Datum: Freitag, 7. Oktober 2011 Zeit: 10:00 Uhr

Eingabeort Gemeindeverwaltung Walchwil Zu Hdn. von Abteilung Präsidiales Dorfstrasse 4 6318 Walchwil

Offertöffnung nicht öffentlich

Es wird ein Offert-öffnungsprotokoll versandt.

Gültigkeit des Angebots: 6 Monate ab Einreichung des Angebots (Stichtag: Offertöffnung)

AUFTRAGGEBERIN: Kath. Kirchgemeinde Walchwil / Einwohnergemeinde Walchwil

vertreten durch: Abteilung Präsidiales

Herr René Arnold Tel.: 041 759 80 10 Fax: 041 759 80 07

PF 93, 6318 Walchwil

UNTERNEHMER: MwSt.-Nr.: (bei ARGE federführende Firma) Tel.-Nr. Fax-Nr. E-mail: Sachbearbeiter/-in: Tel. Direktwahl:

HAUPTANGEBOT: Eingabesumme kontroll. Betrag

Brutto Eingabesumme exkl. MwSt. Fr. Fr. - Rabatt % - Fr. - Fr. - Skonto % - Fr. - Fr. - Vers. / Bauschäden / usw. 0.8 % - Fr. - Fr.

Netto Eingabesumme exkl. MwSt. Fr. - Fr. + MwSt. 8.0% Fr. Fr.

TOTAL HAUPTANGEBOT netto inkl. MwSt. Fr. Fr.

UNTERNEHMERVARIANTE: (separate Beilage ) Eingabesumme kontroll. Betrag TOTAL UNTERNEHMERVARIANTE netto inkl. MwSt. Fr. Fr.

Ort / Datum: Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Hans Abicht AG LV Sanitäranlage 0883 Überbauung Zentrum Walchwil

n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 II

2 Unternehmerblatt Die Firma: besteht seit dem Jahre:

Total Personalbestand:

davon:

t eine:

..................................................

ist Mitglied folgender Verbände: Fachpersonal mit Lehrabschluss temporäre Mitarbeiter Lehrlinge

besitzt ein QS-Zertifikat: Ja / Nein, seit Referenzobjekte während der letzten 3 Jahre

Objekt Ort Jahr Summe in Mio Auftraggeber/-in Arbeitsgemeinschaft Neben der federführenden Firma sind folgende Firmen in der ARGE beteiligt:

1. Firma: 2. Firma: 3. Firma: 4. Firma: 5. Firma:

Vorgesehener Personaleinsatz und Arbeit sdisposition

Wieviele Personen werden für diesen Auftrag eingesetzt?

Vorbereitungszeit inkl. Werkstattarbeit (Tage / Wochen)

Arbeitsdauer auf der Baustelle (Tage / Wochen / Monate) Versicherungen Der Unternehmer bestätigt, durch eine Haftpflichtversicherung für Personen-

und Sachschäden für min. Fr. 3'000'000.-- pro Ereignis versichert zu sein. Versicherungsgesellschaft: Police-Nr.: Leistung pro Ereignis: Fr. Sachschaden Fr. Personenschaden Fr. Selbstbehalt Fr. Sicherheitsleistungen/Garantien

Erfüllungsgarantie Bank: Garantiesumme: % der Werkvertragssumme Solidarbürgschaft Bank / Versicherung: Haftungsbetrag: % der gesamten Bausumme


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 III

3 Erklärung / Bestätigung des Unternehmers Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift: 01. den finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen für das Personal (2. Säule)

bis heute ohne Verzug nachgekommen zu sein; 02. die bis heute fälligen Abgaben an die öffentliche Hand (Direkte Bundessteuer, Kantons- und Gemein-

desteuern, Mehrwertsteuer, LSVA ); 03. die bis heute fälligen Leistungen an die Träger der Sozialversicherungen, insbesondere die AHV- /

IV- / EO- / ALV- / FAK-Beiträge ordnungsgemäss und lückenlos erbracht zu haben; 04. die bis heute fälligen Prämienzahlungen an die SUVA erbracht zu haben; 05. die bis heute fälligen Verpflichtungen in Bezug auf allgemein verbindliche Solidaritätsbeiträge

(z.B. Parifonds-Bau, usw.) lückenlos erbracht zu haben; 06. die branchenüblichen Gesamtarbeitsverträge einzuhalten; 07. dass die Firma nicht in Liquidation ist und 08. dass sie die Grundsätze der Gleichbehandlung von Frau und Mann einhält. Personalvorsorgeeinrichtung(en): Name: Adresse: AHV-Ausgleichskasse(n): Name: Adresse: Der unterzeichnende Unternehmer verpflichtet sich, die Nachweise zu den oben bestätigten Punkten nach d er Offertöffnung auf Verlangen der Auftraggeberin inner t Wochenfrist beizubringen. Die Nachweise dürfen ni cht älter als 6 Monate sein. Ort / Datum: Stempel und rechtsgültige Unterschrift(en): Diese Bestätigung / Erklärung muss von jedem Einzelunternehmer bzw. von jedem Mitglied einer ARGE wahr-heitsgetreu ausgefüllt und unterzeichnet werden und bildet einen integrierenden Bestandteil des Angebots bzw. des Werkvertrages.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 IV

Inhaltsverzeichnis

Seite

HAUPTANGEBOT

1 Ausschreibungsunterlagen / 1

2 Unternehmerblatt 2

3 Erklärung / Bestätigung des Unternehmers 3

Inhaltsverzeichnis 4

4 Grundlagen des Werkvertrags 5

5 Rangordnung der Werkvertragsbestandteile 5

6 Subunternehmer 5

7 Nebenunternehmer 6

8 Gerichtsstand 6

Besondere Bestimmungen 7

100 Organisation Bauherrschaft und Beschreibung des Bauvorhabens 7

200 Ausschreibung und Angebot Eignungs- und Zuschlagskriterien,

Sicherheitsleistungen, Begehung und Auskünfte 8

300 Örtliche Gegebenheiten 11

400 Entsorgung von Bauabfällen, Altlasten 12

500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle und Umgebung 12

600 Fristen, Termine, Konventionalstrafe 13

700 Normen 13

800 Bauarbeiten, Baubetrieb 13

900 Versicherungen, Administratives, Bauausführungskontrollen 14


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 V

4 Grundlagen des Werkvertrags 4.1 Submissionsgesetz vom 2. Juni 2005 und die Submissionsverordnung vom 20. September 2005 des Kantons

Zug

4.2 SIA Norm 118, sofern die Ausschreibungsunterlagen nichts anderes bestimmen.

4.3 Ergänzungen des ASTRA (1991) zur SIA-Norm 118 gemäss Verfügung EDI, Ausgabe 1991.

4.4 SIA Normen, sowie Empfehlungen der Fachverbände für die entsprechenden Arbeitsgattungen.

4.5 Die am Ort der Bauausführung geltenden gesetzlichen Vorschriften von Bund, Kanton und Ge-meinde. Eidgenössische Vorschriften: Signalisationsverordnung Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV) Alle einschlägigen Vorschriften für Lastenbeschränkungen auf öffentlichen und privaten Strassen und Brücken. Verkehrsregelnverordnung (Art. 59). Kantonale Vorschriften: Weisung der Baudirektion des Kantons Zug betreffend Reduktion der VOC- Emissionen bei der Anwendung von Farben und Lacken, insbesondere im Bau und Unterhalt von Strassen (01.06.1991). Weisung Vermessungsamt des Kantons Zug über den Schutz von Grenz- und Vermessungszei-chen vom 03. Januar 1995. Gemeindevorschriften: Baupolizei, Feuerpolizei

4.6 Die Bedingungen und Vorschriften der Werkeigentümer (SBB, EW, Wasserversorgung, Abwasser, Kabel-fernsehen, Gas, Fernwärme, Swisscom).

4.7 Technische Grundlagen

4.8 "Zuger-Energie-Ordner" und Merkblätter "Ökologisch Bauen und Entsorgen".

4.9 Die vom Unternehmer unterzeichnete "Erklärung / Bestätigung" gemäss Ziffer 3

4.10 Das "Unternehmerblatt" gemäss Ziffer 2

5 Rangordnung der Werkvertragsbestandteile Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, s o gilt folgende Rangordnung:

5.1 Wortlaut des Werkvertrages

5.2 Besondere Bestimmungen

5.3 Bereinigtes Leistungsverzeichnis oder Baubeschreibung mit den bereinigten Beilagen des Unternehmers zum Angebot (Erläuterungen, Ergänzungen, Technischer Bericht, usw.)

5.4 Pläne gemäss Liste

5.5 Allgemeine Bedingungen

a) Die Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten"

b) Die übrigen Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachver-bände, soweit in anderen Vertragsbestandteilen aufgeführt.

6 Subunternehmer 6.1 Der Unternehmer darf nur mit der schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin (Bauherrschaft) Subunter-

nehmer beiziehen.

6.2 Bei Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Zahlungsschwierigkeit des Unternehmers, Differenzen zwischen Un-ternehmer und Subunternehmer/Lieferant) ist die Bauherrschaft berechtigt, einen Subunternehmer oder Lie-feranten des Unternehmers mit befreiender Wirkung gegenüber dem Unternehmer direkt zu bezahlen. Ein Betrag, welcher zwischen Unternehmer und Subunternehmer bzw. Lieferanten streitig ist, darf die Bau-herrschaft mit befreiender Wirkung hinterlegen.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 VI

7 Nebenunternehmer Der Unternehmer hat die Arbeit des vorhergehenden Unternehmers vor Arbeitsbeginn zu kontrollieren, sofern

dies Voraussetzung für die Qualität der vom Unternehmer geschuldeten Arbeit ist. Allfällige Mängel sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn schriftlich mitzuteilen.

8 Gerichtsstand Gerichtsstand ist Zug .


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 VII

BESONDERE BESTIMMUNGEN

100 Organisation Bauherrschaft und Beschrei-bung des Bauvorhabens

110 Bauherrschaft / 111 Kath. Kirchgemeinde Walchwil / Besteller Einwohnergemeinde Walchwil

Abteilung Präsidiales, Herr René Arnold Postfach 93, Dorfstrasse 4 6318 Walchwil

Projektleiter/-in: René Arnold Telefon: 041 / 759 80 10 Telefax: 041 / 759 80 07 E-mail: [email protected]

120 Projektverfasser 121 Architekturbüro

Firma / Name: Architektenteam Cometti-Truffer Luzern / CST Zug

Adresse: c/o im Rötel 18, 6300 Zug Sachbearbeiter/-in: Beat Schnurrenberger Telefon: 041 / 709 00 50 Telefax: 041 / 710 38 63 E-mail: [email protected]

130 Projektleitung 131 Firma / Name: Josef Hürlimann Architekt HTL AG

Adresse: Vorderbergstrasse 11, 6318 Walchwil Sachbearbeiter/-in: Josef Hürlimann Telefon: 041 / 758 22 61 Telefax: 041 / 758 22 69

E-mail: [email protected] 131 örtliche Bauleitung 131 Firma / Name: Josef Hürlimann KGH Architekt HTL AG = Kirchgemeindehaus Adresse: Vorderbergstrasse 11, 6318 Walchwil

Sachbearbeiter/-in: Roland Imhof Telefon: 041 / 758 22 61 Telefax: 041 / 758 22 69

E-mail: [email protected] 132 örtliche Bauleitung 132 Firma / Name: JEGO AG EGH + AEH = Einwohnergemeindehaus + Autoeinstellhalle Adresse: Rothusstrasse 5b, Postfach 144, 6331 Hünenberg

Sachbearbeiter/-in: Peter Heusser Telefon: 041 / 790 52 20 Telefax: 041 / 790 52 40

E-mail: [email protected] 140 HLKS-Ingenieur 141 Firma / Name: Hans Abicht AG KGH + EGH + AEH Adresse: Strehlgasse 15, 6430 Schwyz

Sachbearbeiter/-in: Thomas Weber Telefon: 041 / 819 82 00 Telefax: 041 / 819 82 01

E-mail: [email protected]

Beschreibung des Bauvorhabens

(Allgemein)

151 Gegenüber der Pfarrkirche ist ein Pfarreizentrum, eine Gemeindever-waltung, eine zweigeschossige Autoeinstellhalle sowie ein Bistro – eventuell mit Laden – geplant, umgeben von einem grosszügigen Be-gegnungsplatz. Diese Überbauung realisiert die Einwohnergemeinde zusammen mit der Katholischen Kirchgemeinde Walchwil.

Hauptmengen 161 Siehe Leistungsverzeichnis


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 VIII

200 Ausschreibung und Angebot Eignungs- und Zuschlagskriterien, Sicherheitsleistungen, Begehung und Auskünfte

211 Gemäss Submissionsgesetz vom 02.06.2005 und Submissionsverordnung vom

20.09.2005 des Kantons Zug.

212 Die Ausschreibung ist dem Gatt / WTO-Übereinkommen nicht unterstellt.

210 Art des Verfahrens

213 Sprache: Deutsch

220 Angebot 221 Abgegebene Unterlagen:

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen werden in Papierform oder in elektro-nischer Form abgegeben.

Nähere Informationen und Angaben siehe Ausschreibung im Amtsblatt des Kantons Zug.

Abgegeben werden:

Objektbedingte Besondere Bestimmungen der Bauherrschaft.

Das Hauptangebot ist ohne Veränderungen von Text und Ausmass vollständig ausgefüllt, unterzeichnet und termingerecht einzureichen.

Es finden keine Abgebotsrunden statt. Korrekturen zu Einheitspreisen nach der Offertöffnung sowie Verhandlungen über Preise, Preisnachlässe und Ände-rungen des Leistungsinhaltes sind nicht zulässig.

222 Die Auftraggeberin behält sich grundsätzlich vor, den Auftrag in Lose aufzutei-len und an verschiedene Anbieter/-innen zu vergeben.

Teilangebote sind zulässig; sie sind als solche klar zu bezeichnen.

223 Pauschal- oder Teilpauschalangebote sind nicht zugelassen.

224 Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen müssen als separate Zusatz-offerte mit der Bezeichnung "Unternehmer-Variante" zusammen mit dem voll-ständig ausgefüllten Hauptangebot eingereicht werden.

225 Bei allen Eventual- bzw. per-Positionen sind die Einheitspreise einzusetzen.

226 Der Unternehmer prüft die Ausschreibungsunterlagen auf allfällige Lücken, Widersprüche und Unklarheiten. Macht er auf solche bei der Offerteinreichung nicht ausdrücklich aufmerksam, obwohl er diese aufgrund seiner Fachkenntnis-se und Erfahrungen hätte erkennen können, so ist er nicht berechtigt, die Un-klarheiten zu seinen Gunsten auszulegen.

227 Die Quantitätsangaben im Leistungsverzeichnis sind approximativ.

Die eingesetzten Einheitspreise gelten ungeachtet allfälliger Mehr- oder Min-derausmasse.

Sind im Leistungsverzeichnis Handelsmarken, Handelsnamen oder Typenbe-zeichnungen aufgeführt, so gilt generell: Es dürfen auch andere, gleichwertige Produkte offeriert werden. Diese sind vom Unternehmer genau zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit ist vom Unternehmer nachzuweisen.

228 Über die Lage des Baus sowie die örtlichen Verhältnisse, allfällige bautechni-sche Risiken, Bodenbeschaffenheit, Grundwasserverhältnisse, Werk- u. Kanali-sationsleitungen, Zufahrten, Lagerplätze usw. hat sich der Unternehmer vor Ort bzw. bei der Bauleitung zu informieren.

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen.

229 Mehrere Anbieter/-innen können als Arbeitsgemeinschaft ein gemeinsames Angebot einreichen. Es werden nur Arbeitsgemeinschaften gemäss Artikel 28 SIA 118 akzeptiert.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 IX

Eingabeform 231 Das Angebot, einschliesslich "Erklärung / Bestätigung" und "Unternehmerblatt", muss auf diesem von der Auftraggeberin abgegebenen Original in Papierform schriftlich, vollständig und termingerecht der Gemeindeverwaltung Walchwil, zu Hdn. von Abteilung Präsidiales, Dorfstrasse 4, 6318 Walchwil, in einem ver-schlossenen Couvert mit untenstehendem Vermerk eingereicht werden.

Überbauung Zentrum Walchwil - Sanitäranlage 232 Angebote auf Datenträger können lediglich als Ergänzung zusammen mit dem

Hauptangebot eingereicht werden.

233 Unternehmervarianten müssen als separate Beilage zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Hauptangebot eingereicht werden. In der Unternehmer-variante muss vom Unternehmer die Gleichwertigkeit der technischen Spezifi-kationen und der Qualität nachgewiesen werden.

234 Bei Zustellung per Post trägt der bzw. die Anbieter/-in das Risiko der rechtzeiti-gen Zustellung. Angebote, die zu spät eintreffen, werden nicht berücksichtigt und dem Absender ungeöffnet retourniert.

235 Mit der Eingabe dieses Hauptangebotes und mit seiner Unterschrift bestätigt der Unternehmer, dass er alle für die Preisberechnung nötigen Leistungs-beschriebe, Vorausmasse und Pläne erhalten bzw. eingesehen hat, die Sub-missionsordnung des Kantons Zug, die örtlichen Vorschriften und die Bauplatz-verhältnisse persönlich kennt, mit den allgemeinen Vertragsbedingungen ein-verstanden ist und die Angaben in der 'Erklärung / Bestätigung' und im 'Unter-nehmerblatt' der Wahrheit entsprechen.

236 Die Anbieter /-innen haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für die Aus-arbeitung des Angebots und für allfällige Gebühren für die einzureichenden Nachweise.

241 Fachliche Qualifikation, Kompetenz und Erfahrung bei gleichwertigen oder ähnlichen Arbeitsgattungen;

242 Technische, unternehmerische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit;

243 Kredit- und Vertrauenswürdigkeit;

244 Referenzen, bei welchen die Auftraggeberin die ordnungsgemässe Erbringung der in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen überprüfen und Auskünfte einholen kann (im Unternehmerblatt ausfüllen);

245 einsetzbare Personalkapazität der für die Ausführung des zu vergebenden Auftrages vorgesehenen Personen (im Unternehmerblatt ausfüllen);

246 aktuelle Nachweise (vgl. Formular "Erklärung / Bestätigung");

240 Eignungskriterien

247 alle Subunternehmer müssen die Eignungskriterien ebenfalls erfüllen sowie die Erklärung / Bestätigung gemäss Ziff. 3 der Ausschreibungsunterlagen beibrin-gen.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 X

250 Zuschlagskriterien Gewichtung (Die Leistung wird mit 40%, der Preis mit 60% gewichtet)

Bewertung 251 Leistung max. 40 Punkte

Die angekreuzten Leistungskriterien werden objektbezogen beurteilt und bewertet:

X Referenzen / Qualität 15 Pkte

X Termintreue 5 Pkte

X Personal / Infrastruktur 10 Pkte

X Wirtschaftlichkeit / Ökologie 10 Pkte

252 Preis max. 60 Punkte

günstigstes Preisangebot 60 Pkte

Preisbewertung:

1 Das günstigste Angebot erhält beim Preiskriterium immer die maximale Punkt-zahl.

2 Ein Angebot mit einem Preis > 50% über dem tiefsten Angebot erhält null Punk-te.

3 Zwischen dem Wert des günstigsten Angebotes und dem um 50% erhöhten Wert erfolgt die Bewertung linear. Negativpunkte gibt es bei der Bewertung nicht.

Total wirtschaftlich günstigstes

Preis-/ Leistungsverhältnis max. 100 Punkte

260 Sicherheits-leistungen

Für Vorauszahlungen und bei Aufträgen mit besonderen Risiken kann die Auftraggebe-rin bei Vertragsabschluss von der Auftragnehmerin eine abstrakte Erfüllungsgarantie einer Bank oder Versicherung in der Höhe der Vorauszahlung bzw. bis 10 % der Werkvertragssumme verlangen.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XI

Anbieter/-innen können unter anderem von der Teilnahme am Vergabeverfahren aus-geschlossen werden, wenn er oder sie (Aufzählung ist nicht abschliessend):

1 die geforderten Eignungskriterien nicht oder nicht mehr erfüllt;

2 der Auftraggeberin oder dem Aufraggeber falsche Auskünfte erteilt hat;

3 Steuern oder Sozialabgaben nachweislich nicht bezahlt hat;

4 den Grundsätzen von Art. 11 a, e, f, g der IVöB nicht nachkommt;

5 Abreden getroffen hat, die den wirksamen Wettbewerb beseitigen oder erheblich beeinträchtigen;

6 sich bei der Produktion nicht an Vorschriften über den Umweltschutz hält, die mit denjenigen am Ort der Ausführung vergleichbar sind;

7 sich in einem Konkursverfahren befindet;

8 sich beruflich fehlverhalten hat und dies in einem gerichtlichen Verfahren fest-gestellt worden ist;

9 die Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Arbeitsbedingungen der Gesamtar-beitsverträge, der Normalarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, die branchen-üblichen Vorschriften nicht einhält;

10 das Angebot zu spät einreicht;

11 nicht die Originalofferte in Papierform einreicht;

12 ein unvollständiges Angebot einreicht (z.B. ohne "Erklärung/Bestätigung", ohne "Unternehmerblatt", ohne rechtsgültige Unterschrift, wenn Einheitspreise fehlen);

13 die Originalausschreibungsunterlagen inhaltlich verändert hat (z.B. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen jeglicher Art);

14 Korrekturen nach der Offertöffnung vornimmt;

15 nur eine Unternehmervariante einreicht;

16 die Nachweise nicht oder unvollständig einreicht;

270 Ausschlussgründe

17 wenn ein ARGE-Mitglied die Erklärung / Bestätigung des Unternehmers nicht unterzeichnet, wird die ganze ARGE ausgeschlossen.

280 Auskunftsstelle Begehung gemäss Angabe im Amtsblatt

über alle Belange der Ausschreibung:

Hans Abicht AG, Herr Thomas Weber

Strehlgasse 15, 6430 Schwyz

Telefon: 041 819 82 00

Fax: 041 819 82 01

E-mail: [email protected]

290 Auskunftsstelle

über geltende Arbeitsschutzbestimmungen und -bedingungen sowie branchen-übliche Vorschriften:

Amt für Wirtschaft und Arbeit (KWA) Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug Tel. 041 / 728 55 20 / Fax. 041 / 728 55 29

300 Örtliche Gegebenheiten Siehe Planbeilage


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XII

400 Entsorgung von Bauabfällen, Altlasten

411 Der Unternehmer verpflichtet sich, sämtliche Sonderabfälle und Verpackungs-materialien selber zu entsorgen. Sonderabfälle sind Stoffe gemäss VVS, z.B. Verdünner, Anstrichstoffe, Kitt, Chemikalien, Dichtungsmaterial, Säuren, Lau-gen, Klebstoffe, Fette, Akkus, Batterien, Reinigungsmittel, usw. (vgl. Grundla-gen TVA).

412 Baustellenbedingte Bauabfälle müssen gemäss Anweisung der Bauleitung oder mindestens auf das Wochenende hin durch den Unternehmer aus dem Bau entfernt und gemäss zugerischem Mehrmuldenkonzept in die Mulden sortiert deponiert werden.

Entsorgungskosten infolge Nichtbeachtung dieser Weis ung und/oder falsch deponiertem Bauschutt werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

410 Entsorgung

413 Altlasten müssen vom Unternehmer gemäss Anweisung der Bauleitung bzw. gemäss den Weisungen des Amtes für Umweltschutz (AfU) bzw. aufgrund des vorliegenden Altlastenentsorgungskonzepts umweltgerecht entsorgt werden. Beim Verstoss gegen diese Weisungen haftet der Unternehmer.

500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle und Umgebung

511 Der Arbeitssicherheit auf der Baustelle ist ganz spezielle Beachtung zu schen-

ken. Zusätzlich zu den einschlägigen Sicherheitsvorschriften der SUVA und der Baupolizei gelten folgende zusätzlichen Weisungen der Bauleitung:

510 Arbeitssicherheit

512 Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes ist jeder Unternehmer verpflichtet, die Arbeitssicherheit durch einen Sicherheitsbeauftragten zu gewährleisten und die Bauleitung regelmässig zu informieren.

521 Der Baulärm muss grundsätzlich auf ein Minimum begrenzt werden. Apparate und Motoren, die unzumutbaren Lärm erzeugen, sind auf Verlangen der Bau-leitung durch andere, weniger lautstarke Geräte zu ersetzen. Die entsprechen-den Kosten gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Baulärmrichtlinie des BUWAL sowie die örtlichen und objektbedingten Lärmvorschriften sind in je-dem Fall einzuhalten.

522 Für lärmige Arbeiten müssen folgende Sperrzeiten beachtet werden:

12.00 - 13.00 und 19.00 - 06.30 h

520 Schutz gegen Immis-sionen

523 Das Schützen von Bauteilen, Baumaterialien sowie Leitungen und Armaturen ist in den Einheitspreisen enthalten und wird von der Bauherrschaft nicht sepa-rat vergütet.

530 Maschinen und ma-schinelle Einrichtun-gen

531 Maschinen und maschinelle Einrichtungen müssen den gesetzlichen Anforde-rungen, insbesondere den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanfor-derungen nach Artikel 3 STEG und Artikel 3 STEV (Anhang I der Maschinen-richtlinien Nr. 89/392/EWG und deren Änderungen) entsprechen.

540 Bauökologie / Baustoffe

541 Der Unternehmer darf keine die Umwelt und die Gesun dheit gefährdende Produkte verwenden. Er benennt der Bauleitung ohne spezielle Aufforderung Name und Herkunft der verwendeten Produkte. Die Richtlinien des Kantons Zug "Ökologisch-Bauen und Entsorgen" müssen beachtet und eingehalten werden.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XIII

600 Fristen, Termine, Konventionalstrafe 610 Fristen und Termine 611 Beginnt der Unternehmer nicht vertragsgemäss mit der Ausführung der Arbei-

ten / Lieferungen oder hält er die vereinbarten Zwischen- und Endtermine nicht ein, ist die Bauherrschaft, nach einmaliger Nachfristansetzung , zum Rücktritt vom Vertrag unter Kostenfolge zu Lasten des Unternehmers berechtigt. Dieses Recht besteht auch beim Verzug des Unternehmers für einzelne Teilleistun-gen. Die Geltendmachung von weiteren Schadenersatzansprüchen der Bau-herrschaft bleibt ausdrücklich vorbehalten.

620 Konventionalstrafe 621 Erhält ein(e) Anbieter(in) den Zuschlag und wird im nachhinein festgestellt, dass er (sie) sich nicht an die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Ar-beitsbedingungen sowie an den Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und Frau gemäss Art. 11 Bst. e und f der IVöB hält, muss der Unternehmer der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe bis 3 % der Werkvertragssumme, min-destens jedoch Fr. 5'000.--, bezahlen.

Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

700 Normen

711 Artikel 37 Streitigkeiten und Gerichtsstand:

Streitigkeiten zwischen der Bauleitung und der Unternehmung sind, bevor sie den ordentlichen Gerichten unterbreitet werden, zunächst der Baudirektion des Kantons Zug zur Vernehmlassung vorzulegen.

712 Artikel 84 Änderungsrecht des Bauherrschaft:

Die Bauherrschaft behält sich Projektänderungen nach Abschluss des Werk-vertrages vor. Daraus entstehen für den Unternehmer keine Schadenersatzan-sprüche.

713 Artikel 86 Veränderte Mengen:

Die Bauherrschaft ist berechtigt, einzelne Positionen ganz oder teilweise weg-zulassen, ohne dass die Unternehmung deswegen Forderungen geltend ma-chen kann. Art. 86, Abs. 1-3 der SIA- Norm 118 (1991) und der Ergänzungen des ASB (ASTRA) (1991) zur SIA- Norm 118 (1991) sind wegbedungen.

714 Artikel 92 Festlegung von Fristen:

Die Bauherrschaft behält sich vor, zusammen mit der Bauleitung nach Rück-sprache mit dem Unternehmer den Bauablauf festzulegen.

710 Änderungen und Er-gänzungen von SIA 118

715 Artikel 93 Bauprogramm:

Die Bauleitung kann vom Unternehmer jederzeit und kostenlos die Vorlage eines detaillierten und vertraglich bindenden Arbeitsprogrammes für alle oder einzelne Bauphasen verlangen.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

811 Ausser den von der Bauleitung freigegebenen Flächen darf das Baugelände weder befahren, noch begangen, noch als Lagerplatz benutzt werden. Für Nichtbeachtung dieser Vorschrift haftet der Unternehmer.

810 Bauplatzordnung

812 Der Arbeitsplatz ist vom Unternehmer stets sauber und in Ordnung zu halten. Abfallmaterial ist vom Unternehmer selbst getrennt zu entsorgen. Baustel-lenbedingte Bauabfälle sind auf die bauseits zur Verfügung gestellte Deponie-stelle bzw. in die Mulden zu bringen.

820 Magazine bauseits 821 Das Unterhalten von bauseits eingerichteten Magazinen ist Sache des Unter-nehmers. Für eingelagertes Material haftet der Unternehmer selber.

840 Witterungseinflüsse 841 Für witterungsbedingte Ausfälle von Arbeitsstunden bezahlt die Bauherrschaft keine Entschädigung. Dies gilt auch im Falle, dass der Unternehmer aufgrund eines Gesamtarbeitsvertrages seinen Arbeitnehmern Entschädigungen zu leisten hat, die nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt sind.

850 Absteckungen 851 Absteckung und Einmessung zu Lasten der Bauherrschaft:

- Die Bauherrschaft lässt durch den Geometer die Achsen vom Gebäude einmessen.

- Für die Versicherung der erstellten Absteckungen und Vermessungs-punkte der Bauleitung ist der Unternehmer verantwortlich.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XIV

900 Versicherungen, Administratives, Bauausführungskontrollen

910 Weisungen 911 Weisungsberechtigt sind ausschliesslich die Bauleitung und Projektverfasser.

Angaben und Weisungen, die nicht von diesen Stellen erteilt werden, sind nicht gültig.

921 Baureklametafeln: Wird eine gemeinsame Baureklametafel erstellt, ist das Anbringen von zusätzlichen Firmentafeln nicht gestattet.

922 Werbemassnahmen: Weitergehende Werbemassnahmen (Besichtigungen, Publikationen, usw.) bedürfen der vorgängigen schriftlichen Einwilligung der Bauherrschaft.

920 Werbung / Auskünfte

923 Auskünfte an Medien: Stellungnahmen und Auskünfte an Medien sind Sache der Bauherrschaft.

930 Masskontrolle 931 Alle Masse auf den Plänen und in den Arbeitsbeschrieben sind vom Unter-nehmer vor Arbeitsausführung zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden. Die Vorausmasse sind für Materialbestellungen nicht verbindlich.

940 Abnahmen durch Behörden

941 Die behördlichen Abnahmen wie Schnurgerüst/Kanalisation/Rohbaukontrolle usw. sind vom Unternehmer zu veranlassen unter gleichzeitiger Orientierung der Bauleitung. Mit den Arbeiten darf erst nach erfolgter Abnahme weitergefah-ren werden.

950 Versicherung der Bauherrschaft

951 Die Bauherrschaft schliesst eine Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversiche-rung ab. Ein Teil von den 0.8% welche bei der Eingabesumme abgezogen werden gehen zu Lasten der Bauwesen- Bauherrenhaftpflichtversicherung.

960 Versicherung des Unternehmers

961 Für Schäden und Verluste aus Einbrüchen und Diebstahl sowie Sachbeschä-digungen haftet der Unternehmer. Für Personen- und Sachschäden, für welche der Unternehmer haftbar ist, ist vom Unternehmer eine Haftpflichtversicherung mit genügender Deckung abzuschliessen und der Bauherrschaft nachzuwei-sen.

970 Materialbestellung 971 Die Materialien sind sofort nach Vertragsabschluss bzw. Planbereinigung bzw. Bemusterung zu bestellen und soweit als möglich an Lager zu nehmen. Für Verzögerungen der Fristen, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entste-hen, haftet der Unternehmer.

Regiearbeiten und Nachtragsarbeiten

1 Regiearbeiten dürfen nur mit ausdrücklichem Auftrag der Bauleitung ausge-führt werden. Falls der Regierapport der Bauleitung nicht spätestens an der folgenden Bausitzung übergeben werden kann, muss dieser innerhalb von 3 Tagen der Bauleitung zugestellt werden, andernfalls wird er nicht akzep-tiert.

2 Es gilt der zum Zeitpunkt der Bauausführung gültige Regietarif der betref-fenden Arbeitsgattung.

3 Zulagen (Mittagessen, Fahrkosten etc.) sind in den Tarifen enthalten und werden nicht separat vergütet.

4 Kaderstunden (z.B. Bauführer, Polier, Chefmonteur, Vorarbeiter) dürfen nur in Rechnung gestellt werden, wenn dies vorgängig gemäss schriftlichem Auftrag vereinbart wurde.

980 Ausmass, Preisänderungen, Rechnungsstellung, Zahlungen

981

5 Arbeiten und Ausmasse, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind und/oder sich im Laufe der Ausführung als notwendig erweisen, sind der Bauherrschaft schriftlich zu offerieren. Das Nachtragsangebot ist auf der Basis der Offerte des Werkvertrages zu kalkulieren und auf Verlangen durch Preisanalysen zu belegen. Nachtragsarbeiten dürfen erst nach der Erteilung eines ausdrücklichen, schriftlichen Auftrages der Bauherrschaft ausgeführt werden.


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XV

6 Die Angebots- bzw. Werkvertragskonditionen, d.h. Rabatt und Skonto, gelten auch für Regie- und Nachtragsarbeiten.

982 Kostendach

Das Kostendach ist der vereinbarte Höchstpreis einer definierten Leistung, welcher insbesondere dann gilt, wenn die Abrechnung der Leistungen des Unternehmers (Auftragnehmers) nach Aufwand oder nach Menge einen höhe-ren Betrag ergeben sollte.

983

Preisänderungsverrechnung

Mehr- oder Mindervergütungen werden berechnet nach dem Verfahren mit dem Produktionskostenindex (PKI SBV), sofern die Baustelle nicht länger als drei Jahre dauert.

Es gelten folgende Anwendungsbestimmungen:

- "Mitteilungen über Lohn- und Preisänderungen im Bauwesen" der Koordi-nation der Bauorgane des Bundes KBOB.

- Die Berechnung der Preisänderungen bei Nachtragsangeboten erfolgt nach den Grundlagen des Hauptangebots.

- Die Abrechnung der Preisänderungen erfolgt quartalsweise bzw. zusam-men mit der Schlussrechnung.

983.1 Teuerung

Die Bauherrschaft gewährt auf ev. Material- und Lohnpreis-Teuerungen keine Leistungen. Die Preise gelten fest bis Ende Bauzeit d.h. von ca. Oktober 2011 bis ca. Oktober 2013.

Rechnungswesen

Die Rechnungen sind mit der Adresse der Auftraggeberin der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung, getrennt nach Akkord- und Regiearbeiten sowie Teue-rungsrechnung, einzureichen. Falsch adressierte Rechnungen werden dem Unternehmer umgehend zurückgesandt.

1 Prüf- und Zahlungsfristen

• Die Bauleitung prüft Akonto- und Teilzahlungsgesuche, Regie- und Einzel-rechnungen sowie Schlussabrechnungen innert Monatsfrist und umfang-reichere Schlussabrechnungen innert maximal drei Monaten.

• In Abweichung von SIA-Norm 118 Art. 154 Abs. 3 bedeu tet die Rech-nungsprüfung duch die Bauleitung keine Schuldanerken nung für die Bauherrschaft.

• Die Zahlungsfrist beträgt nach Ablauf der Prüffrist 30 Tage. Schlusszah-lungen werden nach Vorliegen der gegenseitig anerkannten Schlussab-rechnung und dem Eingang des Garantiescheins bezahlt. Für allfällige bei der Abnahme festgestellte und noch nicht behobene Mängel kann ein an-gemessener Rückbehalt vorgenommen werden.

2 Zahlungsbedingungen

• Die Zahlungen erfolgen in Schweizer Franken (keine WIR oder dgl.).

• Der Skontoabzug wird erst bei der Schlusszahlung über die ganze Schlussabrechnungssumme abgezogen.

• Eine ARGE stellt ihre Rechnungen unter Beilage von ARGE-Einzahlungsscheinen. Die ARGE richtet dazu ein spezielles ARGE-Konto ein.

984

3 Mehrwertsteuer

• Die Mehrwertsteuer ist separat aufzuführen und auszuweisen. Die Mehr-wertsteuer-Nummer des Unternehmers ist auf jeder Rechnung bzw. jedem Zahlungsgesuch anzugeben.

• Bei einer Veränderung des Mehrwertsteuersatzes gilt dieser ab dem Da-tum des Inkrafttretens für Leistungen, Material und Lieferungen.

• Frühere Leistungen, usw. sind per Datum des Inkrafttretens auszuweisen und mit dem alten MwSt.-Satz abzurechnen.

Kostenbeteiligung des Unternehmers

Sofern beim Angebot bzw. Werkvertrag keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird, gilt folgende Regelung:

985

Bauwasser und Baustrom während den Bauarbeiten wird bauseits zur Verfü-gung gestellt (Ausnahme Baumeister).


n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär neu\dv20110830_vorspann_s_egh.doc 04.08.2011 XVI

986 Abschlagszahlungen

Im Laufe der Arbeitsausführung erhält der Unternehmer nur aufgrund einer schriftlichen, detaillierten und überprüfbaren Leistungsaufstellung Abschlags- oder Teilzahlungen von höchstens 90 % der am Bau erbrachten Leistungen. Zahlungen werden fällig unter der Voraussetzung, das s das Baupro-gramm eingehalten ist, die geleisteten Arbeiten ver tragsgemäss ausge-führt sind und keine Mängel aufweisen. Dies gilt au ch für Schlusszahlun-gen.

991 Garantie

Ist nichts anderes vereinbart, so besteht eine Garantiefrist von zwei Jahren ab Datum der beidseitigen Anerkennung der Schlussabrechnung. Hinsichtlich der Dauer der Garantiefrist gehen andere Normen des SIA oder im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellte Normen anderer Fachverbände von, wenn sie Ver-tragsbestandteil sind.

Vor der Auszahlung des Rückbehaltes ist für Aufträge über Fr. 50'000.-- vom Auftragnehmer zur Sicherstellung der Garantieverpflichtung in jedem Fall eine Solidarbürgschaft im Sinne von Art. 181 SIA Norm 118 einer namhaften Bank oder Versicherungsgesellschaft zu leisten mit folgendem Passus:

’’Forderungen und Rechtsansprüche, welche sich auf diesen Garantie-schein stützen, sind der Bank / Versicherung vor Abl auf der Gültigkeits-termins mit eingeschriebenem Brief zur Kenntnis zu bringen. Diese wer-den, falls sie durch den Unternehmer nicht innerhal b der von der Ge-meindeverwaltung Abteilung Präsidiales angesetzten F rist erfüllt werden, vorbehaltlos befriedigt.’’

990 Garantien und Zession

992 Zession

Dem Unternehmer ist es untersagt, Forderungen oder Teile davon ohne vor-gängige, schriftliche Zustimmung der Auftraggeberin an Dritte abzutreten.

KATH. KIRCHGEMEINDE WALCHWIL / EINWOHNERGEMEINDE WALCHWIL Walchwil, 20. Juni 2011

Hans Abicht AG LV Sanitär, EGH / Bistro 0883 Überbauung Zentrum Walchwil

n:\auftrag\2008\0883\11 devis\01 sanitär\dv20110804_devis_s_egh_bistro.doc 04.08.2011/vk 1

Inhaltsverzeichnis

A. AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 2

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN 2

C. BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS 3

D. ANGABEN DES UNTERNEHMERS 7

E. PROJEKTGRUNDLAGEN 10

F. MATERIALSPEZIFIKATION 22

G. PREISZUSAMMENSTELLUNG 106

H. VERZEICHNIS DER FABRIKATE BEI ÄNDERUNGEN 108

I. AUSSCHREIBUNGSANERKENNUNG 109



A. AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Der Unternehmer erhält vom Projektverfasser zwei Submissionsformulare, wovon eines un-verändert mit allen verlangten Angaben, Daten, Preisen, ausgefüllt einzureichen ist. Spätes-tens vor Vertragsabschluss müssen sämtliche Einzelpreise ausgefüllt werden. Teilofferten und Ausführungsvarianten sind speziell zu vermerken. Nach Voranmeldung beim Projektver-fasser kann der Unternehmer Einsicht in die Projektpläne nehmen.

Für die Ausarbeitung der Angebote wird keine Vergütung gewährt. Die Preise sind vollstän-dig mit Mehrwertsteuer, Zollgebühren, Eingabegebühren, Verpackung und Transporte franko Baustelle inkl. Abladen und Einbringen sowie Abnahme und Betriebsinstruktion zu berech-nen. Die Eingabesumme versteht sich für die vollständig betriebsbereiten Anlagen.

Arbeitsvergabe: Nach Ausmass Global Pauschal

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN

B.1 Rangordnung

Es gelten in nachstehender Reihenfolge:

1) Die Gesetze und Vorschriften der zuständigen Behörden, resp. deren Vertretungen

2) Die Bedingungen der Bauherrschaft, resp. deren Vertretungen, sofern beiliegend

3) Die zutreffenden Fachnormen des SIA, im Speziellen auch die Norm 380/7

4) Die einschlägigen Normen anderer Fachverbände

5) Das Angebot, bzw. der Werkvertrag

B.2 Bedingungen der Bauherrschaft

Ergänzungen und Änderungen zu bestehenden allgemeinen Bestimmungen.

B.3 Bedingungen des Architekten, Generalplaners, Ge neral- oder Totalunterneh-mer

Ergänzungen und Änderungen zu bestehenden allgemeinen Bestimmungen.



C. BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS

C.1 Planungsorganisation

Bitte Organigramm beilegen.

C.2 Art des Bauwerkes

Neubau Wohnungsbau Bewohnt

Umbau Eigentumswohnungen In Betrieb

Erweiterung Infrastruktur Klinik

Sanierung Bürobau

Provisorium Industriebau

C.2.1 Anforderungen an die Haustechnik => Schwierig keitsgrad

Normal Hoch Sehr hoch

C.2.2 Schallschutzanforderungen

Es gelten: SIA 181 minimal Anforderungen

SIA 181 erhöhte Anforderungen

C.3 Voraussichtliche Bautermine

Baubeginn --

Einlegearbeiten --

Rohbauvollendung --

Voraussichtlicher Montagetermin --

Bauvollendung / Bezugstermin --

Siehe separates Bauprogramm



C.4 Situationsplan

--



C.5 Abgrenzung der Planerleistungen

Die Planungsleistungen, nach den abgeschlossenen Phasen für Vorprojekt / Projekt / Aus-führungsvorbereitung, werden wie folgt abgegrenzt:

werden erbracht durch:

Teilleistungen

Inge

nieu

r

Arc

hite

kt

Unt

erne

hmer

Projektpläne X

Abgabe aller für FK erforderlichen Unterlagen / Angaben X X

Fachkoordination HLKSE X

Ausführungs-Installationsgrundrisse X

Werkstatt-, Montage- und Detailpläne auf Basis Ausfüh-rungspläne

X

Aussparungs-, Einlage- und Sockelpläne X X

Schemapläne X

Elektro- und Pneumatikschemata X

Unternehmerbauleitung, örtliche Leitungskoordination X

Terminprogramm der Installation abgestimmt auf die übergeordneten Bautermine

X

Anzeichnen von Kernbohrungen am Bau X

Einhohlen der notwendigen Bewilligungen X X

Fachbauleitung und Qualitätssicherung (QS) X

Abnahme des Werkes vom Unternehmer X X

Mängelbehebung X

Übergabe des mängelfreien Werkes an die Bauherr-schaft

X X

Eintragung aller Änderungen in Montagepläne während ganzer Ausführungsphase, leihweise Abgabe an den Ingenieur

X

Erstellung Revisionspläne auf Basis korr. Montagepläne X

Betriebsinstruktion X



C.6 Leistungen des Unternehmers

C.6.1 Inbegriffene Leistungen

• Durchführen der behördlichen Anmelde- und Abnahmeverfahren

• Liefern aller Angaben / Unterlagen und die Gesamtleitung für Arbeiten Dritter

• Besprechungen / Sitzungen mit der Bauleitung

• Transport aller Anlageteile bis zum Montage-Ort / Die Benützung des Baukrans muss dem Baumeister direkt vergütet werden.

• Werkzeugtransport und Materialanlieferung bis zur Verwendungsstelle am Bau

• Einrichtung und Räumung der Werkstatt und Lagerplätze

• Liefern von elektrischer Ausrüstung ab bauseits installierten Netzsteckdosen

• Bohren von Löchern für die Befestigung von Anlageteilen

• Anzeichnen von Kernbohrungen auf dem Bau

• Vorausmass / Grundausmass

• Grundanstriche als Korrosionsschutz bis zur Abnahme der Anlage

• Schützen der Armaturen und Apparate vor Beschädigungen

• Einmalige Druckprobe mit Protokoll

• Durchspülen des Leitungssystems vor der Abnahme

• Einmalige De- und Wiedermontage der Heizkörper für Malerarbeiten sowie das Wieder-inbetriebsetzen der Anlage

• Laufendes Nachtragen von Änderungen und Ergänzungen in den Plänen

• Messungen / Funktionsprüfungen / Proben und Einregulierung der Anlage

• Vollständige Instruktion der Bauherrschaft über Funktion / Betrieb und Unterhalt der An-lage

• Liefern von Betriebs- und Wartungsanleitungen

C.6.2 Nicht inbegriffene Leistungen

• Durchbrüche und Kernbohrungen in Decken und Wänden

• Einmauern von Trägern und Rohrschellen / Versetzen von Mauerrahmen

• Mauerschlitze für Leitungen

• Zumauern und Zuputzen von Schlitzen und Durchbrüchen

• Behebung von Schäden und Verunreinigungen, verursacht von Dritten

• Abschrankungen und Verkleidungen

• Deckenanstriche (mehr als Grundanstrich)

• Gerüste für Arbeiten über 3.5 m

• Kosten und Gebühren für Bewilligungs-, Konzessions- und Abnahmeverfahren

• Erstellen von Bemusterungen, Musterzimmer, usw.

• Einrichtung und Betrieb der Bauheizung

• Elektrische Verdrahtungen und Anschlüsse



D. ANGABEN DES UNTERNEHMERS

D.1 Auskünfte zur Firma und Auftragsabwicklung

Firma .........................................................................

Adresse .........................................................................

Telefon .........................................................................

Telefax .........................................................................

Anzahl Personal gesamt ...................

Kaufmännisches Personal ........... Montagepersonal ...........

Technisches Personal ........... Lehrlinge ...........

D.2 Sachbearbeiter

Der Unternehmer stellt für das vorliegende Objekt nachstehende Personen zur Verfügung:

Name Funktion Ausbildung Praxis

Techn. Leiter ..... Jahre

Techn. Leiter Stv. ..... Jahre

Baul. Monteur ..... Jahre

D.3 Angaben zur Serviceorganisation

Besteht eine Serviceorganisation Ja Nein

Nächste Servicestelle .........................................................................

Anzahl Servicepersonal .........................................................................

Pikettdienst 24 h 5 Tage 7 Tage

Interventionszeit ab Aufgebot < 2 h > 5 h

Müssen für Instandhaltung Unter- lieferanten aufgeboten werden Ja Nein



D.4 Subunternehmer

Werden Subunternehmer vorgesehen? Ja Nein

Wenn ja, welche? .........................................................................

D.5 Vorbereitungs- und Montagedauer

Der Unternehmer benötigt:

Ab Bestellungseingang für Vorbereitung und Materialbestellung ........... Wochen

Bei Einsatz einer Montagegruppe für die Ausführung der Arbeiten ........... Wochen

Die Lieferfrist beträgt insgesamt (ab Bestellungseingang bis zur Betriebsbereitschaft) ........... Wochen

D.6 Haftpflichtversicherung

Der Unternehmer ist für seine Haftung gegenüber Dritten für folgende Leistungen versichert:

Bei Sachschaden max. Leistung pro Ereignis CHF .............................—

Bei Todesfall oder Körperverletzung

pro Person CHF .............................—

pro Schadenereignis CHF .............................—

maximale Leistung pro Ereignis CHF .............................—

Versicherungsgesellschaft .........................................

Police-Nr. .........................................

Selbstbehalt CHF .............................—

D.7 Angebotserklärung

D.7.1 Verbindlichkeiten

Das Angebot ist verbindlich bis .........................................................................

Festpreis bis .........................................................................

D.7.2 Teuerung

Der Unternehmer beansprucht folgende Teuerung auf Einheitspreise, Netto abzüglich. Ra-batt, Skonto exkl. MwSt. Grundlage nach VSEI, wenn bei Vertragsverhandlung nicht anders vereinbart.

Für Löhne (Lohnanteil 66.7 %)

Für Material (Materialanteil 33.3 %)



D.8 Regiearbeiten

Als Grundlage für eventuelle Regiearbeiten gelten die vom Bauherrn oder dessen Vertreter, ordnungsgemäss visierten Regierapporte über Arbeitszeit und Materialverbrauch.

Für die Vergütung der Regieleistungen gelten die am Ausführungs-Ort üblichen Lohnansät-ze.

Heute betragen die Regielöhne für das vorliegende Objekt:

Verband .................................................. Stand ........................

CHF/Std. CHF/Std.

Techniker / Montageleiter ...…......— B-Monteur ….........—

Chefmonteur ..….......— C-Monteur ..….......—

Leitender Monteur ............— Lehrling 1. + 2. Lehrjahr ............—

A-Monteur ..….......— Lehrling 3. + 4. Lehrjahr ............—

In obigen Stundenlöhnen sind alle Lohnkostenansätze gemäss SIA Norm 380/7, Art. 4.501, inbegriffen.

Auf die Regiearbeiten werden folgende Rabatte gewährt:

Material .................% Löhne .................%

D.8.1 Überzeitzuschläge in % der Regieansätze

Überstunden dürfen nur mit Wissen und nach Genehmigung durch die Bauleitung angeord-net und durchgeführt werden. Zuschläge kommen wie folgt zur Anwendung:

Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit .........% (18.00 Uhr – 20.00 Uhr)

Nachtarbeit .........% (20.00 Uhr – 06.00 Uhr)

Samstag .........% (06.00 Uhr – 18.00 Uhr)

Sonntagsarbeit .........%

Zulagen gemäss ........................................................................

Zeitliche Arbeitsbegrenzungen sind gemäss Vorspann Alfred Müller AG zu beachten!



E. PROJEKTGRUNDLAGEN

E.1 Plangrundlagen

Titel Mst. Plan Nr. Datum

Prov. Ausschreibungspläne 2. Untergeschoss 1:50 101 KEA 21.06.2011 1. Untergeschoss 1:50 102 KEA 21.06.2011 Erdgeschoss 1:50 103 KB 21.06.2011 Erdgeschoss 1:100 103 KEB 13.05.2011 1. Obergeschoss 1:100 104 KEB 13.05.2011 2. Obergeschoss 1:100 105 KEB 13.05.2011 1. Dachgeschoss 1:100 106 KEB 13.05.2011 2. Dachgeschoss 1:100 107 KEB 13.05.2011 Schnitt K01 1:50 201 K 07.06.2011 Schnitt K02 1:50 202 K 07.06.2011 Schnitt K03 1:50 203 K 07.06.2011 Schnitt K04 1:50 204 K 07.06.2011 Schnitt K05 1:50 205 K 07.06.2011 Schnitt E01 1:50 225 E 07.06.2011 Schnitt E02 1:50 226 E 07.06.2011 Schnitt E03 1:50 227 E 07.06.2011 Schnitt E04 1:50 228 E 07.06.2011 Schnitt B01 / B02 1:50 250 07.06.2011 Schnitt B03 / B04 1:50 252 07.06.2011 Nordwestfassade KGH 1:50 301 K 13.05.2011 Südwestfassade KGH 1:50 302 K 13.05.2011 Südostfassade KGH 1:50 303 K 13.05.2011 Nordostfassade KGH 1:50 304 K 13.05.2011 Südwestfassade EGH 1:50 325 E 13.05.2011 Südostfassade EGH 1:50 326 E 13.05.2011 Nordostfassade EGH 1:50 327 E 13.05.2011 Nordwestfassade EGH 1:50 328 E 13.05.2011

E.2 Anlageverzeichnis

Los 1 Einwohnergemeindehaus

Komplette Sanitäranlage inkl. der Dachwasserleitungen in der Aussendämmung, sowie die gemeinsame Warmwasser- und Zirkulationsleitung in der Tiefgarage zum Kirchengemeindehaus.

Los 2 Bistro

Komplette Sanitäranlage inkl. der innen liegenden Dachwasserleitungen.

E.3 Anlagebeschrieb

E.3.1 251 Allgemeine Sanitäre Apparate

E.3.1.1 251.0 Lieferung

Für die Spezifikation der sanitären Apparate ist eine Offerte der Firma Richner (BR Bauhan-del AG) vorhanden. Bestückung sämtlicher Nassräume gemäss den Bauprojektplänen.



Die Apparate sind vom Sanitärplaner vorausgewählt worden. Diese Auswahl ist durch die Bauherrenvertretung zu bemustern und definitiv auszuwählen.

E.3.1.2 251.1 Montage

Transport der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle sowie Rücktransport der letzte-ren nach beendeter Montage. Montage sämtlicher aufgeführten Apparate, Armaturen und Garnituren sowie liefern und versetzen der erforderlichen Dübelmaterialien.

Einregulieren der ganzen Anlage und Übergabe derselben an die Bauherrschaft. Instruktion an das Bedienungspersonal.

Die Rücknahme sämtlicher Verpackungsmaterialien inkl. deren fachgerechten Entsorgung ist einzurechnen.

E.3.2 252 Spezielle Sanitäre Apparate

E.3.2.1 252.2 Feuerlöscheinrichtungen

Gemäss Auflagen der kantonalen Brandschutzvorschriften sind folgende Löscheinrichtungen vorzusehen:

Einwohnergemeindehaus

5 Stk. Feuerlöscher Schaum (Light Water) Brandklasse A B, 9l

4 Stk. Feuerlöscher CO2 Brandklasse B, 5 kg

Bistro

1 Stk. Feuerlöscher Schaum (Light Water) Brandklasse A B, 9l

2 Stk. Feuerlöscher CO2 Brandklasse B, 5 kg

E.3.2.2 252.3 Montage

Transport der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle sowie Rücktransport der letzte-ren nach beendeter Montage. Montage sämtlicher aufgeführten speziellen Apparate inkl. al-ler dazugehörigen Anlageteile gemäss Lieferumfang. Liefern und versetzen der erforderli-chen Dübelmaterialien.

Einregulieren der ganzen Anlage und Übergabe derselben an die Bauherrschaft. Instruktion an das Bedienungspersonal.

Die Rücknahme sämtlicher Verpackungsmaterialien inkl. deren fachgerechten Entsorgung ist einzurechnen.

E.3.3 254 Leitungen

E.3.3.1 254.0 Kaltwasser

Aufbau des Kaltwasser-Leitungssystems anhand nachfo lgender Grundlagen

Hausanschlussleitung Wasserversorgung

Schnittstelle zu Wasserversorgung Wasserzähler

Lieferung Hauptwasserzähler Wasserversorgung

Ruhedruck 6-8 bar

Wasserhärte 27 °fH



Standort Verteilbatterie Einwohnergemeindehaus: Technik 1. Untergeschoss

Strangaufteilung Verteilbatterie Einwohnergemeindeh aus Strang 1 Hauptzuleitung DN 32 Strang 2 Feuerlöschleitung und Kaltwasser Bistro DN 32 Strang 3 Umgebung DN 20 Strang 4 Kaltwasser Einwohnergemeindehaus DN 25

Konzept Gruppenabstellungen Absperrung pro Strang an der Verteilbatterie, pro PEX-Verteiler und Abgang zu den Gartenventilen bzw. zum Brunnen

Leitungsführung: • AP in den Untergeschossen • In abgehängten Decken und Schächten in den Erd- und Obergeschossen • Anschlussleitungen von Gruppenverteilungen eingelegt

Leitungsmaterialien: • Hochlegierter austenitischer, nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, Pressfittings

aus nichtrostendem Stahl oder Spezial-Rotguss-Legierung • Kunststoffrohr PE-Xc, Klemm- oder Pressfiffings • Das Leitungssystem verfügt die SVGW-Zulassung für Trinkwasserinstallationen

Die Leitungen sind mit Flussrichtungspfeilen zu kennzeichnen. Vorbeschriebene Leitungen betriebsbereit montiert inkl. Druckprobe nach den Leitsätzen des SVGW (Ausgabe 2000). Für die Druckproben ist ein Protokoll zu erstellen.

E.3.3.2 254.1 Warmwasser und Zirkulation

Aufbau des Warmwasser-Leitungssystems anhand nachfo lgender Grundlagen

Abnahme der Warmwasserleitungen an der zentralen Wassererwärmungsanlage.

Standort Wassererwärmungsanlage Kirchengemeindehaus, Technik 2. Untergeschoss

Temperaturhochhaltung: Zirkulationsleitung mit Zirkulationsnachwärmung mittels externen Wärmetauscher.

Konzept Gruppenabstellungen Absperrung pro Strang an der Verteilbatterie, pro PEX-Verteiler und Partei (Kirchengemeinde, Einwoh-nergemeinde und Bistro).

Messkonzept Warmwassermessung pro Partei (Kirchengemeinde, Einwohnergemeinde und Bistro) sowie pro Wohnung

Leitungsführung: • AP in den Untergeschossen • In abgehängten Decken und Schächten in den Erd- und Obergeschossen • Anschlussleitungen von Gruppenverteilungen eingelegt

Leitungsmaterialien: • Hochlegierter austenitischer, nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, Pressfittings

aus nichtrostendem Stahl oder Spezial-Rotguss-Legierung • Kunststoffrohr PE-Xc, Klemm- oder Pressfiffings • Das Leitungssystem verfügt die SVGW-Zulassung für Trinkwasserinstallationen

Die Leitungen sind mit Flussrichtungspfeilen zu kennzeichnen. Vorbeschriebene Leitungen betriebsbereit montiert inkl. Druckprobe nach den Leitsätzen des SVGW (Ausgabe 2000). Für die Druckproben ist ein Protokoll zu erstellen.

E.3.3.3 254.2 Schmutzwasser

Aufbau des Schmutzwasser-Leitungssystems anhand nac hfolgender Grundlagen



Kanalisation ausserhalb Gebäude Durch Baumeister

Kanalisation innerhalb Gebäude Durch Sanitärunternehmer

Grundleitungsanschlüsse Auf Bodenplatte sowie teilweise hochliegend

Abwasserförderungsanlage Ja Nein

Angeschlossene Entwässerungs- gegenstände an die Abwasser- förderungsanlage Entwässerungsgegenstände im 1. und 2. Unterge-

schoss

Entwässerungssystem Hauptlüftungssystem mit teilweise Umlüftungen

Leitungsführung: • AP in den Untergeschossen • In Schächten in den Erd- und Obergeschossen • In Vormauerungen in den Erd- und Obergeschossen • Eingelegt

Leitungsmaterialien: • PE-Rohr (Polyaethylen Hart), PE Formstücke • Geberit Silent mit Formstücken

Kunststoffrohre ≥ DN 100 sind bei Brandabschnitten mit Brandmanschetten zu versehen. Vorbeschriebene Leitungen betriebsbereit montiert nach der Norm „SN 592 000 und Emp-fehlung CH“ Ausgabe 2002.

E.3.3.4 254.3 WAR Dachwasser

Aufbau des Regenwasser-Leitungssystems anhand nachf olgender Grundlagen

Kanalisation ausserhalb Gebäude Durch Baumeister

Kanalisation innerhalb Gebäude Durch Sanitärunternehmer

Grundleitungsanschlüsse Hochliegend

Entwässerungssystem Konventionell

Zu entwässernde Dachflächen Hauptdächer

Leitungsführung: • AP in den Untergeschossen • In der Fassadendämmung • Eingelegt

Leitungsmaterialien: • Geberit Silent mit Formstücken

Kunststoffrohre ≥ DN 100 sind bei Brandabschnitten mit Brandmanschetten zu versehen. Schnittstelle DW-Einläufe: Steckmuffe durch den Sanitär-Unternehmer / Abdichtungen und Regenwassereinläufe sowie Rinnen durch den Dachdecker oder Spengler. Vorbeschriebene Leitungen betriebsbereit montiert nach der Norm „SN 592 000 und Empfehlung CH“ Ausga-be 2002.

E.3.4 255 Dämmungen

E.3.4.1 255.0 Kaltwasser

Dämmen der Kaltwasser-Leitungen zur Verhinderung von Kondensatbildung.



Dämmmaterial: 1. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt mit Flüssigkunstoff-Überstrich einlagig 2. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt mit Flüssigkunstoff-Überstrich mehrlagig.

Dämmstärke 30 mm 3. AF-Armaflex-Schlauch, alle Nähte fachgerecht verschliessen. Dämmstärke 9 mm /

13 mm / 19 mm 4. Tubolit Polyethylen-Schlauch mit PE-Oberflächenfolie alle Nähte fachgerecht ver-

schliessen. Dämmstärke 5 mm / 9 mm / 13 mm / 20 mm 5. FOAM Schalen. Dämmstärke 30 mm

Umhüllung: 1. Umhüllung aus Hart-PVC 2. Umhüllung aus Alu-Grobkornfolie 3. Umhüllung aus Leichtmetallblech

Dämmmaterial Umhüllung Dämmstärke

Leitungen sichtbar 1 3 30mm

Leitungen in abgehängten Decken 1 3 30mm

Leitungen in Schächten 1 3 30mm

Leitungen im Mauerwerk / Leichtbau 3 - 13mm

Leitungsdurchführungen Brandab-schnitte (Decken / Wände)

5 3 30mm

E.3.4.2 255.1 Warmwasser

Dämmen der Warmwasser-Leitungen zur Verhinderung von Wärmeverlusten.

Dämmmaterial: 1. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt, Wärmeleitfähigkeit λ = 0.025 - 0.030 W/mK

Dämmstärke DN 10 / 15 30 mm DN 20 / 25 / 32 40 mm DN 40 / 50 50 mm DN 65 / 80 60 mm

2. Anorganische Schalen oder Matten, Wärmeleitfähigkeit λ = 0.030 - 0.035 W/mK Dämmstärke DN 10 / 15 40 mm DN 20 / 25 / 32 50 mm DN 40 / 50 60 mm DN 65 / 80 80 mm

3. Einwandig wegnehmbare Armaturenkappe 4. SH-Armaflex-Schlauch, alle Nähte fachgerecht verschliessen. Dämmstärke 5 mm /


schliessen. Dämmstärke 5 mm / 9 mm / 13 mm / 20 mm 6. FOAM Schalen. Dämmstärke 30 mm

Umhüllung: 1. Umhüllung aus Hart-PVC 2. Umhüllung mit aufkaschierter Alufolie verklebt und mechanisch befestigt 3. Umhüllung aus Alu-Grobkornfolie 4. Umhüllung aus Leichtmetallblech


Leitungen sichtbar 1 4 30-50mm

Leitungen in abgehängten Decken 1 4 30-50mm



Leitungen in Schächten 1 4 30-50mm


Leitungsdurchführungen Brandab-schnitte (Wände / Decken))

6 4 30-50mm

E.3.4.3 255.2 Schmutzwasser

Dämmen der Schmutzwasser-Leitungen zur Verhinderung von Schall.

Dämmmaterial: 1. Anorganische Schalen oder Matten, mit Drahtgeflecht-Bandage und Gips- oder Weiss-

zementüberstrich. Dämmstärke 30 mm 2. Anorganische Schalen oder Matten. Dämmstärke 30 mm 3. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt, mit galvanisiertem Draht befestigt und

Gips- oder Weisszementüberstrich 4. Blei-Schallschutz, Längs- und Querstösse überlappt, mit Draht / Kabelbinder gebunden 5. Silent-Dämmschlauch 6. AF-Armaflex-Schlauch, alle Nähte fachgerecht verschliessen. Dämmstärke 9 mm /


schliessen. Dämmstärke 9 mm / 13 mm / 20 mm 8. FOAM Schalen. Dämmstärke 30 mm



Leitungen sichtbar EG-DG 4 - 17mm

Leitungen sichtbar 1.-2. UG - - -

Leitungen in Schächten 4 - 17mm


Leitungen eingelegt 5 - 4mm


8 - 30mm

E.3.4.4 255.3 Regenwasser

Dämmen der Regenwasser-Leitungen zur Verhinderung von Kondensatbildung und Schall.

Dämmmaterial: 1. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt mit Flüssigkunstoff-Überstrich einlagig 2. PIR-Hartschaumschalen, trocken angesetzt mit Flüssigkunstoff-Überstrich mehrlagig.

Dämmstärke 30 mm 3. Blei-Schallschutz, Längs- und Querstösse überlappt, mit Draht / Kabelbinder gebunden 4. AF-Armaflex-Schlauch, alle Nähte fachgerecht verschliessen. Dämmstärke 9 mm /

13 mm / 19 mm 5. FOAM Schalen. Dämmstärke 30 mm





Leitungen sichtbar 4 - 13mm

Leitungen in Schächten 3 - 17mm

Leitungen im Mauerwerk 4 - 13mm

Leitungen eingelegt 4 - 13mm


5 - 30mm

E.3.5 256 Installationselemente

E.3.5.1 256.0 Lieferung

Vorwand-Installationssystem in Trockenbauweise bestehend aus folgenden Komponenten: • Tragsystem bestehend aus Systemständer, Systemschiene und Trennstreifen (z.B.

Duofix) • Montageelemente • Paneel inkl. Zubehör wie Schrauben, Trennstreifen und Spachtelmasse für normale Be-

anspruchung / starke Wasserbeanspruchung • Dämmunterlagen • Apparateanschlussfittings und Abwassermodule, passend zu den Montageelementen • Ver- und Entsorgungsleitungen

E.3.5.2 256.1 Montage

Vorwand-Installationssystem vorfabriziert und an Ort und Stelle montiert mit allen Kompo-nenten.

Transport der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle sowie Rücktransport der letzte-ren nach beendeter Montage.

E.3.6 259 Übriges

E.3.6.1 259.0 Gaslöschanlagen

Allgemeine Informationen

Diese Ausschreibung kann mit folgenden Löschmitteln abgedeckt werden:

Inertgase: Stickstoff, Argonite, Inergen

Dabei beruht die Löschwirkung hauptsächlich auf der Reduktion des Sauerstoffgehaltes der Raumluft auf einen Wert bei dem der Verbrennungsprozess nicht mehr ablaufen kann.

Alle Räume, die mit Inertgas-Löschanlagen ausgerüstet sind, müssen mit Druckentlastungs-klappen versehen sein, damit bei einer Auslösung der entstehende Überdruck ungehindert ins Freie entweiche kann.

Personensicherheit

Die Inertgase sind normalerweise für Personen ungefährlich. Bei Löschkonzentrationen mit einem Restsauerstoffgehalt unter 10% oder einer Kohlendioxid-Konzentration über 5%, bzw. über dem NOAL (No Adverse Effekt Level) sind zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für den Personenschutz notwendig. Die zu erwartende Konzentration finden Sie unter technische Daten.



Die Anlagebetreiber haften für die Sicherheit aller Anwesenden vollumfänglich. Er verpflich-tet sich, Personen, die sich in geschützten Räumen aufhalten, über das richtige Verhalten im Alarmfall zu instruieren.

Alle Notausgänge müssen leicht zugänglich sein und mit einem Leuchtfeldtransparent ver-sehen werden. Zudem sind akustische und / oder optische Warnvorrichtungen vorzusehen.

Ausschreibung

Die Bausubstanz lässt Abweichungen zu dieser Ausschreibung nicht zu. Sofern durch den Unternehmer ein oder mehrere Punkte nicht erfüllt werden können, sind diese Punkte deut-lich aufzuführen. In jedem Falle können Mehrkosten, die sich aus der nachträglichen Gel-tendmachung solcher Punkte ergeben, durch die Bauführung und den Bauherrn nicht aner-kannt werden.

Es sind Gaslöschanlagen der Firma Contrafeu AG, Geschäftsstelle Ost, Wiesenstrasse 11, CH-9327 Tübach einzusetzen. Ansprechpartner: Herr L. Geisser, Tel. 052 212 27 80.

Alternative Inertgas-Angebote sind zulässig (siehe zugelassene Löschgase), wenn ein Druckregulierungssystem direkt am Flaschenventil eingesetzt wird.

Projektbeschrieb

Die beiden Löschbereiche: Archiv und EDV-Raum

befinden sich im 1.Untergeschoss. Die Druckentlastung erfolgt über Steigzonen. Die Siche-rung der Steigzonen gegen unbefugtes Eindringen sowie gegen unerwünschten Einbruch von Wasser und dgl. erfolgt bauseitig. Die Druckentlastungsklappen sind mit pneumatischen (mit dem Löschgas) angesteuerten Brandschutzklappen mit einem Feuerwiderstand von EI90 zu lösen. Die Abmessungen befinden sich in den technischen Daten der Löschberei-che.

Um die Flachen für die Druckentlastung möglichst gering halten zu können, ist ein Perma-nent-Druckreduzierungssystem einzusetzen, bei dem der Systemdruck der Flaschen (300 bar) direkt am Ventil auf ca. 60 bar reduziert wird.

Im Archiv sind keine Hohlböden oder Hohldecken vorgesehen. Im EDV-Raum ist ein Hohl-boden eingebaut. Die Gasflaschen befinden sich in den Löschbereichen.

Die Ansteuerung und Überwachung erfolgt über eine bauseitig vorgesehene Brandmeldean-lage. Als Schnittstelle zwischen dem Lieferumfang Brandmelde- und Löschanlage wird die Schnittstellenbox (nach SES-Richtlinie) vorgesehen.

Die Angaben für die Länge der einzelnen Rohrleitungsnetze sind ungefähre Angaben. Sie beinhalten alle notwendigen Leitungen für die Löschanlagen. Zudem bestehen noch Unsi-cherheiten über die effektive Leitungsführung und die Standorte der Flaschenbatterien.

Deshalb sind durch den Unternehmer entsprechende Reservemengen einzukalkulieren. Spätere Forderungen wegen längeren Rohrleitungen, zusätzliche Düsen, etc. werden durch die Bauführung nicht anerkannt.

Nach Bauvollendung wird die Funktionstüchtigkeit der Löschanlage zusammen mit der Brandmeldeanlage überprüft und ausgetestet. Dazu ist kein Praxistest durch eine Flutung vorgesehen. Die Aufwände für diese Austestarbeiten sind in das Angebot einzurechnen.

Personenschutz

Der Raum enthält wertvolle Dokumente und Gegenstände. Dadurch wird eine erhöhte Löschgasmenge notwendig (Restsauerstoffkonzentration ca. 8 Vol. Prozent). Es wird je Löschbereich eine mechanische Absperrvorrichtung vorgesehen, die elektrisch überwacht wird. Diese Absperrvorrichtung ist jeweils vor dem Betreten des Raumes zu betätigen.

Technische Daten Raum „Archiv“

Abmessungen (LxBxH): 15,12x7,69x2,61m Raumvolumen: 292,6 m3 (netto)



Löschmittel: Stickstoff Löschbehälter: 80 Liter, 300 bar, Farbe grau Risiko: Archiv Anzahl Löschgasflaschen: 15 Stück Druckreduktionssystem: Direkt am Flaschenventil (300/60 bar) Raumtemperatur: ca. 10-25°C Systemdruck: 300 bar Löschanlage: Einzellöschanlage Druck an den Düsen: ca. 40 bar Max. zulässiger Überdruck im Raum: ca. 300 Pa Auslösesystem: Elektro / pneumatisch Brandmeldung / Ansteuerung: Auslösung über 2-Schlaufenabhängigkeit bauseitig Flutungszeit: ca. 60 Sekunden Sichtbehinderung während der Flutung: Keine Temperaturveränderung bei Flutung: max. 2-3°C Zu erwartende O2 Konzentration: ca. 7.6 Vol.% Rohrnetz zwischen Flaschen / Raum: Verzinkte Stahlrohre schwere Reihe

DIN2458/1981 Druckentlastungsklappen: Pneumatische Klappe BxH = ca. 80x50cm, EI90 Freier Querschnitt der Klappe: 0.380 m2

Technische Daten Raum „EDV-Raum“

Abmessungen (LxBxH): 5,82x6,0x2,61m Raumvolumen: 91,35 m3 (netto), inkl. Hohlboden Löschmittel: Stickstoff Löschbehälter: 80 Liter, 300 bar, Farbe grau Risiko: EDV Anzahl Löschgasflaschen: 3 Stück Druckreduktionssystem: Direkt am Flaschenventil (300/60 bar) Raumtemperatur: ca. 10-25°C Systemdruck: 300 bar Löschanlage: Einzellöschanlage Druck an den Düsen: ca. 40 bar Max. zulässiger Überdruck im Raum: ca. 300 Pa Auslösesystem: Elektro / pneumatisch Brandmeldung / Ansteuerung: Auslösung über 2-Schlaufenabhängigkeit bauseitig Flutungszeit: ca. 60 Sekunden Sichtbehinderung während der Flutung: Keine Temperaturveränderung bei Flutung: max. 2-3°C Zu erwartende O2 Konzentration: ca. 10.4 Vol.% Rohrnetz zwischen Flaschen / Raum: Verzinkte Stahlrohre schwere Reihe

DIN2458/1981 Druckentlastungsklappen: Pneumatische Klappe BxH = ca. 40x30cm, EI90 Freier Querschnitt der Klappe: 0.100 m2

Allgemeine Informationen

Mehrforderungen wegen gestaffelter Arbeitsausführung sind nicht zulässig und werden durch die Bauführung nicht anerkannt.

E.3.6.2 259.2 Unvorhergesehenes

Unvorhergesehenes ist als Regiearbeit nach effektivem Aufwand mit den vom Unternehmer aufgeführten Ansätzen / Konditionen abzurechnen und zuvor zu offerieren.

Die Kosten für Unvorhergesehenes werden als Budgetposition erfasst.

Fallen keine diesbezüglichen Leistungen an, hat der Unternehmer kein Anrecht auf diesen Betrag.



E.4 Mehrwertsteuer

Die Einheitspreise sind ohne MwSt. einzusetzen. Die MwSt. muss separat ausgewiesen werden.



E.5 Konformitätserklärung



F. MATERIALSPEZIFIKATION

Die Materialspezifikation ist mit den vorgegebenen Materialien, Fabrikaten, Typen sowie Einzelpreisen auszufüllen.

Allfällige Fabrikats- und Materialänderungen mit Mehr- oder Minderpreisen sind unter "Ver-zeichnis der Fabrikate bei Änderungen" aufzuführen.



F.1 Los 1: Einwohnergemeindehaus

5. August 2011

Ausschreibung Nr.: 0883-S-EGHHans Abicht AGIngenieure für Gebäudetechnik usic siaBuchserstr. 125000 AarauTel. 062 836 09 36

Objekt: Überbauung Zentrum, Walchwil

EinwohnergemeindehausEGH

Sanitäre Anlagen25

Allgemeine Sanitärapparate251

Lieferung2510

Apparate (V'11)

000R **

100R Allgemeine Apparate

110R Apparate, Armaturen und Garnituren

111R Lieferung

111.011R ** Allgemeine sanitäre Apparatez.B. gemäss Offerte der Firma:

BR Bauhandel AGRichner Bader und PlättliPostfach5001 AarauTel. 062 834 37 80

Apparateliste Nr. 500 112 069Preisbasis vom 12.07.2011

A St 1 EGH : :2510 : : : :

Brutto Fr.

001 Positionsrabatt %

Total Lieferung Fr.

Seite 24

5. August 2011


EGH Einwohnergemeindehaus25 Sanitäre Anlagen

251 Allgemeine Sanitärapparate


Montage2511

Montage der Apparate Sanitär (V'11)

000R BedingungenPositionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen,sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekenn-zeichnet.Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einerLeistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (NormSIA 118).

100R Wannen, Duschen

140R Duschen

141R Duschenwanne mit Ablaufgarnitur, ohneDichtungsfuge

141.100R Aus Stahl, Kunststoff

141.110R Seitenlänge bis 90 cm

141.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

170R Duschenvorhang und Stange

172R Stange

172.300R L- oder U-Form

172.301R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

172.400R Deckenstütze zu Vorhangstange

172.401R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

200R Waschtisch, Bidet

220R Wandbecken keramisch

221R Mit/ohne Einbauarmatur

221.100R Montage auf Wand

221.101R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

300R Klosett-, Urinal-Anlagen

310R Klosettanlage

312R Wandklosettanlage

312.100R Mit aufgesetztem Spülkasten, Regulierventil,Ablaufmanschette, Klosettsitz


312.111R Normobjekt

A St 8 EGH : :2511 : : : :

312.200R Mit Einbauspülkasten, Abdeckplatte, Regulierventil,Ablaufmanschette, Klosettsitz


312.211R Normobjekt

Seite 25 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





A St 1 EGH : :2511 : : : :

400R Ausgüsse, Waschrinnen Waschküchenapparate,Wassererwärmer

410R Ausguss, Wandbrunnen

411R Ausguss, Wandbrunnen, mit Ablaufventil

411.100R Stahl, Guss, Kunststoff

411.110R Befestigung mit Schrauben

411.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

500R Sanitärgarnituren (1)

510R Halter, Stützen, Stangen

511R Halter

511.300R Handtuch- oder Kleiderhaken

511.310R Bis 3 Schrauben

511.311R Normobjekt

A St 5 EGH : :2511 : : : :

511.400R Wandhalter

511.410R Glas-, Seifenhalter und Seifenspender

511.411R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

511.430R Papier-,Reserverollenhalter

511.431R Normobjekt

A St 18 EGH : :2511 : : : :

511.440R Klosettbürstenhalter

511.441R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

513R Stangen

513.100R Badetuchstange

513.101R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

530R Waschraumeinrichtung

531R Spender, Korb, Trockner

531.100R Spender

531.110R Seifenspender mit 3 Schrauben

531.111R Normobjekt

A St 13 EGH : :2511 : : : :

531.130R Handtuchspender

531.131R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

531.200R Papierkorb

531.220R An Wand

Seite 26 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





531.221R Normobjekt

A St 13 EGH : :2511 : : : :

550R Garnituren für Behinderte

551R Haltegriff, Stützgriff

551.200R Mit 3 Befestigungspunkten

551.201R Normobjekt

A St 8 EGH : :2511 : : : :

551.800R Klappgriff

551.801R Normobjekt

A St 8 EGH : :2511 : : : :


610R Spiegelschrank, Spiegel, Tablar

612R Spiegel

612.100R Mit Klammern

612.110R Bis cm 90

612.111R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

700R Armaturen

710R Mischarmatur

711R Wandmischer

711.100R Wandmischer AP Mit Brause und Halter

711.110R 1/2"

711.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

711.300R Wandmischer AP mit Auslauf

711.310R 1/2"

711.311R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

730R Einzelarmaturen

731R Aufputz, Unterputz (1)

731.500R Eckregulierventil mit Klemmkupplung

731.510R Zoll 1/2

731.511R Normobjekt

A St 19 EGH : :2511 : : : :

731.600R Doppelventil für Spültisch und Geschirrspüler

731.610R Zoll 1/2

731.611R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :


732.100R Auslaufventil

732.110R Zoll 1/2

Seite 27 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





732.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

732.400R Gartenventil frostsicher

732.410R Zoll 1/2

732.411R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

740R Zubehör

741R Für Brausen

741.200R Gleitstange

741.201R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

800R Anschluss- und Ablaufprogramm Installationssysteme,Abdichtung, Schallschutz

850R Anschluss- und Ablaufprogramm

851R Anschlussprogramm

851.100R Geruchverschluss

851.110R Für Waschtisch, KS/MC

851.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

851.120R Für Waschtisch, UP/Einbau

851.121R Normobjekt

A St 8 EGH : :2511 : : : :

852R Ablaufprogramm

852.100R Stutzen

852.120R Mit Ueberwurfmutter

852.121R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :


852.310R Ein- und Auslauf waagrecht oder senkrecht

852.311R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

853R Ablaufgarnitur für Spültisch

853.200R 2-teilig

853.201R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

870R Montagehilfen, Bausteine

871R Wandeinbau-Element

871.100R Für Wand-WC mit UP-Kasten

871.101R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

871.400R Bausatz Fussstütze

Seite 28 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





871.401R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

880R Abdichtung, Schallschutz

886R Schallschutz

886.100R Für Wanne, Dusche

886.110R Wannenrandprofil für Wanne oder Dusche

886.111R Normobjekt

A St 1 EGH : :2511 : : : :

886.200R Für Wandbecken, Waschtisch, Möbel, Bidet

886.210R Wandbecken

886.211R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

886.300R Für Klosett

886.310R Wandklosett

886.311R Normobjekt

A St 9 EGH : :2511 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Fr.

Total Allgemeine Sanitärapparate Fr.

Seite 29

5. August 2011



252 Spezielle Sanitärapparate


Spezielle Sanitärapparate252

Lieferung Feurlöscheinrichtung2522

000R **

100R **

110R **

111R **

111.001R ** Feuerlöscher Schaum Brandklasse A/BLöschmittelmenge 9 LiterLeistungsklasse 27 A

A St 5 EGH : :2522 : : : :

111.002R ** Feuerlöscher CO2Brandklasse BLöschmittelmenge 5 kgLeistungsklasse 89 B

A St 4 EGH : :2522 : : : :

Brutto Fr.


Total Lieferung Feurlöscheinrichtung Fr.

Seite 30

5. August 2011





Montage Feuerlöscheinrichtung2523


900R Verschiedene Apparate

910R Pumpen, Feuerlöscher, Löschposten

915R Feuerlöscher, Löschposten

915.100R Feuerlöscher

915.120R An Wand

915.121R Normobjekt

A St 9 EGH : :2523 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Feuerlöscheinrichtung Fr.

Total Spezielle Sanitärapparate Fr.

Seite 31

5. August 2011



254 Leitungen


Leitungen254

Kaltwasser2540

Sanitäranlagen: Versorgungsleitungen (V'11)

000 BedingungenPositionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen,sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekenn-zeichnet.Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einerLeistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (NormSIA 118).

200 Leitungen aus Metall- und Metallverbundrohren

260 Rohre und Formstücke für Pressverbindungen

260.100 Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:

260.110 Nichtrostender Stahl 1.4401.

260.120 Rotguss.

261 Rohre.

261.100 Stahlrohre nichtrostend.

261.110 Für d (1):

261.112 mm 15.

A m 38.00 EGH : :2540 : : : :260.110

261.114 mm 22.

A m 35.00 EGH : :2540 : : : :260.110

261.115 mm 28.

A m 23.00 EGH : :2540 : : : :260.110

261.116 mm 35.

A m 17.00 EGH : :2540 : : : :260.110

262 Bogen und Winkel.

262.100 Bogen (1).

262.110 Grad 90, mit Muffen (1):

262.112 mm 15.

A St 18 EGH : :2540 : : : :260.110

262.114 mm 22.

A St 24 EGH : :2540 : : : :260.110

262.115 mm 28.

A St 12 EGH : :2540 : : : :260.110

262.116 mm 35.

A St 8 EGH : :2540 : : : :260.110


262.132 mm 15.

A St 6 EGH : :2540 : : : :260.110

262.134 mm 22.

A St 2 EGH : :2540 : : : :260.110

Seite 32 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


262.500 Winkel (1):

262.510 Grad 90, mit Muffe und IG (1):

262.514 mm 22.

A St 1 EGH : :2540 : : : :260.110

264 T.

264.100 Grad 90 (1).

264.110 Mit Muffen (1).

264.112 mm 15.

A St 1 EGH : :2540 : : : :260.120

264.114 mm 22.

A St 1 EGH : :2540 : : : :260.120

264.115 mm 28.

A St 4 EGH : :2540 : : : :260.120

265 Muffen, Reduktionen, Stopfen und Kappen.

265.100 Muffe.

265.110 Für d (1):

265.112 mm 15.

A St 7 EGH : :2540 : : : :260.120

265.114 mm 22.

A St 6 EGH : :2540 : : : :260.120

265.115 mm 28.

A St 4 EGH : :2540 : : : :260.120

265.116 mm 35.

A St 3 EGH : :2540 : : : :260.120

265.300 Reduktion.

265.310 Für d (1):

265.315 mm 28.

A St 5 EGH : :2540 : : : :260.120

267 Uebergänge.

267.100 Mit Muffe.

267.110 Mit AG (1).

267.112 mm 15.

A St 13 EGH : :2540 : : : :260.110

267.114 mm 22.

A St 7 EGH : :2540 : : : :260.110

267.115 mm 28.

A St 1 EGH : :2540 : : : :260.110

267.116 mm 35.

A St 2 EGH : :2540 : : : :260.110

300 Leitungen aus Kunststoff mit Klemm-, Steck- undPressverbindungen


Seite 33 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


300.140 Vernetztes Polyethylen PE-X.

310 Rohre

311 Rohre.

311.100 In Ringen.

311.120 Im Schutzrohr.

311.121 Bis mm 16.

A m 100.00 EGH : :2540 : : : :300.140

311.122 mm 20.

A m 47.00 EGH : :2540 : : : :300.140

320 Armaturenanschlüsse und Verteiler

321 Armaturenanschluss komplett.

321.100 Einfach.

321.110 Grad 90. " 1/2.

321.111 Bis mm 16.

A St 9 EGH : :2540 : : : :

321.112 mm 20.

A St 2 EGH : :2540 : : : :

322 Armaturenanschlüsse.

322.200 Mit Wandflansch.

322.210 Einfach, " 1/2.

322.212 mm 20.

A St 2 EGH : :2540 : : : :

323 Armaturenanschlüsse, Befestigungsgarnituren und Zubehör.

323.100 Für UP-Spülkasten.

323.110 Winkel. " 1/2.

323.111 mm 16.

A St 9 EGH : :2540 : : : :

324 Verteiler mit Gewinde.

324.400 Anschluss " 3/4. Abgang abgewinkelt bis Grad 90 (1).

324.420 2 Abgänge.

324.424 " 3/4.

A St 1 EGH : :2540 : : : :

324.430 3 Abgänge.

324.434 " 3/4.

A St 1 EGH : :2540 : : : :

324.440 4 Abgänge.

324.444 " 3/4.

A St 3 EGH : :2540 : : : :

324.450 5 Abgänge.

324.454 " 3/4.

A St 1 EGH : :2540 : : : :

Seite 34 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


326 Formstücke zu Verteiler.

326.400 Endverschluss.

326.440 Stopfen.

326.446 " 3/4.

A St 6 EGH : :2540 : : : :

330 Formstücke zum Klemmen und Stecken

333 Uebergänge.

333.400 Uebergang.

333.410 Auf Verteiler.

333.411 mm 16.

A St 18 EGH : :2540 : : : :

333.412 mm 20.

A St 4 EGH : :2540 : : : :

360 Montage- und Einlegehilfen, Halterungen

361 Montage- und Einlegehilfen.

361.200 Rohrstütze für d mm 16 oder 20.

361.210 Aus Kunststoff.

361.212 Für 2 Rohre.

A St 22 EGH : :2540 : : : :

361.213 Für max. 20 Rohre.

A St 5 EGH : :2540 : : : :

362 Halterungen und Schallschutzgarnituren.

362.600 Zubehör.

362.610 Rohrbinder aus Kunststoff.

362.611 Länge mm 200.

A St 490 EGH : :2540 : : : :

370 Revisionsrahmen und Einbaukästen

372 Einbaukästen und Wandkästen.

372.300 Aus Metall, mit Bodenabstützung.

372.330 Länge mm 601 bis 750. Höhe:

372.334 mm 700.

A St 4 EGH : :2540 : : : :

800 Verbindungen und Befestigungen

810 Verbindungen, Mauerdurchführungen

818 Verbindungen.

818.100 Verbindungen für Metallrohre (1).

818.110 Schraubverbindung (1).

818.112 DN 15.

A St 35 EGH : :2540 : : : :

818.113 DN 20.

A St 42 EGH : :2540 : : : :

Seite 35 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


818.114 DN 25.

A St 1 EGH : :2540 : : : :

818.115 DN 32.

A St 2 EGH : :2540 : : : :


818.430 Klemmverbindung.

818.432 DN 15.

A St 36 EGH : :2540 : : : :

818.433 DN 20.

A St 8 EGH : :2540 : : : :

818.440 Pressverbindung (1).

818.442 DN 15.

A St 82 EGH : :2540 : : : :

818.443 DN 20.

A St 76 EGH : :2540 : : : :

818.444 DN 25.

A St 50 EGH : :2540 : : : :

818.445 DN 32.

A St 24 EGH : :2540 : : : :

820 RohrschellenMit Befestigungsmaterial.

822 Rohrschellen mit Gewinderohr.

822.300 Mit Zweilochgrundplatte.

822.310 Mit Gummieinlage (1).

822.312 DN 15.

A St 26 EGH : :2540 : : : :

822.313 DN 20.

A St 18 EGH : :2540 : : : :

822.314 DN 25.

A St 11 EGH : :2540 : : : :

822.315 DN 32.

A St 7 EGH : :2540 : : : :

Brutto Fr.


Total Kaltwasser Fr.

Seite 36

5. August 2011



254 Leitungen


Warmwasser und Zirkulation2541



100 Allgemeine Arbeiten

180 Leistungen nach Aufwand

181 Vorhalten von Maschinen und Apparaten.

181.100 Pumpen, Sauger und Druckspühler.

181.110 Zentrifugal- oder Tauchpumpe, bis mm 50, bis kW 2,5.Ausmass:

181.114 Dauer in Wo.

A Wo 2.00 EGH : :2541 : : : :





260.120 Rotguss.

261 Rohre.


261.110 Für d (1):

261.112 mm 15.

A m 109.00 EGH : :2541 : : : :260.110

261.114 mm 22.

A m 23.00 EGH : :2541 : : : :260.110

261.115 mm 28.

A m 144.00 EGH : :2541 : : : :260.110


262.100 Bogen (1).


262.112 mm 15.

A St 24 EGH : :2541 : : : :260.110

262.114 mm 22.

A St 8 EGH : :2541 : : : :260.110

262.115 mm 28.

A St 56 EGH : :2541 : : : :260.110


262.132 mm 15.

Seite 37 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


A St 3 EGH : :2541 : : : :260.110

262.134 mm 22.

A St 4 EGH : :2541 : : : :260.110

262.135 mm 28.

A St 11 EGH : :2541 : : : :260.110

262.500 Winkel (1):

262.510 Grad 90, mit Muffe und IG (1):

262.512 mm 15.

A St 1 EGH : :2541 : : : :260.110

264 T.

264.100 Grad 90 (1).

264.110 Mit Muffen (1).

264.112 mm 15.

A St 2 EGH : :2541 : : : :260.120

264.115 mm 28.

A St 6 EGH : :2541 : : : :260.120

264.150 Mit Muffen und IG/AG " 1/2.

264.154 mm 22.

A St 1 EGH : :2541 : : : :260.120


265.100 Muffe.

265.110 Für d (1):

265.112 mm 15.

A St 19 EGH : :2541 : : : :260.120

265.114 mm 22.

A St 4 EGH : :2541 : : : :260.120

265.115 mm 28.

A St 25 EGH : :2541 : : : :260.120

265.300 Reduktion.

265.310 Für d (1):

265.315 mm 28.

A St 5 EGH : :2541 : : : :260.120

267 Uebergänge.

267.100 Mit Muffe.

267.110 Mit AG (1).

267.112 mm 15.

A St 5 EGH : :2541 : : : :260.110

A St 2 EGH : :2541 : : : :260.120

267.114 mm 22.

A St 9 EGH : :2541 : : : :260.110

267.115 mm 28.

A St 4 EGH : :2541 : : : :260.110

Seite 38 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


A St 2 EGH : :2541 : : : :260.120




310 Rohre

311 Rohre.

311.100 In Ringen.


311.121 Bis mm 16.

A m 65.00 EGH : :2541 : : : :300.140

311.122 mm 20.

A m 6.00 EGH : :2541 : : : :300.140



321.100 Einfach.

321.110 Grad 90. " 1/2.

321.111 Bis mm 16.

A St 10 EGH : :2541 : : : :

321.112 mm 20.

A St 1 EGH : :2541 : : : :



324.420 2 Abgänge.

324.424 " 3/4.

A St 4 EGH : :2541 : : : :

324.430 3 Abgänge.

324.434 " 3/4.

A St 1 EGH : :2541 : : : :



326.440 Stopfen.

326.446 " 3/4.

A St 5 EGH : :2541 : : : :


333 Uebergänge.

333.400 Uebergang.


333.411 mm 16.

A St 10 EGH : :2541 : : : :

333.412 mm 20.

Seite 39 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


A St 1 EGH : :2541 : : : :



362.600 Zubehör.


362.611 Länge mm 200.

A St 237 EGH : :2541 : : : :



818 Verbindungen.



818.112 DN 15.

A St 19 EGH : :2541 : : : :

818.113 DN 20.

A St 31 EGH : :2541 : : : :

818.114 DN 25.

A St 4 EGH : :2541 : : : :



818.432 DN 15.

A St 20 EGH : :2541 : : : :

818.433 DN 20.

A St 2 EGH : :2541 : : : :


818.442 DN 15.

A St 110 EGH : :2541 : : : :

818.443 DN 20.

A St 43 EGH : :2541 : : : :

818.444 DN 25.

A St 213 EGH : :2541 : : : :





822.312 DN 15.

A St 74 EGH : :2541 : : : :

822.313 DN 20.

A St 12 EGH : :2541 : : : :

822.314 DN 25.

A St 65 EGH : :2541 : : : :

Seite 40 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


Brutto Fr.


Total Warmwasser und Zirkulation Fr.

Seite 41

5. August 2011



254 Leitungen


Schmutzwasser2542

Sanitäranlagen: Entsorgung (V'11)


300 Leitungen aus Kunststoff mit Steck- oder thermische rSchweissverbindung


300.110 PE.

310 Rohre und Formstücke

311 Rohre.

311.100 Rohr.

311.120 d (2):

311.121 mm 110.

m 14.00 EGH : :2542 : : : :300.110


313.100 Bogen.

313.120 Bis Grad 45, (2):

313.121 mm 110.

St 4 EGH : :2542 : : : :300.110

313.300 Bogen mit Verschraubung.

313.310 Grad 90.

313.316 mm 63.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

314 Abzweige.

314.100 Bis Grad 45.

314.120 d (2):

314.121 mm 110.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

315 Zubehör.

315.300 Brandabschluss.

315.360 Brandschutzmanschetten für d (2):

315.361 mm 110.

St 6 EGH : :2542 : : : :

315.400 Reinigungsstück.

315.440 Mit Verschlusskappe, Grad 90. (2):

315.441 mm 110.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

Seite 42 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


315.490R ** Schalungsschoner

315.492R ** SchalungsschonerDN 100

St 3 EGH : :2542 : : : :

320 Rohre und Formstücke schallgedämmt

321 Rohre schallgedämmt.

321.100 Rohr schallgedämmt.

321.110 d:

321.112 mm 56.

m 32.00 EGH : :2542 : : : :

321.113 mm 63.

m 15.00 EGH : :2542 : : : :

321.116 mm 110.

m 114.00 EGH : :2542 : : : :

322 Reduktionen schallgedämmt.

322.300 Exzentrisch.

322.310 Kurz.

322.313 mm 63.

St 1 EGH : :2542 : : : :

322.330 Lang.

322.336 mm 110.

St 1 EGH : :2542 : : : :

323 Bogen und Winkel schallgedämmt.

323.100 Bogen.

323.110 Bis Grad 45.

323.112 mm 56.

St 38 EGH : :2542 : : : :

323.113 mm 63.

St 8 EGH : :2542 : : : :

323.116 mm 110.

St 68 EGH : :2542 : : : :

324 Abzweige schallgedämmt.

324.100 Bis Grad 45.

324.110 d:

324.113 mm 63.

St 1 EGH : :2542 : : : :

324.116 mm 110.

St 11 EGH : :2542 : : : :

324.150 Reduziert bis mm 63.

324.156 mm 110.

St 8 EGH : :2542 : : : :

324.200 Grad 46 bis 90.

Seite 43 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen



324.256 mm 110.

St 3 EGH : :2542 : : : :

324.300 Bogenabzweig.

324.310 d:

324.316 mm 110.

St 3 EGH : :2542 : : : :

330 Apparateanschlussstücke

332 Bogen, Winkel und Geruchverschluss.

332.100 Bogen.

332.130 Für Wandklosett, Grad 90.

332.138 mm 110.

St 9 EGH : :2542 : : : :300.110

332.500 Winkel.

332.510 Mit Muffe für Geruchverschluss.

332.514 mm 56.

St 9 EGH : :2542 : : : :300.110

332.600 Geruchverschluss.

332.610 Ein- und Auslauf vertikal.

332.614 mm 56.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

334 Schlauchverbindung und Trichter.

334.200 Trichter.

334.220 Oval.

334.222 mm 48.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

340 Muffen und Verbindungselemente

341 Muffen.

341.100 Langmuffe.

341.110 Mit Dichtung. (1):

341.115 mm 56.

St 6 EGH : :2542 : : : :300.110

341.116 mm 63.

St 3 EGH : :2542 : : : :300.110


341.121 mm 110.

St 27 EGH : :2542 : : : :300.110

341.200 Steckmuffe.


341.215 mm 56.

St 6 EGH : :2542 : : : :300.110

Seite 44 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


341.216 mm 63.

St 3 EGH : :2542 : : : :300.110


341.221 mm 110.

St 12 EGH : :2542 : : : :300.110

341.300 Elektromuffen und Thermomuffen.

341.310 Elektromuffe. (1):

341.315 mm 56.

St 21 EGH : :2542 : : : :300.110

341.316 mm 63.

St 9 EGH : :2542 : : : :300.110


341.321 mm 110.

St 82 EGH : :2542 : : : :300.110

342 Verbindungselemente.

342.300 Verschluss.

342.360 Deckel. (2):

342.361 mm 110.

St 1 EGH : :2542 : : : :300.110

600 Entwässerungsgegenstände

630 Bodenabläufe und Roste

635 Ablauf horizontal mit hinterem Einlauf.

635.100 Leichte Ausführung.

635.130 Mit eckigem Rahmen bis mm 200.

635.135 DN 100.

St 3 EGH : :2542 : : : :

800 Verbindungen, Anschlüsse, Befestigungen undAblaufzubehör

810 Verbindungen und Anschlüsse

818 Montageaufwand für Verbindungen und Anschlüsse.

818.200 Schweissverbindungen Kunststoff.

818.210 Stumpfschweissverbindung (1).

818.214 DN 56.

St 110 EGH : :2542 : : : :

818.215 DN 60.

St 30 EGH : :2542 : : : :


818.221 DN 100.

St 266 EGH : :2542 : : : :

818.230 Heizwendel-Schweissverbindung (1).

818.234 DN 56.

Seite 45 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


St 21 EGH : :2542 : : : :

818.235 DN 60.

St 9 EGH : :2542 : : : :


818.241 DN 100.

St 82 EGH : :2542 : : : :

818.400 Verschiedene Verbindungen.

818.410 Steckverbindung (1).

818.414 DN 56.

St 22 EGH : :2542 : : : :

818.415 DN 60.

St 7 EGH : :2542 : : : :


818.421 DN 100.

St 48 EGH : :2542 : : : :

818.480 Grundleitungsanschluss (2).

818.481 DN 100.

St 1 EGH : :2542 : : : :


823 Rohrschellen mit Gewindestange.



823.113 DN 50.

St 21 EGH : :2542 : : : :

823.114 DN 65.

St 2 EGH : :2542 : : : :

823.117 DN 100.

St 48 EGH : :2542 : : : :

824 Rohrschellen auf Schalung.

824.200 Rohrschelle höhenverstellbar.

824.210 Höhe bis mm 150 (1).

824.213 DN 50.

St 40 EGH : :2542 : : : :

824.214 DN 65.

St 19 EGH : :2542 : : : :

824.217 DN 100.

St 108 EGH : :2542 : : : :

825 Befestigungen der Bodenwasserabläufe.

825.100 Stütze.

825.120 Höhe bis OK Bodenwasserablauf mm 301 bis 500.

825.124 DN 60.

Seite 46 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


St 3 EGH : :2542 : : : :

870 Zubehör

871 Tragschalen.

871.300 Verzinkt, lackiert (1).

871.304 DN 65.

m 32.00 EGH : :2542 : : : :

871.305 DN 70.

m 15.00 EGH : :2542 : : : :

871.307 DN 100.

m 103.00 EGH : :2542 : : : :

872 Tragschalenbefestigungen.

872.300 Aus Kunststoff (1).

872.304 DN 65.

St 64 EGH : :2542 : : : :

872.305 DN 70.

St 30 EGH : :2542 : : : :

872.307 DN 100.

St 206 EGH : :2542 : : : :

Brutto Fr.


Total Schmutzwasser Fr.

Seite 47

5. August 2011



254 Leitungen


WAR Dachwasser2543





300.110 PE.


315 Zubehör.


315.490R ** Schalungsschoner

315.491R ** SchalungsschonerDN 90

St 1 EGH : :2543 : : : :




321.110 d:

321.115 mm 90.

m 158.00 EGH : :2543 : : : :


323.100 Bogen.

323.110 Bis Grad 45.

323.115 mm 90.

St 96 EGH : :2543 : : : :


324.100 Bis Grad 45.

324.110 d:

324.115 mm 90.

St 6 EGH : :2543 : : : :


341 Muffen.

341.100 Langmuffe.


341.118 mm 90.

St 50 EGH : :2543 : : : :300.110

Seite 48 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


341.200 Steckmuffe.


341.218 mm 90.

St 14 EGH : :2543 : : : :300.110



341.318 mm 90.

St 80 EGH : :2543 : : : :300.110






818.218 DN 90.

St 274 EGH : :2543 : : : :


818.238 DN 90.

St 80 EGH : :2543 : : : :



818.418 DN 90.

St 64 EGH : :2543 : : : :

818.470 Grundleitungsanschluss (1).

818.478 DN 90.

St 3 EGH : :2543 : : : :





823.116 DN 80.

St 144 EGH : :2543 : : : :



824.210 Höhe bis mm 150 (1).

824.216 DN 80.

St 53 EGH : :2543 : : : :

870 Zubehör

871 Tragschalen.


Seite 49 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


871.306 DN 80.

m 64.00 EGH : :2543 : : : :



872.306 DN 80.

St 128 EGH : :2543 : : : :

Brutto Fr.


Total WAR Dachwasser Fr.

Seite 50

5. August 2011



254 Leitungen


Armaturen2548



210 Rohre und Formstücke zum Schrauben

210.100 Ohne andere Angaben ist der Werkstoff (1):

210.160 Rotguss.


212.500 Winkel Grad 90.

212.550 Mit Muffe und Stutzen (1).

212.555 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :210.160

214 Muffen, Nippel und Verlängerungen.

214.200 Rohrnippel.

214.230 Nahtlos (1).

214.235 " 1 1/4.

A St 6 EGH : :2548 : : : :210.160

214.500 Reduktion.

214.550 Mit Stutzen (1).

214.554 " 1.

A St 1 EGH : :2548 : : : :210.160

214.555 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :210.160

216 Rohrverschluss, Wassermesserformstücke und Gewindeflansch.

216.500 Wassermesserformstück.

216.510 Bogen mit Muffe und Zwischenflansch.

216.515 " 1 1/4.

A St 2 EGH : :2548 : : : :210.160

216.530 Flansch zu Wassermesserbogen.

216.535 " 1 1/4.

A St 2 EGH : :2548 : : : :210.160

600 Gebäudearmaturen mit Gewinden, Steckverbindungen un dVerschraubungen

610 Sicherungsarmaturen und Filter


610.120 Rotguss.

613 Druckminderer.

Seite 51 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


613.100 Druckminderer.

613.150 Mit Grobfilter (1):

613.156 DN 32.

A St 1 EGH : :2548 : : : :610.120

617 Feinfilter.

617.300 Mit Umgehung. Filterfeinheit bis Mikrometer 100.

617.320 Mit Rotgussfilterbecher.

617.326 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :610.120

618 Zubehör und Zuschläge.

618.100 Zubehör.

618.170 Anschlussflansch.

618.176 DN 32.

A St 1 EGH : :2548 : : : :610.120

618.190R ** Zubehör Anschlussflansch

618.191R ** Doppelverschraubungmit 2 losen MutternRotgussNussbaum-Nr. 92046

A St 1 EGH : :2548 : : : :

618.192R ** Flanschabdeckungzu Anschlussflansch 12086mit Dichtungen und SchraubenNussbaum-Nr. 12086

A St 1 EGH : :2548 : : : :

620 Absperrarmaturen


620.120 Rotguss.

621 Schrägsitzventile.

621.100 Mit Handrad.

621.130 Mit Entleerventil (1).

621.133 " 1/2.

A St 10 EGH : :2548 : : : :620.120

621.134 " 3/4.

A St 2 EGH : :2548 : : : :620.120

621.135 " 1.

A St 3 EGH : :2548 : : : :620.120

621.136 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

622 Batterieventile.

622.100 Mit Anschluss für Entleerventil (1).

622.110 Abgang DN 20 (1).

622.116 " 1 1/4.

Seite 52 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

622.130 Abgang DN 25 (1).

622.136 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

622.150 Abgang DN 32 (1).

622.156 " 1 1/4.

A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

624 Eckventile, Doppelventile und Spültischarmaturen.

624.100 Eckventil mit Handrad.

624.110 Für d1 (1):

624.113 " 1/2.

A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

627 Verschiedene Absperrarmaturen.

627.200 Füllventil. Mit Rückflussverhinderer.

627.210 Mit Schlauchverschraubung.

627.213 " 1/2.

A St 1 EGH : :2548 : : : :620.120

630 Ausflussarmaturen


630.160 Nichtrostender Stahl (nach DIN 17 440).

631 Entleerarmaturen.

631.100 Mit Griff.

631.110 Grad 45.

631.111 " 1/4.

A St 3 EGH : :2548 : : : :630.160

640 Automatische Armaturen



643 Zirkulationsventile.

643.100 Selbstregulierend.

643.150 Einstellbar, Grad 25 bis 50.

643.151 DN 15.

A St 2 EGH : :2548 : : : :640.160

650 Verschiedene Armaturen

652 Zählvorrichtungen.

652.900R ** Wasserzähler

652.990R ** für Warmwasser gemäss Offerte der Firma:GWF MessSysteme AG 6002 LuzernTel. 041 319 50 50

Seite 53 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


652.991R ** Einstrahl-Wasserzähler mit GWFcoder-ZählwerkUnico Q3 4 G1B DN20 L130mmCE Konformität (MID), R80,PN16, 90°CZählwerk M-Bus, Deckel GWFmit 1.5m KabelProgrammierung 2400 Baud

A St 1 EGH : :2548 : : : :

652.993R ** Montageset UNICO G1B 130mm

A St 1 EGH : :2548 : : : :

652.995R ** Montage Wärme-/Warmwasserzähler komplettinkl. den notwendigenBefestigungen und Zubehör.

A St 1 EGH : :2548 : : : :

652.996R ** Inbetriebnahme Wärme-/Warmwasserzähler,Fernübertragunginkl. Parametrierung

A St 1 EGH : :2548 : : : :

670 Zubehör

676 Tropfwasserrinnen.

676.100 Mit Stutzen, Träger und Befestigungsmaterial.

676.110 Länge:

676.113 m 1,26 bis 1,75.

A St 1 EGH : :2548 : : : :

677 Beschriftungen, Armaturenbefestigungen.

677.100 Bezeichnungsschilder, mit Gravur.

677.150 Länge mm 150, Höhe mm 100.

677.152 Zweizeilig.

A St 7 EGH : :2548 : : : :

677.300 Schilderhalter.

677.360 Schilderbügel.

677.362 Steghöhe mm 25.

A St 7 EGH : :2548 : : : :

677.400 Klebeschilder.

677.420 Pfeilschilder. Länge mm 100 bis 150, Breite mm 31 bis 60.

677.423 Zweizeilig.

A St 34 EGH : :2548 : : : :



818 Verbindungen.



Seite 54 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


818.112 DN 15.

A St 29 EGH : :2548 : : : :

818.113 DN 20.

A St 7 EGH : :2548 : : : :

818.114 DN 25.

A St 14 EGH : :2548 : : : :

818.115 DN 32.

A St 30 EGH : :2548 : : : :

818.200 Verbindungen für Metallrohre. (2).

818.230 Flanschverbindung PN 7 bis 16 (1).

818.235 DN 32.

A St 4 EGH : :2548 : : : :

Brutto Fr.


Total Armaturen Fr.

Total Leitungen Fr.

Seite 55

5. August 2011



255 Dämmungen


Dämmungen255

Kaltwasser2550

Dämmungen (V'11)

000R BedingungenOhne andere Angabe sind die für das Erbringen einerLeistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (NormSIA 118).

300R Dämmungen mit Hartschaumschalen

300.100R Ohne andere Angaben ist die Ausführung:

300.120R PIR-Schalen, mm 30

310R Leitungen. (1)

315R Umhüllung m. Leichtmetallblech

315.100R Hartschaumschalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung ausLeichtmetallblech.

315.110R Rohre (1)

315.112R DN 15

A m 38.00 EGH : :2550 : : : :300.120

315.113R DN 20

A m 35.00 EGH : :2550 : : : :300.120

315.114R DN 25

A m 23.00 EGH : :2550 : : : :300.120

315.115R DN 32

A m 17.00 EGH : :2550 : : : :300.120

315.130R Bogen bis Grad 90 (1)

315.132R DN 15

A St 24 EGH : :2550 : : : :300.120

315.133R DN 20

A St 27 EGH : :2550 : : : :300.120

315.134R DN 25

A St 12 EGH : :2550 : : : :300.120

315.135R DN 32

A St 8 EGH : :2550 : : : :300.120

315.150R Abzweiger (1)

315.152R DN 15

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

315.153R DN 20

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

315.154R DN 25

A St 4 EGH : :2550 : : : :300.120

315.170R Reduktionen (1)

315.174R DN 25

Seite 56 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


A St 5 EGH : :2550 : : : :300.120


315.230R Befestigungen (1)

315.232R DN 15

A St 26 EGH : :2550 : : : :300.120

315.233R DN 20

A St 18 EGH : :2550 : : : :300.120

315.234R DN 25

A St 11 EGH : :2550 : : : :300.120

315.235R DN 32

A St 7 EGH : :2550 : : : :300.120


315.310R Abschlüsse (1)

315.312R DN 15

A St 5 EGH : :2550 : : : :300.120

315.313R DN 20

A St 4 EGH : :2550 : : : :300.120

315.314R DN 25

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

315.315R DN 32

A St 3 EGH : :2550 : : : :300.120

315.350R Armaturen (1)

315.352R DN 15

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

315.354R DN 25

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

315.355R DN 32

A St 1 EGH : :2550 : : : :300.120

400R Dämmschläuche, Umhüllungen, Bandagen, Anstriche, Zubehör


400.110R PE

410R Dämmschläuche.

411R Dämmschlauch ungeschlitzt

411.100R Aus geschlossenzelligem Schaumstoff

411.150R Dämmstärke mm 11 bis 15 (1)

411.152R DN 15

A m 29.00 EGH : :2550 : : : :400.110

411.153R DN 20

A m 8.00 EGH : :2550 : : : :400.110

411.900R ** Brandschutz

Seite 57 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


411.940R ** Leitungen durch Brandabschnitt

411.941R ** FOAM-SchaumglasL = 1.4m, DN 15

A St 3 EGH : :2550 : : : :

411.942R ** FOAM-SchaumglasL = 1.4 m, DN 20

A St 3 EGH : :2550 : : : :


A St 4 EGH : :2550 : : : :

Brutto Fr.



Seite 58

5. August 2011



255 Dämmungen



Dämmungen (V'11)





310R Leitungen. (1)



315.110R Rohre (1)

315.112R DN 15

A m 109.00 EGH : :2551 : : : :300.130

315.113R DN 20

A m 23.00 EGH : :2551 : : : :300.130

315.114R DN 25

A m 144.00 EGH : :2551 : : : :300.130


315.132R DN 15

A St 28 EGH : :2551 : : : :300.130

315.133R DN 20

A St 12 EGH : :2551 : : : :300.130

315.134R DN 25

A St 67 EGH : :2551 : : : :300.130


315.152R DN 15

A St 2 EGH : :2551 : : : :300.130

315.153R DN 20

A St 1 EGH : :2551 : : : :300.130

315.154R DN 25

A St 6 EGH : :2551 : : : :300.130

315.170R Reduktionen (1)

315.174R DN 25

A St 5 EGH : :2551 : : : :300.130



315.232R DN 15

A St 74 EGH : :2551 : : : :300.130

Seite 59 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


315.233R DN 20

A St 12 EGH : :2551 : : : :300.130

315.234R DN 25

A St 65 EGH : :2551 : : : :300.130



315.312R DN 15

A St 10 EGH : :2551 : : : :300.130

315.313R DN 20

A St 1 EGH : :2551 : : : :300.130

315.314R DN 25

A St 4 EGH : :2551 : : : :300.130


315.352R DN 15

A St 3 EGH : :2551 : : : :300.130

315.354R DN 25

A St 2 EGH : :2551 : : : :300.130



400.110R PE





411.152R DN 15

A m 20.00 EGH : :2551 : : : :400.110

411.153R DN 20

A m 7.00 EGH : :2551 : : : :400.110

411.154R DN 25

A m 30.00 EGH : :2551 : : : :400.110




.99R **

A St 11 EGH : :2551 : : : :


A St 3 EGH : :2551 : : : :


A St 14 EGH : :2551 : : : :

Seite 60 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


Brutto Fr.



Seite 61

5. August 2011



255 Dämmungen


Schmutzwasser2552

Dämmungen (V'11)






411.110R Dämmstärke bis mm 6 (1)

411.117R DN 50

A m 32.00 EGH : :2552 : : : :

411.118R DN 65

A m 15.00 EGH : :2552 : : : :


411.122R DN 100

A m 83.00 EGH : :2552 : : : :




A St 6 EGH : :2552 : : : :

420R Umhüllung.

421R Schaumstoff

421.100R Schalldämmung, schwer

421.110R Für Leitungen

421.115R DN 100

A m 39.00 EGH : :2552 : : : :

421.190R ** Zuschläge

421.191R ** Zuschlag für Formstücke,Auskerbungen und Abschlüsse50% von "421.11*"

A % .50 EGH : :2552 : : : :

421.300R Für Schalldämmung, schwer zugeschnitten

421.340R Bogenabzweig -90°

421.345R DN 100

A St 6 EGH : :2552 : : : :

Brutto Fr.



Seite 62

5. August 2011



255 Dämmungen


WAR Regenwasser2553

Dämmungen (V'11)




400.120R Kautschuk synth.





411.161R DN 80

A m 158.00 EGH : :2553 : : : :400.120




A St 1 EGH : :2553 : : : :

Brutto Fr.


Total WAR Regenwasser Fr.

Total Dämmungen Fr.

Seite 63

5. August 2011



256 Sanitär Installationselemente


Sanitär Installationselemente256

Lieferung2560

Installationsvorrichtungen, E lemente (V'11)


100R Bedingungen

110R **

111R **

111.011R **Lieferung des Installations-und Vorwand-Systemsz.B. gemäss der Offerte derFirma:Geberit Vertriebs AG8640 Rapperswil / JonaTel. 055 221 61 11Projekt Nr. 1180860_DFS

Einwohnergemeindehaus(Seiten 4+5)

Bestehend aus:- DUOFIX Beplankung- Apparate-Installations- elemente- DUOFIX Tragwerk- Zubehör

.99R **

A St 1 EGH : :2560 : : : :

Brutto Fr.


Total Lieferung Fr.

Seite 64

5. August 2011





Montage2561



100R Bedingungen

110R **

111R **

111.012R **Montage des Installations-und Vorwand-Systems wie inPosition 256.0 „Lieferung“beschrieben.


.99R **

A St 1 EGH : :2561 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Fr.

Total Sanitär Installationselemente Fr.

Seite 65

5. August 2011



259 Uebriges


Uebriges259

Gaslöschanlagen2590

Eigene NPK (V'03)

000R **

100R **

110R **

111R **

111.100R ** Gaslöschanlagen Lieferung und Montage derkompletten Gaslöschanlagen. Z.B. gemäss Angebot der Firma: Contrafeu AGGeschäftsstelle Ost Wiesenstrasse 119327 Tübach Kontakt: L. Geisser Tel. 052 212 27 80Datum 04. August 2011 Projektgrunlagen sieheVorbeschrieb Pos. 259.0 "Gaslöschanlagen". Ausmass Material- und Apparatelieferung:

111.110R ** Löschbatterien

111.112R ** EinzelbatterienLöschbereich:Kulturgüterschutzraum8 Flaschen

Komplett mit Flaschenracks,Sammelrohr, 8 Ventilen,Anschluss- undAuslöseschläuchen,Druckminderern,Rückschlagventile, 1 elektrischen und 7 pneumatischenAuslösevorrichtungen, inkl.allem Montage- undBefestigungsmaterial.

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.113R ** EinzelbatterienLöschbereich:EDV-Raum3 Flaschen

Komplett mit Flaschenracks,Sammelrohr, 3 Ventilen,Anschluss- undAuslöseschläuchen,Druckminderern,Rückschlagventile, 1 elektrischen und 2 pneumatischenAuslösevorrichtungen, inkl.allem Montage- undBefestigungsmaterial.

Seite 66 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



259 Uebriges


St 1 EGH : :2590 : : : :

111.114R ** Blockiervorrichtung 5/4"

300 bar, manuelle Betätigung,elektrisch überwacht, inkl.Montagematerial.

St 2 EGH : :2590 : : : :

111.120R ** Rohrnetz und Düsen Rohrnetz und Düsen komplett,Ausführung in verzinkten,geschraubten Gasrohren, (DIN2441, 2458/1626) inkl. allenHalterungen, Fittingen,Formstücken, Aufhängungen,inkl. allem Montagematerial.

111.123R ** Gasrohr 5/4"

m 32.00 EGH : :2590 : : : :

111.124R ** Gasrohr 1"

m 15.00 EGH : :2590 : : : :

111.125R ** Gasrohr 1/2"

m 7.00 EGH : :2590 : : : :

111.128R ** Gas-Löschdüse 1" Decke

St 6 EGH : :2590 : : : :

111.129R ** Gas-Löschdüse 1/2" Doppelboden

St 2 EGH : :2590 : : : :

111.130R ** Druckentlastungsklappen Klappe komplett mitpneumatischem Antrieb, Anschlussschlauch, Prüf- undTesteinrichtung auf den Bodengeführt, inkl. allenBefestigungen undMontagematerieal komplett.Rohrnetz für Klappen ist inder Pos. Rohrnetz enthalten.

111.132R ** DruckentlastungsklappeLöschbereich:KulturgüterschutzraumBxH = 60x40 cm

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.133R ** DruckentlastungsklappeLöschbereich:EDV-RaumBxH = 40x30 cm

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.140R ** Austesten, Inbetriebsetzungund Übergabe

111.141R ** Technische Bearbeitung- Administrative Abwicklung der Löschanlage- Erstellen aller notwendigen

Seite 67 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



259 Uebriges


Dokumente für die vorschriftsmässige Ausführung der Löschanlage- Örtliche Bauführung sowie Koordination mit anderen beteiligten Handwerkern und Behörden (max. 2 Bausitzungen)- Erstellen aller Werkzeichnungen- Erstellen der Isometrie und hydraulische Berechnung zur Festlegung der Löschmittelmenge, Rohrdimension und der Über- Drucköffnung- Erstelen des Betriebsdossiers und der notwendigen Unterlagen zur Übergabe der Anlagen

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.142R ** TransporteTransport der Druckflaschenzum Kunden, Rücktransport derFlaschenkörbe.

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.143R ** Montage der FlaschenbatterieMontage der Flaschenracks,Aufstellung der Batterien undSammelrohre, Rückschlagventile sowie Anschluss der Falschenund Schläuche usw.

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.144R ** Montage der Rohrneteze undDüsenMontage sämtlicherRohrleitungen und Düsen abFlaschenbatterie, inkl.prüfen des Rohrnetzes. AlleLeitungen sind so befestigt,dasss sie nicht durch dieStrömungsenergie desLöschgases beim Auslösen derAnlage oder durchTemperatureinflüsse imBrandfall losgelöst werden.Es sind Aufhängungen undBefestigungen gemäss denRichtlinien zu verwenden.

St 1 EGH : :2590 : : : :

111.145R ** Austesten, Inbetriebsetzungund Übergabe- Montage der Auslöseeinheiten (pneumatisch und elektrisch), austesten mit der Brandmeldeanlage

Seite 68 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



259 Uebriges


- Kontrolle der Installation- Inbetriebsetzung und Instruktion des Endkunden- Übergabe der Dokumentation

St 2 EGH : :2590 : : : :

Brutto Fr.


Total Gaslöschanlagen Fr.

Seite 69

5. August 2011



259 Uebriges


Unvorhergesehenes2592

000R **

100R **

110R **

111R **

111.016R **Für Unvorhergesehenes undZusätzliche Arbeiten ist imvorliegenden Devi vom Unternehmer ein Budgetbetrageinzusetzen.

Dieser ist im Bedarfsfallauszuweisen und von der Bauleitung oder dem Fachplaner zu visieren.

Fallen keine diesbezüglichenArbeiten an, so hat derUnternehmer kein AnrechtAuf diesen Betrag.

Der Nettobetrag ist je nachRabatt und Skonto hochzurechnen.

Nettobetrag Fr. 3’000.--exkl. MWST

.99R **

A St 1 EGH : :2592 : : : :

Brutto Fr.


Total Unvorhergesehenes Fr.

Total Uebriges Fr.

Brutto Fr.

001 Rabatt %

Total Sanitäre Anlagen Fr.

Total Einwohnergemeindehaus Fr.

Seite 70



F.2 Los 2: Bistro

5. August 2011

Ausschreibung Nr.: 0883-S-BHans Abicht AGIngenieure für Gebäudetechnik usic siaBuchserstr. 125000 AarauTel. 062 836 09 36


BistroB

Sanitäre Anlagen25

Allgemeine Sanitärapparate251

Lieferung2510

Apparate (V'11)

000R **

100R Allgemeine Apparate

110R Apparate, Armaturen und Garnituren

111R Lieferung

111.021R **Allgemeine sanitäre Apparatez.B. gemäss Offerte der Firma:

BR Bauhandel AGRichner Bader und PlättliPostfach5001 AarauTel. 062 834 37 80

Apparateliste Nr. 500 112 066Preisbasis vom 06.07.2011

.99R **

A St 1 B : :2510 : : : :

Brutto Fr.


Total Lieferung Fr.

Seite 72

5. August 2011


B Bistro25 Sanitäre Anlagen



Montage2511

Montage der Apparate Sanitär (V'11)


200R Waschtisch, Bidet

210R Waschtisch


211.100R Montage auf Wand,

211.110R Einfach, Länge bis 80 cm

211.111R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

220R Wandbecken keramisch



221.101R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

300R Klosett-, Urinal-Anlagen

310R Klosettanlage

312R Wandklosettanlage

312.200R Mit Einbauspülkasten, Abdeckplatte, Regulierventil,Ablaufmanschette, Klosettsitz

312.220R Montage auf Element

312.221R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

330R Urinalanlage

331R Mit Spülautomat

331.100R Einzelanlage

331.110R Integral, mit Geruchverschluss Ablaufbogen

331.111R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :


510R Halter, Stützen, Stangen

511R Halter

511.300R Handtuch- oder Kleiderhaken

511.310R Bis 3 Schrauben

511.311R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

Seite 73 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





511.400R Wandhalter

511.430R Papier-,Reserverollenhalter

511.431R Normobjekt

A St 4 B : :2511 : : : :

511.440R Klosettbürstenhalter

511.441R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

530R Waschraumeinrichtung

531R Spender, Korb, Trockner

531.100R Spender

531.110R Seifenspender mit 3 Schrauben

531.111R Normobjekt

A St 3 B : :2511 : : : :

531.130R Handtuchspender

531.131R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

531.200R Papierkorb

531.220R An Wand

531.221R Normobjekt

A St 3 B : :2511 : : : :

550R Garnituren für Behinderte

551R Haltegriff, Stützgriff

551.200R Mit 3 Befestigungspunkten

551.201R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

551.800R Klappgriff

551.801R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :


610R Spiegelschrank, Spiegel, Tablar

612R Spiegel

612.100R Mit Klammern

612.110R Bis cm 90

612.111R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

700R Armaturen

730R Einzelarmaturen


731.500R Eckregulierventil mit Klemmkupplung

731.510R Zoll 1/2

731.511R Normobjekt

Seite 74 Übertrag

5. August 2011

Übertrag





A St 5 B : :2511 : : : :

731.600R Doppelventil für Spültisch und Geschirrspüler

731.610R Zoll 1/2

731.611R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

800R Anschluss- und Ablaufprogramm Installationssysteme,Abdichtung, Schallschutz

850R Anschluss- und Ablaufprogramm

851R Anschlussprogramm


851.110R Für Waschtisch, KS/MC

851.111R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

851.120R Für Waschtisch, UP/Einbau

851.121R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

853R Ablaufgarnitur für Spültisch

853.200R 2-teilig

853.201R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

880R Abdichtung, Schallschutz

886R Schallschutz

886.200R Für Wandbecken, Waschtisch, Möbel, Bidet

886.210R Wandbecken

886.211R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

886.220R Waschtisch

886.221R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

886.300R Für Klosett

886.310R Wandklosett

886.311R Normobjekt

A St 2 B : :2511 : : : :

886.330R für Urinal

886.331R Normobjekt

A St 1 B : :2511 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Fr.

Total Allgemeine Sanitärapparate Fr.

Seite 75

5. August 2011





Spezielle Sanitärapparate252

Lieferung Feurlöscheinrichtung2522

000R **

100R **

110R **

111R **

111.001R ** Feuerlöscher Schaum Brandklasse A/BLöschmittelmenge 9 LiterLeistungsklasse 27 A

A St 1 B : :2522 : : : :

111.002R ** Feuerlöscher CO2Brandklasse BLöschmittelmenge 5 kgLeistungsklasse 89 B

A St 2 B : :2522 : : : :

Brutto Fr.


Total Lieferung Feurlöscheinrichtung Fr.

Seite 76

5. August 2011





Montage Feuerlöscheinrichtung2523


900R Verschiedene Apparate

910R Pumpen, Feuerlöscher, Löschposten

915R Feuerlöscher, Löschposten

915.100R Feuerlöscher

915.120R An Wand

915.121R Normobjekt

A St 3 B : :2523 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Feuerlöscheinrichtung Fr.

Total Spezielle Sanitärapparate Fr.

Seite 77

5. August 2011



254 Leitungen


Leitungen254

Kaltwasser2540







261 Rohre.


261.110 Für d (1):

261.115 mm 28.

A m 20.00 B : :2540 : : : :260.110


262.100 Bogen (1).


262.115 mm 28.

A St 12 B : :2540 : : : :260.110


265.100 Muffe.

265.110 Für d (1):

265.115 mm 28.

A St 4 B : :2540 : : : :260.110

267 Uebergänge.

267.100 Mit Muffe.

267.110 Mit AG (1).

267.115 mm 28.

A St 7 B : :2540 : : : :260.110




310 Rohre

311 Rohre.

311.100 In Ringen.

Seite 78 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen



311.121 Bis mm 16.

A m 45.00 B : :2540 : : : :300.140

311.122 mm 20.

A m 12.00 B : :2540 : : : :300.140



321.100 Einfach.

321.110 Grad 90. " 1/2.

321.111 Bis mm 16.

A St 3 B : :2540 : : : :

321.112 mm 20.

A St 1 B : :2540 : : : :

323 Armaturenanschlüsse, Befestigungsgarnituren und Zubehör.

323.100 Für UP-Spülkasten.

323.110 Winkel. " 1/2.

323.111 mm 16.

A St 2 B : :2540 : : : :



324.430 3 Abgänge.

324.434 " 3/4.

A St 2 B : :2540 : : : :


326.100 Uebergang zum Verteiler.

326.150 Gerade mit Stutzen.

326.156 " 3/4.

A St 1 B : :2540 : : : :


326.440 Stopfen.

326.446 " 3/4.

A St 1 B : :2540 : : : :


333 Uebergänge.

333.400 Uebergang.


333.411 mm 16.

A St 5 B : :2540 : : : :

333.412 mm 20.

A St 1 B : :2540 : : : :


Seite 79 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


361 Montage- und Einlegehilfen.

361.200 Rohrstütze für d mm 16 oder 20.

361.210 Aus Kunststoff.

361.212 Für 2 Rohre.

A St 6 B : :2540 : : : :

361.213 Für max. 20 Rohre.

A St 1 B : :2540 : : : :


362.600 Zubehör.


362.611 Länge mm 200.

A St 190 B : :2540 : : : :

370 Revisionsrahmen und Einbaukästen

372 Einbaukästen und Wandkästen.

372.300 Aus Metall, mit Bodenabstützung.

372.330 Länge mm 601 bis 750. Höhe:

372.334 mm 700.

A St 1 B : :2540 : : : :



818 Verbindungen.



818.112 DN 15.

A St 6 B : :2540 : : : :

818.113 DN 20.

A St 11 B : :2540 : : : :

818.114 DN 25.

A St 7 B : :2540 : : : :



818.432 DN 15.

A St 10 B : :2540 : : : :

818.433 DN 20.

A St 2 B : :2540 : : : :


818.444 DN 25.

A St 27 B : :2540 : : : :



Seite 80 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen




822.314 DN 25.

A St 11 B : :2540 : : : :

Brutto Fr.



Seite 81

5. August 2011



254 Leitungen









261 Rohre.


261.110 Für d (1):

261.112 mm 15.

A m 26.00 B : :2541 : : : :260.110

261.115 mm 28.

A m 24.00 B : :2541 : : : :260.110


262.100 Bogen (1).


262.112 mm 15.

A St 11 B : :2541 : : : :260.110

262.115 mm 28.

A St 10 B : :2541 : : : :260.110


262.132 mm 15.

A St 1 B : :2541 : : : :260.110

262.135 mm 28.

A St 1 B : :2541 : : : :260.110

262.200 Bogen (2):

262.210 Grad 90, mit Muffe und AG (1):

262.212 mm 15.

A St 1 B : :2541 : : : :260.110

264 T.

264.100 Grad 90 (1).

264.150 Mit Muffen und IG/AG " 1/2.

264.155 mm 28.

A St 1 B : :2541 : : : :260.110


Seite 82 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


265.100 Muffe.

265.110 Für d (1):

265.112 mm 15.

A St 5 B : :2541 : : : :260.110

265.115 mm 28.

A St 4 B : :2541 : : : :260.110

267 Uebergänge.

267.100 Mit Muffe.

267.110 Mit AG (1).

267.112 mm 15.

A St 2 B : :2541 : : : :260.110

267.115 mm 28.

A St 5 B : :2541 : : : :260.110




310 Rohre

311 Rohre.

311.100 In Ringen.


311.121 Bis mm 16.

A m 18.00 B : :2541 : : : :300.140

311.122 mm 20.

A m 12.00 B : :2541 : : : :300.140



321.100 Einfach.

321.110 Grad 90. " 1/2.

321.111 Bis mm 16.

A St 2 B : :2541 : : : :

321.112 mm 20.

A St 1 B : :2541 : : : :



324.430 3 Abgänge.

324.434 " 3/4.

A St 1 B : :2541 : : : :



326.440 Stopfen.

Seite 83 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


326.446 " 3/4.

A St 1 B : :2541 : : : :


333 Uebergänge.

333.400 Uebergang.


333.411 mm 16.

A St 2 B : :2541 : : : :

333.412 mm 20.

A St 1 B : :2541 : : : :



362.600 Zubehör.


362.611 Länge mm 200.

A St 100 B : :2541 : : : :



818 Verbindungen.



818.112 DN 15.

A St 6 B : :2541 : : : :

818.113 DN 20.

A St 5 B : :2541 : : : :

818.114 DN 25.

A St 29 B : :2541 : : : :



818.432 DN 15.

A St 4 B : :2541 : : : :

818.433 DN 20.

A St 2 B : :2541 : : : :


818.442 DN 15.

A St 37 B : :2541 : : : :

818.444 DN 25.

A St 14 B : :2541 : : : :




Seite 84 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen



822.312 DN 15.

A St 23 B : :2541 : : : :

822.314 DN 25.

A St 13 B : :2541 : : : :

Brutto Fr.



Seite 85

5. August 2011



254 Leitungen


Schmutzwasser2542





300.110 PE.

300.120 PP.


311 Rohre.

311.100 Rohr.

311.120 d (2):

311.121 mm 110.

m 9.00 B : :2542 : : : :300.110


313.100 Bogen.

313.120 Bis Grad 45, (2):

313.121 mm 110.

St 2 B : :2542 : : : :300.110

313.200 Bogen mit langem Schenkel.

313.230 Grad 46 bis 90. (1):

313.237 mm 75.

St 1 B : :2542 : : : :300.110

314 Abzweige.

314.100 Bis Grad 45.

314.120 d (2):

314.121 mm 110.

St 1 B : :2542 : : : :300.110

315 Zubehör.

315.300 Brandabschluss.

315.360 Brandschutzmanschetten für d (2):

315.361 mm 110.

St 1 B : :2542 : : : :


315.440 Mit Verschlusskappe, Grad 90. (2):

315.441 mm 110.

Seite 86 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


St 1 B : :2542 : : : :300.110




321.110 d:

321.112 mm 56.

m 18.00 B : :2542 : : : :

321.114 mm 75.

m 22.00 B : :2542 : : : :

321.116 mm 110.

m 30.00 B : :2542 : : : :

322 Reduktionen schallgedämmt.

322.300 Exzentrisch.

322.330 Lang.

322.336 mm 110.

St 1 B : :2542 : : : :


323.100 Bogen.

323.110 Bis Grad 45.

323.112 mm 56.

St 10 B : :2542 : : : :

323.114 mm 75.

St 14 B : :2542 : : : :

323.116 mm 110.

St 17 B : :2542 : : : :


324.100 Bis Grad 45.

324.110 d:

324.114 mm 75.

St 1 B : :2542 : : : :

324.116 mm 110.

St 2 B : :2542 : : : :


324.156 mm 110.

St 3 B : :2542 : : : :

324.300 Bogenabzweig.

324.310 d:

324.316 mm 110.

St 1 B : :2542 : : : :



Seite 87 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


332.100 Bogen.

332.130 Für Wandklosett, Grad 90.

332.138 mm 110.

St 2 B : :2542 : : : :300.110

332.500 Winkel.

332.510 Mit Muffe für Geruchverschluss.

332.514 mm 56.

St 3 B : :2542 : : : :300.110


341 Muffen.

341.100 Langmuffe.


341.117 mm 75.

St 1 B : :2542 : : : :


341.121 mm 110.

St 7 B : :2542 : : : :

St 1 B : :2542 : : : :300.110

341.200 Steckmuffe.


341.215 mm 56.

St 3 B : :2542 : : : :300.110

341.217 mm 75.

St 2 B : :2542 : : : :300.110


341.221 mm 110.

St 2 B : :2542 : : : :300.110



341.315 mm 56.

St 6 B : :2542 : : : :300.110

341.317 mm 75.

St 9 B : :2542 : : : :300.110


341.321 mm 110.

St 20 B : :2542 : : : :300.110

342 Verbindungselemente.

342.300 Verschluss.

342.310 Verschlusskappe mit Stutzen, komplett. (1):

342.317 mm 75.

St 1 B : :2542 : : : :300.110

Seite 88 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


342.360 Deckel. (2):

342.361 mm 110.

St 1 B : :2542 : : : :300.110






818.214 DN 56.

St 23 B : :2542 : : : :

818.216 DN 70.

St 29 B : :2542 : : : :


818.221 DN 100.

St 57 B : :2542 : : : :


818.234 DN 56.

St 6 B : :2542 : : : :

818.236 DN 70.

St 9 B : :2542 : : : :


818.241 DN 100.

St 20 B : :2542 : : : :



818.414 DN 56.

St 6 B : :2542 : : : :

818.416 DN 70.

St 3 B : :2542 : : : :


818.421 DN 100.

St 12 B : :2542 : : : :





823.113 DN 50.

St 3 B : :2542 : : : :

823.117 DN 100.

St 14 B : :2542 : : : :

Seite 89 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen




824.210 Höhe bis mm 150 (1).

824.213 DN 50.

St 23 B : :2542 : : : :

824.215 DN 70.

St 28 B : :2542 : : : :

824.217 DN 100.

St 28 B : :2542 : : : :

870 Zubehör

871 Tragschalen.


871.303 DN 50.

m 14.00 B : :2542 : : : :

871.305 DN 70.

m 20.00 B : :2542 : : : :

871.307 DN 100.

m 33.00 B : :2542 : : : :



872.303 DN 50.

St 28 B : :2542 : : : :

872.305 DN 70.

St 40 B : :2542 : : : :

872.307 DN 100.

St 66 B : :2542 : : : :

Brutto Fr.



Seite 90

5. August 2011



254 Leitungen


WAR Dachwasser2543





300.110 PE.




321.110 d:

321.115 mm 90.

m 72.00 B : :2543 : : : :


323.100 Bogen.

323.110 Bis Grad 45.

323.115 mm 90.

St 18 B : :2543 : : : :


324.100 Bis Grad 45.

324.110 d:

324.115 mm 90.

St 1 B : :2543 : : : :


331 Muffen und Stutzen.

331.400 Stutzen.

331.450 Für Regenwassereinlauf, mit Dämmung.

331.457 mm 90.

St 1 B : :2543 : : : :300.110


332.100 Bogen.

332.170 Für Regenwassereinlauf, Grad 88. Mit Dämmung.

332.177 mm 90.

St 2 B : :2543 : : : :300.110


341 Muffen.

Seite 91 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


341.100 Langmuffe.


341.118 mm 90.

St 7 B : :2543 : : : :

341.200 Steckmuffe.


341.218 mm 90.

St 3 B : :2543 : : : :300.110



341.318 mm 90.

St 22 B : :2543 : : : :300.110






818.218 DN 90.

St 52 B : :2543 : : : :


818.238 DN 90.

St 22 B : :2543 : : : :



818.418 DN 90.

St 13 B : :2543 : : : :





823.116 DN 80.

St 8 B : :2543 : : : :



824.210 Höhe bis mm 150 (1).

824.216 DN 80.

St 73 B : :2543 : : : :

870 Zubehör

871 Tragschalen.

Seite 92 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen



871.306 DN 80.

m 65.00 B : :2543 : : : :



872.306 DN 80.

St 130 B : :2543 : : : :

Brutto Fr.


Total WAR Dachwasser Fr.

Seite 93

5. August 2011



254 Leitungen


Armaturen2548



210 Rohre und Formstücke zum Schrauben

210.100 Ohne andere Angaben ist der Werkstoff (1):

210.160 Rotguss.

214 Muffen, Nippel und Verlängerungen.

214.300 Doppelnippel.

214.310 Mit Rechtsgewinde (1).

214.313 " 3/4.

A St 3 B : :2548 : : : :210.160

600 Gebäudearmaturen mit Gewinden, Steckverbindungen un dVerschraubungen

610 Sicherungsarmaturen und Filter


610.120 Rotguss.

613 Druckminderer.

613.100 Druckminderer.

613.150 Mit Grobfilter (1):

613.155 DN 25.

A St 1 B : :2548 : : : :610.120

620 Absperrarmaturen


620.120 Rotguss.

621 Schrägsitzventile.

621.100 Mit Handrad.

621.130 Mit Entleerventil (1).

621.135 " 1.

A St 4 B : :2548 : : : :620.120

640 Automatische Armaturen



643 Zirkulationsventile.

643.100 Selbstregulierend.

643.150 Einstellbar, Grad 25 bis 50.

643.151 DN 15.

Seite 94 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


A St 1 B : :2548 : : : :640.160

650 Verschiedene Armaturen

652 Zählvorrichtungen.

652.900R ** Wasserzähler

652.990R ** für Warmwasser gemäss Offerte der Firma:GWF MessSysteme AG 6002 LuzernTel. 041 319 50 50

652.991R ** Einstrahl-Wasserzähler mit GWFcoder-ZählwerkUnico Q3 4 G1B DN20 L130mmCE Konformität (MID), R80,PN16, 90°CZählwerk M-Bus, Deckel GWFmit 1.5m KabelProgrammierung 2400 Baud

A St 1 B : :2548 : : : :

652.993R ** Montageset UNICO G1B 130mm

A St 1 B : :2548 : : : :

652.995R ** Montage Wärme-/Warmwasserzähler komplettinkl. den notwendigenBefestigungen und Zubehör.

A St 1 B : :2548 : : : :

652.996R ** Inbetriebnahme Wärme-/Warmwasserzähler,Fernübertragunginkl. Parametrierung

A St 1 B : :2548 : : : :

670 Zubehör


670.120 Rotguss.

671 Verschraubungen zu Armatur. Mutter mit Einlegeteil undDichtung.

671.400 Für Pressverbindung.

671.410 Für d:

671.415 mm 28.

A St 1 B : :2548 : : : :670.120

671.416 mm 35.

A St 1 B : :2548 : : : :670.120

677 Beschriftungen, Armaturenbefestigungen.

677.400 Klebeschilder.

677.420 Pfeilschilder. Länge mm 100 bis 150, Breite mm 31 bis 60.

677.423 Zweizeilig.

A St 5 B : :2548 : : : :



Seite 95 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



254 Leitungen


818 Verbindungen.



818.112 DN 15.

A St 2 B : :2548 : : : :

818.113 DN 20.

A St 6 B : :2548 : : : :

818.114 DN 25.

A St 9 B : :2548 : : : :

818.115 DN 32.

A St 5 B : :2548 : : : :



818.444 DN 25.

A St 1 B : :2548 : : : :

818.445 DN 32.

A St 1 B : :2548 : : : :

Brutto Fr.


Total Armaturen Fr.

Total Leitungen Fr.

Seite 96

5. August 2011



255 Dämmungen


Dämmungen255

Kaltwasser2550

Dämmungen (V'11)





310R Leitungen. (1)



315.110R Rohre (1)

315.114R DN 25

A m 20.00 B : :2550 : : : :300.120


315.134R DN 25

A St 12 B : :2550 : : : :300.120



315.234R DN 25

A St 11 B : :2550 : : : :300.120



315.314R DN 25

A St 5 B : :2550 : : : :300.120


315.354R DN 25

A St 2 B : :2550 : : : :300.120



400.110R PE





411.152R DN 15

Seite 97 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


A m 10.00 B : :2550 : : : :400.110

411.153R DN 20

A m 2.00 B : :2550 : : : :400.110

411.154R DN 25

A m 3.00 B : :2550 : : : :400.110




A St 1 B : :2550 : : : :

Brutto Fr.



Seite 98

5. August 2011



255 Dämmungen



Dämmungen (V'11)





310R Leitungen. (1)



315.110R Rohre (1)

315.112R DN 15

A m 26.00 B : :2551 : : : :300.130

315.114R DN 25

A m 24.00 B : :2551 : : : :300.130


315.132R DN 15

A St 13 B : :2551 : : : :300.130

315.134R DN 25

A St 11 B : :2551 : : : :300.130


315.154R DN 25

A St 1 B : :2551 : : : :300.130



315.232R DN 15

A St 23 B : :2551 : : : :300.130

315.234R DN 25

A St 13 B : :2551 : : : :300.130



315.312R DN 15

A St 5 B : :2551 : : : :300.130

315.314R DN 25

A St 5 B : :2551 : : : :300.130


315.352R DN 15

Seite 99 Übertrag

5. August 2011

Übertrag



255 Dämmungen


A St 1 B : :2551 : : : :300.130

315.354R DN 25

A St 1 B : :2551 : : : :300.130



400.110R PE





411.152R DN 15

A m 7.00 B : :2551 : : : :400.110

411.153R DN 20

A m 2.00 B : :2551 : : : :400.110

411.154R DN 25

A m 3.00 B : :2551 : : : :400.110




.99R **

A St 2 B : :2551 : : : :


A St 2 B : :2551 : : : :

Brutto Fr.



Seite 100

5. August 2011



255 Dämmungen


Schmutzwasser2552

Dämmungen (V'11)







411.117R DN 50

A m 24.00 B : :2552 : : : :


411.121R DN 80

A m 29.00 B : :2552 : : : :

411.122R DN 100

A m 39.00 B : :2552 : : : :




A St 1 B : :2552 : : : :

420R Umhüllung.

421R Schaumstoff



421.115R DN 100

A m 4.00 B : :2552 : : : :



A % .50 B : :2552 : : : :

421.300R Für Schalldämmung, schwer zugeschnitten

421.340R Bogenabzweig -90°

421.345R DN 100

A St 1 B : :2552 : : : :

Brutto Fr.



Seite 101

5. August 2011



255 Dämmungen


WAR Regenwasser2553

Dämmungen (V'11)







411.121R DN 80

A m 94.00 B : :2553 : : : :




A St 2 B : :2553 : : : :

420R Umhüllung.

421R Schaumstoff



421.115R DN 100

A m 8.00 B : :2553 : : : :



A % .50 B : :2553 : : : :

Brutto Fr.


Total WAR Regenwasser Fr.

Total Dämmungen Fr.

Seite 102

5. August 2011





Sanitär Installationselemente256

Lieferung2560



100R Bedingungen

110R **

111R **

111.022R **Lieferung des Installations-und Vorwand-Systemsz.B. gemäss der Offerte derFirma:Geberit Vertriebs AG8640 Rapperswil / JonaTel. 055 221 61 11Projekt Nr. 1180860_DFS

Bistro (Seiten 6+7)


.99R **

A St 1 B : :2560 : : : :

Brutto Fr.


Total Lieferung Fr.

Seite 103

5. August 2011





Montage2561



100R Bedingungen

110R **

111R **

111.023R **Montage des Installations-und Vorwand-Systems wie inPosition 256.0 „Lieferung“beschrieben.


.99R **

A St 1 B : :2561 : : : :

Brutto Fr.


Total Montage Fr.

Total Sanitär Installationselemente Fr.

Seite 104

5. August 2011



259 Uebriges


Uebriges259

Unvorhergesehenes2592

000R **

100R **

110R **

111R **

111.026R **Für Unvorhergesehenes undZusätzliche Arbeiten ist imvorliegenden Devi vom Unternehmer ein Budgetbetrageinzusetzen.

Dieser ist im Bedarfsfallauszuweisen und von der Bauleitung oder dem Fachplaner zu visieren.

Fallen keine diesbezüglichenArbeiten an, so hat derUnternehmer kein AnrechtAuf diesen Betrag.

Der Nettobetrag ist je nachRabatt und Skonto hochzurechnen.

Nettobetrag Fr. 2’000.--exkl. MWST

.99R **

A St 1 B : :2592 : : : :

Brutto Fr.


Total Unvorhergesehenes Fr.

Total Uebriges Fr.

Brutto Fr.

001 Rabatt %

Total Sanitäre Anlagen Fr.

Total Bistro Fr.

Seite 105



G. PREISZUSAMMENSTELLUNG

Los 1 EGH - Einwohnergemeindehaus

251 Allgemeine Sanitärapparate ...........................

251.0 Lieferung ...........................

251.1 Montage ...........................

252 Spezielle Sanitärapparate ...........................

252.2 Lieferung Feuerlöscheinrichtung ...........................

252.3 Montage Feuerlöscheinrichtung ...........................

254 Leitungen ...........................

254.0 Kaltwasser ...........................

254.1 Warmwasser und Zirkulation ...........................

254.2 Schmutzwasser ...........................

254.3 WAR Dachwasser ...........................

254.8 Armaturen ...........................

255 Dämmungen ...........................

255.0 Kaltwasser ...........................


255.2 Schmutzwasser ...........................

255.3 WAR Regenwasser ...........................

256 Sanitär Installationselemente ...........................

256.0 Lieferung ...........................

256.1 Montage ...........................

259 Uebriges ...........................

259.0 Gaslöschanlagen ...........................

259.2 Unvorhergesehenes ...........................

Total Los 1: EGH – Einwohnergemeindehaus ...........................



Los 2 Bistro

251 Allgemeine Sanitärapparate ...........................

251.0 Lieferung ...........................

251.1 Montage ...........................

252 Spezielle Sanitärapparate ...........................

252.2 Lieferung Feuerlöscheinrichtung ...........................

252.3 Montage Feuerlöscheinrichtung ...........................

254 Leitungen ...........................

254.0 Kaltwasser ...........................


254.2 Schmutzwasser ...........................

254.3 WAR Dachwasser ...........................

254.8 Armaturen ...........................

255 Dämmungen ...........................

255.0 Kaltwasser ...........................


255.2 Schmutzwasser ...........................

255.3 WAR Regenwasser ...........................

256 Sanitär Installationselemente ...........................

256.0 Lieferung ...........................

256.1 Montage ...........................

259 Uebriges ...........................

259.2 Unvorhergesehenes ...........................

Total Los 2: Bistro ...........................



H. VERZEICHNIS DER FABRIKATE BEI ÄNDERUNGEN

Falls die Fabrikate vom Auszug abweichen, hat der Unternehmer dieses Verzeichnis auszu-füllen, aufgegliedert nach BKP.

Seite BKP Mat.-Nr. Neues Fabrikat / Typ

Mehr- / Minderpreis Brutto exkl. MwSt.



I. AUSSCHREIBUNGSANERKENNUNG

Der Auftragnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, dass er die vorliegenden objektbezogenen speziellen Bedingungen zur SIA-Norm 118 in allen Teilen zur Kenntnis genommen und seine Offerte auf deren Grundlagen erstellt hat.

Der Auftragnehmer hat sämtliche Pläne, Bedingungen und Vorschriften, die sich auf die vor-beschriebenen Arbeiten beziehen, eingesehen und verpflichtet sich, die Arbeiten zu den ein-gesetzten Einheitspreisen fachgerecht auszuführen und innerhalb der festgesetzten Fristen zu vollenden. Er bekundet durch seine Unterschrift seine Fachkundigkeit und sein Einver-ständnis mit der vorgeplanten technischen Lösung.

Ort und Datum: Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Unternehmers:

......................................................... .................................................................

geprüft: Visum:

HAUPTANGEBOT: Sanitäranlage EGH + Bistro · sche Risiken, Bodenbeschaffenheit,...

Documents

Transcript of HAUPTANGEBOT: Sanitäranlage EGH + Bistro · sche Risiken, Bodenbeschaffenheit,...