Aufforderung zur Angebotsabgabe - Ostalbkreis · 14004 Schönbornhaus Ellwangen 06.07.2015 10.30...

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!KEV 110.1

(B) AZum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben!

Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1

(Ausschreibende Stelle)

(Datum)

Vergabe-/Projekt Nr.:

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Freihändige Vergabe

Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹)

Datum: Uhrzeit:

PLZ:

Zuschlagsfrist endet am:

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G Eigenerklärungen zur Eignung (2-fach)- KEV 179 AngErg Eignung -

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Anlagen:

Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag

(1-fach)

Bewerbungsbedingungen

(1-fach)

60.6

00/0

40.2

Auf

ford

erun

g zu

r A

ngeb

otsa

bgab

e na

ch V

OB

/A A

bsch

nitt

1 -

Okt

ober

201

4 -

Erklärung der Bietergemeinschaft (nur bei Öffentlicher Ausschreibung) (2-fach)

Aufgliederung der Angebotssumme

(je 2-fach)

Angebotsschreiben (2-fach)

Benennung der Nachunternehmen (2-fach)

Besondere Vertragsbedingungen

(2-fach)

Zusätzliche Vertragsbedingungen (1-fach)

Lohngleitung ZVB und Änderungssätze (2-fach)

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau

Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): (2-fach)

Straße:

- KEV 112.1 (B) BB -

bis

- KEV 182 AngErg Preis 2 - (2-fach)

Zimmer:

Ergänzende Bewerbungsbedingungen

und Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis:

Preis 1a und Preis 1b

(Ausschreibende Stelle)

Preis 1c

( -fach)

Seite 1 von 3

Einzureichen bei:

Ort:

Preis 1d

- KEV 180.1 Preis 1a -

Pläne/Zeichnungen Nr.

( -fach)

( -fach)

(1-fach)

- KEV 174 BBErg Stamm -

- KEV 115.1 (B) Ang -

- KEV 175 AngErg Bietergem -

- KEV 176.1 u. 176.2 AngErg NU Nr. 1 u. Nr. 2 -

- KEV 116.1 (B) BVB - (2-fach)

- KEV 116.2 (B) WBVB -

- KEV 117 (B) ZVB -

- KEV 183 AngErg LGI -

(2-fach)

- KEV 172.1 ZTV-ETV StB - (2-fach)

Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV 172.2 ZTV-Ing - (2-fach)

- KEV 189.1 Kenn CertiFORM bzw. 189.2 Kenn -

Vordruck

180.4 Preis 1d -

Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - (2-fach)

(2-fach)- KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -

Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) (2-fach)- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -

1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.

( -fach)

Architekten Preiß

Paradiesstraße 26

73525 Schwäbisch Gmünd

14004 Schönbornhaus Ellwangen

06.07.2015 10.30

Landratsamt Ostalbkreis

73430

Aalen

Stuttgarter Straße 41

401

06.08.2015

Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie

Umbau des 5. Obergeschosses

Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen

Sanitäre- und Heizungsinstallation

3.2 Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden

- KEV 180.3 Preis 1c -

mit dem Angebot einzureichen.

3.2.1

3.1

die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck

Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn ³) Vordruck - 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzu-

KEV 110.1(B) A

2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim

Telefon Fax


3. Erklärungen und Unterlagen

Angaben zu:

60.6

00/0

40.2

Auf

ford

erun

g zu

r A

ngeb

otsa

bgab

e na

ch V

OB

/A A

bsch

nitt

1 -

Okt

ober

201

4 -

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

sind

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung1.

Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektionund Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellungder Anlage einbezogen. ²)


auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Seite 2 von 3

- KEV 180.1 Preis 1a - oder - KEV 180.2 Preis 1b - - KEV 180.4 Preis 1d -

2) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.53) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.

E-Mail

Nicht beigefügte Unterlagen sind:

Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten) zu den nachfolgendenBedingungen vorzulegen:

Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A

reichen.



Name

Anschrift


3.2.2 die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis 2 -

mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

die Urkalkulation ist3.2.3

4. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.

Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen Nebenangebote, dieNachlässe mit Bedingungen beinhalten

für die gesamte Leistung

nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:


der Stadt/der Gemeinde/des Landkreises/des Eigenbetriebes

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Ellwangen (Jagst)

Architekten PreißParadiesstraße 26, 73525 Schwäibsch Gmünd

07171- 6 55 68 07171 - 6 54 91 [email protected]

X

X

Abweichend von diesen Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes:5.1

Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.6.

Die Bieter haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht für alle Lose Angebote einzureichen.

nein

ja

Die Leistung ist in Lose aufgeteilt5.3

Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV 116.1 (B) BVB - hingewiesen.5.2

Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen.5.

Seite 3 von 3

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

40.2

Auf

ford

erun

g zu

r A

ngeb

otsa

bgab

e na

ch V

OB

/A A

bsch

nitt

1 -

Okt

ober

201

4 -

KEV 110.1(B) A

Vergabe/Projekt Nr.:

Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unterVerwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden.

unter folgenden weiteren Bedingungen:

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

(Unterschrift)

9.

8.2 Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A 4)

Weitere Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A8.

8.3

Vergabekammer (§ 104 GWB)

Elektronische Angebotsabgabe (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c VOB/A) ist

zugelassen. noch nicht zugelassen.

- entfällt -

8.4

Zur Abgabe Ihres Angebotes bitte das beiliegende Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben. Zusammen mit allenAnlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibensbezeichnete Stelle einsenden oder dort abgeben. Den Umschlag mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn -versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und"Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten.

Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - wie vorgegeben digital zu signieren undzusammen mit den dort unter Nr. 1. angekreuzten Vertragsbestandteilen und Anlagen, sowie den Nachweisen, Erklärungen usw.bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen.

Falls Sie beabsichtigen, bei einer Beschränkten Ausschreibung oder Freihändigen Vergabe kein Angebot abzugeben, bitte dieAnlagen umgehend unausgefüllt zurückgeben. Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht.

8.1

Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum20 % Kontingent für nicht EG-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV):

7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen

Weitere Besondere VertragsbedingungensieheZusätzliche Vertragsbedingungen

- KEV 116.2 (B) WBVB - bzw.- KEV 117 (B) ZVB -.


4) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.3

X

X

Marion Freytag

KEV 112.1(B) BB

Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben!

Hinweis

Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für dieVergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2012 Abschnitt 1)

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat erunverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail darauf hinzuweisen.

(2)

1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

2. Form und Inhalt der Angebote

(1)

(3)

Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten.(4)

(5) Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohneUmsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss desAngebots hinzuzufügen.

(6) Alle Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von derVergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

(7)

2.1

2.2

2.3

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen,entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durchPauschalsumme).

Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vomAuftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

41.0

Bew

erbu

ngsb

edin

gung

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-

Seite 1 von 2

Das Angebot muss schriftlich im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und ander dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein.

(8) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vomBieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaueTypenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn erim Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise aufverschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von §13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in"Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 16 Abs. 1, Nr. 1c) VOB/A).

Elektronisch übermittelte Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn diesin der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV 110.1 (B) A - ausdrücklich zugelassen ist.Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zulässig.

nach VOB/A Abschnitt 1

Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.

Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hater in seinem Angebot darauf hinzuweisen.

2.4

(1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie imVergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungenbzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebotevon der Wertung ausgeschlossen.

(2)

2.5 Nebenangebote

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oderin den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheitdieser Leistung zu machen.

(3)

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederungdes Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einereinwandfreien Ausführung erforderlich sind.

(4)

(5)

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

3.1

5.

KEV 112.1(B) BB

Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV 176.1AngErg NU Nr. 1 - und - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführendenTeilleistungen angeben und entsprechend den dort genannten Bedingungen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Seite 2 von 2

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

2.6

und

3. Bietergemeinschaften

60.6

00/0

41.0

Bew

erbu

ngsb

edin

gung

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck

2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welcheArt der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften.

- an der im Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zurAngebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Preisnachlässe

Nachunternehmen4.

Eignung


Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für diePräqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderteauftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV 115.1 (B) Ang - sind die Nummernanzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz vonNachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungfür die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärungzur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifischeEinzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nachVordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifischeEinzelnachweise.

Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für diePräqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderteauftragsspezifische Einzelnachweise.

5.1

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) aufgesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genanntenBescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl aufgesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder dieVoraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

- KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben.

5.2

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der"Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen.Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für diebenannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benanntenNachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannteNachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

3.2

6. Gleitklausel

Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann istdafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.T.-Änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertungeinbezogen.

Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen.

7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren

(1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > 50.000 Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²)

(2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesenbegangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und-bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt.

²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.2.5

(Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers)

KEV 115.1(B) Ang

Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1

(Name und Anschrift des Bieters) 1) Vergabe-/Projekt Nr.: *)

Vergabeart *)


Beschränkte Ausschreibung

Freihändige Vergabe

Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *)

Datum:

Zuschlagsfrist endet am: *)

Angebot

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

60.6

00/0

42.8

Ang

ebot

ssch

reib

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder ankzureuzen1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen

Uhrzeit:

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G

Seite 1 von 4

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

Einreichung bei der Vergabestelle: *)

Zimmer:


06.07.2015 10.30

06.08.2015


401


73430 Aalen





*)

60.6

00/0

42.8

Ang

ebot

ssch

reib

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-

Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung)

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!KEV 115.1

(B) Ang

- KEV 179 AngErg Eignung -

1.2 Vom Bieter

Erklärung der Bietergemeinschaft

Benennung der Nachunternehmen

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G

Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²)

1.1


Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen

Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau

- KEV 182 AngErg Preis 2 -

Vertragsunterlagen *)

1.

Preis 1d

Nebenangebote **)

Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen

und Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Freistellungsbescheinigung **)

Preis 1cPreis 1bPreis 1a oderVordruck **)Aufgliederung der Angebotssumme *)

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *)

Pläne/Zeichnungen Nr.

Seite 2 von 4

Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **)

- KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -

Nr. 2

Pläne/Zeichnungen Nr. *)

1.3 nicht beigefügte Vertragsbestandteile

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV/VOB/C - Ausgabe

- KEV 180.1 Preis 1a -

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B)

1.4 Anlagen

Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist

- KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -

- KEV 116.1 (B) BVB -

- KEV 116.2 (B) WBVB -

2012

- KEV 172.1 AErg ZTV-ETV StB -

Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV 172.2 AErg ZTV-Ing -

- KEV 145.1 (W) Ang Nr. 1 -

- KEV 175 AngErg Bietergem -

Nr. 1

- KEV 180.4 Preis 1d -


Ausgabe

bis

2012

Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Oktober 2012

Lohngleitung ZVB und Änderungssätze

Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall

- KEV 183 AngErg LGI -

- KEV 185 AngErg Bauabfall -

1.2.1 sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **)

Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -

Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -


Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen*)

Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen.**)

Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.

2)

3)

60.6

00/0

42.8

Ang

ebot

ssch

reib

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-

Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben

Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei.

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.

Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt:

Nebenangebote zum Hauptangebot **)Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zurAngebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A -

KEV 115.1(B) Ang

2.

Anzahl:Technische Nebenangebote

Nr.:

Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei.

Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig:

Steuernummer:

4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > 5.000 Euro)

3. Sicherheiten

siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB -

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

Los

Kurzbezeichnung:

2.1

Seite 3 von 4

Hauptangebot

4. Nachweise **)

€

Los

keine Vergabe nach Losen *)

Los

Gesamtsumme

€

€

Endbetrag einschl. Umsatzsteuer(ohne Nachlass) **)

Preisnachlass ohneBedingungen auf dieAbrechnungssumme

% **)

€

Vergabe nach Losen *) 4)

Kurzbezeichnung:

2.3

2.2

Andere Nebenangebote Anzahl:

Preisnachlass ohneBedingungen auf dieAbrechnungssumme

%

Endbetrag einschl. Umsatzsteuer(ohne Nachlass)

€

Technische Nebenangeboteohne Abgabe eines Hauptangebots **)

Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A -

2.4 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.

€Nr.:

ja


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegteFreistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2.1.1

2.1.2

Los €

Los €

Los

Los

€

€

Los €

Los €

Los €


nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -)

5.5

anderem Staat

Erklärungen **)

5.1 Einsatz von Nachunternehmen

5.2

Nationalität

5.6

KEV 115.1(B) Ang

(Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen)

Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem- gemacht.

5.3 Nachweise über die Eignung **)

4.2

4.3

EU-Staat

5.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle n i c h t unterschrieben, dann gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G

Seite 4 von 4

5.4

eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -)


60.6

00/0

42.8

Ang

ebot

ssch

reib

en n

ach

VO

B/A

Abs

chni

tt 1

- O

ktob

er 2

014

-

Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErgBietergem - gemacht.

beigefügtem/ vorliegendem Nachweis.

an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt.


Ich bin/Wir sind bevorzugter Bewerber laut

Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen.

Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb

Ich gebe/Wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers ab underkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses alsalleinverbindlich an.

Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **)

Ich bin/Wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangtenEigenerklärungen ab.

Ich erkläre/Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn dieBeschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keineProduktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach- KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung derVerwertung bzw. Beseitigung an.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiterenAuftragserteilungen zur Folge haben kann.

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Seite 1 von 4

Besondere VertragsbedingungenDie Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)

1.1 Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.

Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

2.1 Lager- und Arbeitsplätze:

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch dieVertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:

Vergabe-/Projekt-Nr.:

1. Allgemein

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

Eine Vorankündigung ist nach § 2 BaustellV

nicht erforderlich.

60.6

00/0

43.6

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Okt

ober

201

4 -

muss noch erfolgen.Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

nicht erforderlich. erforderlich.

1.3 Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und demAuftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben.

(Vergabestelle)

erforderlich. ist erfolgt.

übernimmt die Aufgabe selbst.

Dieser hat den Architekten/Ingenieur

überträgt die Aufgabe einem Dritten

Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV

nicht erforderlich. erforderlich;

mit der Wahrnehmung beauftragt.

Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.

Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt.

KEV 116.1(B) BVB


1.2.1

Sie

1.2.2

Der Auftraggeber

(Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten).

1.2.3



73430 Aalen14004 Schönbornhaus Ellwangen





Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, 73525 Schwäbisch Gmünd

¹)

¹)

3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung

spätestens

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

am (Datum).

KEV 116.1(B) BVB

Verbrauchskosten

nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen

ist nicht vorhanden.

werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler

ist vorhanden.

entsprechend dem tatsächlichen Betrag

pauschal in Höhe von Euro

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

2.3 Wasseranschluss

2.4 Stromanschluss

2.5 Sonstige Anschlüsse für

3. Ausführungs- /Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

3.1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G

in der

60.6

00/0

43.6

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Okt

ober

201

4 -

KW

am (Datum).

3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1).

in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

in Höhe von

1) Durchmesser, Leistung, Zustand2) z.B. Fernheizung, Telefon

v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung

abgesetzt.

Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

Verbrauchskosten

nach § 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen

werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler

abgesetzt.

v. H. des Endbetrages der Schlussrechnungin Höhe von

Europauschal in Höhe von

Seite 2 von 4

ist nicht vorhanden. ist vorhanden.

entsprechend dem tatsächlichen Betrag

sind vorhanden.

²)

¹)


,spätestens am letzten Werktag dieser KW.


0,30

0,30

03/08/15-01/16

02/10/15-04/16

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:3.2

folgende Einzelfristen

vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn

aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)

werden als Vertragsfristen vereinbart:

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.

KEV 116.1(B) BVB

4. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

4.1

Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist

Euro

v. H. der Auftragssumme (netto).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H.

4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **)

6. Rechnungen (§ 14 VOB/B)

6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

-fach und zugleich


Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

(Beschreibung der Bauleistung)

60.6

00/0

43.6

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Okt

ober

201

4 -

Jahre

Jahre

Für den Gesamtauftrag

Für

Für Jahre(Beschreibung der Bauleistung)


MonateFür

Für

Für den Gesamtauftrag

Monate

Monate

Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

Vereinbart werden:

Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 13 VOB/B)5.


Seite 3 von 4

Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischendem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto)beträgt.

Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oderVerleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung desNachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichenKaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beimAuftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-

Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.

Vertragsstrafe wegen Verzugs

v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.

v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt.strafen auf insgesamt 5 v. H.

*)Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.

**)

bei

-fach einzureichen.


Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, 73525 Schwäbisch Gmünd

3-

6.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Hand-

skizzen) sind

einzureichen.

fach

einfach

7. Zahlung (§ 16 VOB/B)

Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

3)

3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 4.1 Ziff. 8

Für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durchBürgschaft zu leisten.

Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/Bwird verlängert auf


KEV 116.1(B) BVB

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

43.6

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Okt

ober

201

4 -

Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von

v.H. der Auftragssumme (netto) zu leisten.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt

v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge (netto).

Stellung der Sicherheit

8.2

8.1

Sicherheitsleistung (§§ 16, 17 VOB/B)8.

Seite 4 von 4

Sicherheitsleistung durch Bürgschaft.

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für

die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -,

die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und

für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 -

zu verwenden.

Tage.

-

-

-


2-

5

3

KEV 116.2(B) WBVB Seite 1 u. 2

9.2

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)

Es gelten nur die ausgewählten

Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2

61.6

00/0

43.8

Wei

tere

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Sei

te 1

- O

ktob

er 2

014

-


9. Gleitklausel (§§ 2 und 15 VOB/B)

10. Baustelleneinrichtungsplan (§ 4 VOB/B)

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplanvorzulegen.

11. Baufristenplan (§ 5 VOB/B)

*) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr. 504.5

Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart.9.1

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen dieEinhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus denBesonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oderterminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglichjeweils in facher Fertigung zu übergeben.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber über-arbeitet zu übergeben.

(Vergabestelle)

Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durchden Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.

Seite 1

Leistung:

in:

Baumaßnahme:

Klauseln.

*)

hat der Auftraggeber abgeschlossen.

wird der Auftraggeber abschließen.

Versicherung (§ 7 VOB/B)12.

Eine Bauleistungsversicherung nach

Montageversicherung nach AMoB

Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen.

Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt v. H. der Entschädigungssumme, mindestens

Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr

zu tragen hat.

ABN ABU ¹)

Es wird eine Gleitklausel für

14004 Schönbornhaus



73430 Aalen





500,-

von

von v. H. der Auftragssumme (netto)

KEV 116.2(B) WBVB Seite 1 u. 2

**) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO

61.6

00/0

43.8

Wei

tere

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Sei

te 2

- O

ktob

er 2

014

-

Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Euro

v. T. der Auftragssumme (brutto)

gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet).

Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage.

13. Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)

Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung

v. H. der Auftragssumme (netto)bei Auftragserteilung

Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -).

14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²)

14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist,mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In dem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung aufNachunternehmer versagt (§ 4 Abs. 8).

14.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnenübertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betriebauf diese Leistungen eingerichtet ist.

14.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von demBetrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen,Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für denEinsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen.

Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen.14.4

kommt nicht zur Anwendung

kommt zur Anwendung

Die "Stammpersonalklausel"

15.

Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB Seite 3 - angefügt

Seite 2


nicht belegt16. bis 19.

die Vorauszahlung wird nicht verzinst.

die Vorauszahlung wird mit 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB v.H. p.a. verzinst. **)


1,1

KEV 116.2(B) WBVB Seite 3

Leistung:

in:

Baumaßnahme:

20.1

Nachweis des Gewichtes (§ 14 Abs 1 und 2)

Die Kosten für- die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und- von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief

angegebenen Gewicht abweicht,

werden nicht vergütet.

- alle anderen Kontrollwägungen werden nur dann und nur insoweit besonders vergütet, als das mit ihnen erfassteLiefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt.

20.3 Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten,jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers.Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Baustofflieferungen

Abrechnung20.4

Das abzurechnende Gewicht GA = GU x

20.2

(1 - (U1 + U2 + U3 ...)

20.

Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einergeeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in derRegel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nursolche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der Auftraggeber kannstichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges aufderselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung).

(100 x NK))wird zugrunde gelegt.

Hierbei bedeuten:

GA

GU

=

=

das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht.

Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenenGewichte errechnet.

U1, U2, U3, … =

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

61.6

00/0

43.8

Wei

tere

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en -

Sei

te 3

- O

ktob

er 2

014

-

Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3

die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehörigenWiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U über 1,0 %, diesejedoch voll, berücksichtigt werden.

NK

Seite 3

(Vergabestelle)


= Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen.

20.5 Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten oderum nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die auf deneinzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwägungenfür die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert.

nur bei Straßenbauarbeiten



73430 Aalen14004 Schönbornhaus Ellwangen





KEV 117.3(B) BVB Tariftreue/Mindestlohn

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden

Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigenMindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlicherklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistungverbindlich vorgegeben werden;

(2)

Besondere Vertragsbedingungen zumLandestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW)

für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführungdes öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung ineinem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenenEntgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung,entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgeltsnachzuvollziehen;

(3)

60.6

00/0

44.0

Bes

onde

re V

ertr

agsb

edin

gung

en L

TM

G-B

W -

Okt

ober

201

4 -

für Leistungen,

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seineBeschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen,

1. Mindestentgelte

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

2. Nachunternehmen

(2)

– kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen,

die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativenTarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden,

(3)

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen,wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.

(4)

die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den §§ 3 und 4 LTMGoder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mitdort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,

–

Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.

Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben

sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zweckeder Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

3.

Seite 1 von 1

Kontrolle

(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen

und Verleihunternehmen einräumen zu lassen,

(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichemUmfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflichtdurch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen.

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen demAuftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1(B) BVB - , Nr. 4 vereinbart.

4. Sanktionen

(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen denAuftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch dieKündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt.

(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen undVerleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

–

– informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigenBehörden der Zollverwaltung.

deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen,

– die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fürBehinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß §§ 141 Satz 1 und 143Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wirdausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bietersmit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt;

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seinePreisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zuverwenden. Die Einheitspreise sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern.Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht aus und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

KEV 117(B) ZVB

Zusätzliche VertragsbedingungenZusätzliche Vertragsbedingungenfür die Ausführung von Bauleistungen- Ausgabe Oktober 2014 -

Inhaltsübersicht

2.

Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)

3.

Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)

4.3

4.

Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)

5.

Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)

6.

7.

4.4

8.

Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)

Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)

9.

10.

Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen.

Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten

11.

12.

13.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

14.

15.

Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)

16.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

17.

Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

18.

19.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

20.

Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet,diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifftder Auftraggeber i.d.R. nach Auftragserteilung.

21.

Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)

22.

Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)

4.2

60.6

00/0

44.4

Zus

ätzl

iche

Ver

trag

sbed

ingu

ngen

- O

ktob

er 2

014

-

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichenAnsprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei derEinsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.

Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.

Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)

Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Zahlungen (§ 16 VOB/B)

Überzahlungen (§ 16 VOB/B)

Sicherheitsleistung (§ 17) VOB/B

Bürgschaften (§§ 16 und 17 VOB/B)

4.

2.

Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)

Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten- Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die- Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV)in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. dasDatum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -).

Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)

Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander:- das Leistungsverzeichnis- die Baubeschreibung- die Zeichnungen

3.

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012).

Seite 1 von 4

Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)

4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeberverschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.

1.

1.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

5. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht demErgebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.

Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichenAuftrag handelt.

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

12. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässigeWettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. derAbrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn derVertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.

KEV 117(B) ZVB

8. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9. Umweltschutz (§ 4 Abs.3 VOB/B)

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenenBeeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.

Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer demAuftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind;dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommensind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

10.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift undBerufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zugeben.

10.3 Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vomAuftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleibenunberührt.

11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung derPrüfung und Feststellung entzogen werden.

60.6

00/0

44.4

Zus

ätzl

iche

Ver

trag

sbed

ingu

ngen

- O

ktob

er 2

014

-R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Seite 2 von 4

7. Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmtgekennzeichnet sind.

9.1

9.2 Bau- und Abbruchabfälle

9.2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

9.2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibungnäher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigungder Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen,sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

9.2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriftengetrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

9.2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen,Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern,Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten

-

Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und-

Der Auftraggnehmer hat

Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)13.

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

18. Zahlungen (§ 16 VOB/B)

18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

18.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung desVertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.

15.1

KEV 117(B) ZVB

15.2 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durchden Preisnachlass nicht verringert.

- gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellenUmsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

zwei Stellen nach dem Komma zu runden.Geldbeträge auf

drei Stellen,Rauminhalte und Gewichte auf

zwei Stellen,Längen und Flächen auf14.3

Seite 3 von 4

Bei Aufmaß und Abrechnung sind

60.6

00/0

44.4

Zus

ätzl

iche

Ver

trag

sbed

ingu

ngen

- O

ktob

er 2

014

-

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriftender Auftragnehmer.

14.2

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind,unmittelbar zu ersehen sein.

14.1

Abrechnung (§ 14 VOB/B)14.

16.2

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist amSchluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungenzum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

16.3

16.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertemAusweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

16.1

Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)16.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- undTeilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnungund den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf derGrundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)15.

17.3

17.2

17.1

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

17. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen.Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten:

- das Datum,

die Bezeichnung der Baustelle,-

die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,-

die Art der Leistung,-

die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,-

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowienach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen,

-

- die Gerätekenngrößen.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.19.2

Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall derBereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

19.1

Überzahlungen (§ 16 VOB/B)19.

Leistet er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mitseiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zuzahlen.

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

KEV 117(B) ZVB

20. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.20.1

20.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche.

21. Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden.

Seite 4 von 460.6

00/0

44.4

Zus

ätzl

iche

Ver

trag

sbed

ingu

ngen

- O

ktob

er 2

014

-R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

für die Ausführung von Bauleistungen

21.2 Die Bürgschaft ist von einem

- in den Europäischen Gemeinschaften oder

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

" - Der Bürge .... [Name und Anschrift des Bürgen] .... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderruflicheund selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet.

Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."-

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen:

-

in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen-

21.3

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungenangerechnet worden ist.

21.5

Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheitgeleistet worden ist, eingebaut sind.

21.4

-

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungenund Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungenzwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von .... [Betrag] .... Euro an den Auftraggeber zu zahlen.

*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen

KEV 176.1AngErg NU Nr. 1

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Teilleistung Nr. 1: **)

Nachunternehmen Name und Anschrift:

Teilleistungen von Nachunternehmen

Mitglied bei Berufsgenossenschaft:

Vergabe-/Projekt Nr.: *)

Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk

Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

67.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en B

etrie

b is

t nic

ht e

inge

richt

et -

Jan

uar

2011

-

Industrie

Seite 1 von

Handel

Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer

Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen

Nr. Kurzbeschreibung

Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet

(Datum)

*)

*)

*)

**)

Bieter: **)

Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungenauch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht prä-qualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben.

Eigenerklärung beigefügt


Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk

Industrie

Handel







Industrie

Handel





abzugeben. *) ¹)






Ich erkläre/Wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist unddeshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird.

Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, denAusschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung desBauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).

Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)

Teilleistung Nr.:

60.6

00/0

67.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en B

etrie

b is

t nic

ht e

inge

richt

et -

Jan

uar

2011

-

Seite 2 von

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen




Teilleistung Nr.:

Industrie

Handel






Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





Teilleistung Nr.:


Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





**)

Teilleistung Nr.: **)




Teilleistung Nr.:

60.6

00/0

67.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en B

etrie

b is

t nic

ht e

inge

richt

et -

Jan

uar

2011

-

Seite 3 von

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!





Teilleistung Nr.:

Industrie

Handel






Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





Teilleistung Nr.:


Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





**)





Teilleistung Nr.:

60.6

00/0

67.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en B

etrie

b is

t nic

ht e

inge

richt

et -

Jan

uar

2011

-

Seite 4 von

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!





Teilleistung Nr.:

Industrie

Handel






Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





Teilleistung Nr.:


Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





**)





*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr. 14 - KEV 116.2 (B) WBVB -) achten²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen


Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Bieter: **)

*)

*)

*)



**)

Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

69.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en o

bwoh

l Bet

rieb

eing

eric

htet

ist -

Jan

uar

2011

-

(Datum)

obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist

Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk

Industrie

Seite 1 von

Handel




Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungenauch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht prä-qualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben.




Industrie

Vergabe-/Projekt Nr.: *)Teilleistungen von Nachunternehmen

Handel





abzugeben. *) ²)



Industrie

Handel










Ich erkläre/Wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieberbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹)

Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, denAusschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung desBauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).


Teilleistung Nr.:

Seite 2 von**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen



60.6

00/0

69.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en o

bwoh

l Bet

rieb

eing

eric

htet

ist -

Jan

uar

2011

-


Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!


Teilleistung Nr.:

Industrie

Handel






Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





Teilleistung Nr.:


Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





**)





Teilleistung Nr.:




60.6

00/0

69.0

Tei

lleis

tung

en v

on N

achu

nter

nehm

en o

bwoh

l Bet

rieb

eing

eric

htet

ist -

Jan

uar

2011

-


Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!


Teilleistung Nr.:

Industrie

Handel






Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





Teilleistung Nr.:


Industrie

Handel





**)


Industrie

Handel





**)





Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

Verleihunternehmen

KEV 179.3AngErg Tariftreue/Mindestlohn


Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G60

.600

/078

.0 V

erpf

licht

ungs

erkl

ärun

g M

inde

stlo

hn -

Okt

ober

201

4 -

Verpflichtungserklärung Mindestlohn

Seite 1 von 2

Name und Anschrift

Bieter

*)

*)

*)

**)Bieter:

Leistung:

in:

Baumaßnahme:

Verpflichtungserklärungfür öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen

*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen

**)






Ich/Wir

bin/sind

Ich erkläre / Wir erklären,

dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vomArbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungeneinschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertragesentsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vomArbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlagedes AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro(brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt);

dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eineVerpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen undVerleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n)oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese denAuftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung demöffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mitdort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass

mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige undprüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,

mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, demöffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,

zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unseremUnternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,

bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragtenNachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung

den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen undVerleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,

mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichenAuftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werdenkann/können,

der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dassich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,

der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigenBehörden der Zollverwaltung informiert.

Firmenstempel

KEV 179.3AngErg Tariftreue/Mindestlohn


60.6

00/0

78.0

Ver

pflic

htun

gser

klär

ung

Min

dest

lohn

- O

ktob

er 2

014

-

-

-

als unterschrieben.

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Seite 2 von 2

Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes -¹)

Diese Verpflichtungserklärung

UnterschriftenDatum

ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹)

muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden.


Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

Name, Anschrift

KEV 179AngErg Eignung


Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G60

.600

/079

.0 E

igen

erkl

ärun

gen

zur

Eig

nung

- S

eite

1 u

nd 2

- O

ktob

er 2

014

-

Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2

Seite 1 von 4

Ich/Wir:

bin/sind

Bewerber

Bieter

Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft

*)

*)

*)Leistung:

in:

Baumaßnahme:

Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **)

Nachunternehmer

anderes Unternehmen

und gebe/geben folgende Eigenerklärungen ab:

a) Umsatz des Unternehmens

Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren folgende Umsätze, die Bauleistungen betreffen, welche mit derzu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen:

Jahr Umsatz davon Eigenleistung

€€

€

€

€

€

*) Vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen**) sämtliche nachfolgenden Erklärungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen anzukreuzen***) Zahl der Arbeitskräfte angeben

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigtenWirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungenvorlegen.

b) Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren Leistungen ausgeführt habe/haben, die mit der zuvergebenden Leistung vergleichbar sind.

Beachte: Wenn diese Erklärung angekreuzt wurde, sind Angaben für mindestens drei Referenzen auf den Seiten 3 und 4 zu machen !

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftlicheBestätigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemäß erbracht habe/haben.

entsprechend § 6 bzw. § 6 EG Abs 3 Nr. 2 VOB/A bzw. § 20 Abs. 3 und 4 SektVO






1. Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen) 1. Jahr: 2. Jahr: 3. Jahr:

2. Leitungspersonal (gegliedert nach Funktion)

c)

In den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren habe ich/haben wir jahresdurchschnittlich beschäftigt: ***)

Arbeitskräfte

d) Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

g) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichenSozialkasse *), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen **) sowie eineFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.

h)

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungder Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer.

e)

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelleinnerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen auch nachnochmaliger Anforderung nicht vollständig innerhalb der Nachfrist von 6 Kalendertagen vorgelegt werden.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnetwurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

f) Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB),wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen

Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischerAufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkendeAbsprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB),Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen(326 StGB),

die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht



60.6

00/0

79.0

Eig

ener

klär

unge

n zu

r E

ignu

ng -

Sei

te 1

und

2 -

Okt

ober

201

4 -

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Seite 2 von 4

gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 9 bis 11 des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes, § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a 16 Abs.1 Nr. 1, 1b oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 266a Abs. 1 bis 4des Strafgesetzbuches

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 €belegt worden bin/sind oder

gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes

mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einenAuszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

UnterschriftenOrt, Datum

(Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.)

*) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist**) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt


Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte:

von: bis:



60.6

00/0

79.0

Eig

ener

klär

unge

n zu

r E

ignu

ng -

Sei

te 3

und

4 -

Okt

ober

201

4 -

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Seite 3 von 4

b)

Zu Buchstabe

Auftragswert der gesamten Leistung: €

1. Baumaßnahme:

in:

Bauherr, Auftraggeber:

Anschrift:

Leistung:

*) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen

Ort der Ausführung:

Ausführungszeit:

Hauptauftragnehmer ARGE-Partner

Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:

Nachunternehmen

Leistung Menge, Einheit

eigenen Leistung: €

Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl).

Name:

Telefon / E-Mail-Adresse /

Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung- Seite 3 und 4

14004 Schönbornhaus EllwangenIn den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt,die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *)

Ich war/Wir waren:

und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:

Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:

Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4

von: bis:


2. Baumaßnahme:

in:


Anschrift:

Leistung:


Ausführungszeit:



Nachunternehmen



(Anzahl).

Name:


Ich war/Wir waren:



Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte:



60.6

00/0

79.0

Eig

ener

klär

unge

n zu

r E

ignu

ng -

Sei

te 3

und

4 -

Okt

ober

201

4 -

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

GU

rheb

erre

chtli

ch g

esch

ützt

- N

acha

hmun

g ve

rbot

en!

Seite 4 von 4


von: bis:


3. Baumaßnahme:

in:


Anschrift:

Leistung:


Ausführungszeit:



Nachunternehmen



Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl).

Name:


Ich war/Wir waren:



von: bis:


4. Baumaßnahme:

in:


Anschrift:

Leistung:


Ausführungszeit:



Nachunternehmen



(Anzahl).

Name:


Ich war/Wir waren:



Zuschläge auf Einzelkosten in Euro2.2

€

KEV 180.3Preis 1c

Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes

Aufgliederung der Angebotssumme beiLeistungen des Ausbaugewerbes

1.

Verrechnungs-lohn

(siehe Nr. 6.8)Lohnkosten Stoffkosten Sonstige

Kosten ²)Fremd-

kosten ³)Summe

Einzelkosten

x

2

x

x

Insgesamt

2.

v. H.

(Summe 2.1.1 bis 2.1.3)

v. H.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

6 7

- ohne Lohnkosten -

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!

2.2.1

Ric

hard

Boo

rber

g V

erla

g G

mbH

& C

o K

G60

.600

/051

.7 A

ufgl

iede

rung

der

Ang

ebot

ssum

me

bei L

eist

unge

n de

s A

usba

ugew

erbe

s -

Sep

tem

ber

2013

-

54

=

Gesamtzuschläge in Euro

1-3

¹) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden²) Einschl. Gerätekosten³) Bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr. 6.4 - KEV 112.1/132 (B / Z) BB - bzw. Nr. 5.4 - KEV 117/137 - (B / Z) ZVB -

Name/Anschrift

Bieter:

Leistung:

in:

Baumaßnahme:

Stoffgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn


3. Angebotssummeohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer (Summe 1.4 und 2.2.2)

Seite 1 von 2

Einzelkosten ohne Umsatzsteuer

1.1

1.2 ¹)

2.1 Zuschläge auf Einzelkosten in v. H.

1 4 5 6 7 8

1.3

Gesamt-stunden

€/h

(Summe 1.3 * 2.1.4)

- ohne Lohnkosten -v. H.

3

h € € € €€

1.4 Gesamtbetrag =

Gesamtzuschlägein v. H.

Stoffgemeinkosten

SonstigeKosten ²)

Stoffkosten

2.2.2 Insgesamt

Fremd-kosten ³)

Allgemeine Geschäftskosten

Wagnis und Gewinn






€6 75

€

SonstigeKosten ²)

Stoffkosten Fremd-kosten ³)

41-3

Stoffgemeinkosten


Wagnis und Gewinn

8

€

4. - frei -

KEV 180.3Preis 1c

5.

Gemittelter Tariflohn5.1

Lohn- €/h -

Lohnzuschläge / -zulagen5.2

5.3

Vermögensbildung (VWL)5.5

Mittellohn5.6

+

+

+

(Summe 5.1 bis 5.5)

6. Ermittlung des Kalkulations- und Verrechnungslohns

6.1

6.2

6.3

6.4


Mittellohn ML

Lohnzusatzkosten

Lohnnebenkosten

Kalkulationslohn KL

(Summe von 5.6)

Lohn- €/h -

6.5

Urh

eber

rech

tlich

ges

chüt

zt -

Nac

hahm

ung

verb

oten

!R

icha

rd B

oorb

erg

Ver

lag

Gm

bH &

Co

KG

60.6

00/0

51.7

Auf

glie

deru

ng d

er A

ngeb

otss

umm

e be

i Lei

stun

gen

des

Aus

baug

ewer

bes

- S

epte

mbe

r 20

13 -

Seite 2 von 2

Zwischensumme6.6

Wagnis und Gewinn6.7

Verrechnungslohn VL6.8

Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten als Zuschlag auf ML

als Zuschlag auf ML

(Summe 6.1 bis 6.3)

einschl. Baustellengemeinkosten (in % von Summe 6.4)

(Summe 6.4 bis 6.5)

(als Zuschlag auf Zwischensumme 6.6)

(Summe 6.6 und 6.7)

Zuschlag%

Auslösungen, Fahrgelder usw.

5.4 Zuschlag für Mehrkosten, z.B. aus Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird +

=

Vergabe-/Projekt Nr.:14004 Schönbornhaus Ellwangen

Ermittlung des Mittellohns

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge

*)

Name/Anschrift

Bieter **):

Leistung *):

in *):

Baumaßnahme *):Vergabe-/Projekt-Nr.:

Aufgliederung w

ichtiger Einheitspreise in E

inzelkosten ohne Zuschläge

Preis 2

Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -K

EV

182

Pos. *)

Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge

Mengen-einheit *)

Stunden-ansatz **) Löhne Stoffe Geräte

Fremd-leistungKurzbezeichnung der LV-Position *)

je Mengeneinheit **)

1 2 3 4 5 6 7 9

Minuten € € € €

SonstigeKosten

8

€

Es folgt Seite*) Von Auftraggeber ausfüllen**) Vom Bieter ausfüllen






01.01.13 Wand-Tiefspülklosett MED/CARE

01.02.3 Wand WC Element

01.03.2 Freistrom Absperrventil

01.04.11 Edelstahl-Systemrohr 22 mm

01.05.17 Schmutzwasserrohr NW 110

01.07.3 Ventilatoreinsatz

02.06.26 Schmutzwasserhebeanlage


60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -

*)


Preis 2

KE

V 182

Pos. *)


Mengen-einheit *)




1 2 3 4 5 6 7 9


SonstigeKosten

8

€

Es folgt Seite

Seite 14004 SchönbornhausAufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge


60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -

*)


Preis 2

KE

V 182

Pos. *)


Mengen-einheit *)




1 2 3 4 5 6 7 9


SonstigeKosten

8

€

Es folgt Seite

SeiteAufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge 14004 Schönbornhaus

Laufende Nummerdes Angebots

Uhrzeit:

Datum:EingangdesAngebots:

Vergabe-/Projekt Nr.:Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen!

Ort:PLZ:

Zimmer:Straße:

Vergabestelle:

Baumaßnahme:

in:

Leistung:

Ort:

Uhrzeit:

Datum:

Absender (Bieter)

Umschlag bitte nicht öffnen!Kennzettel für Angebotsumschlag

Vom Bieter ausfüllen!

Eröffnungstermin / Einzureichen bis:

KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM

Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten!

06.07.2015

10.30

Aalen






Stuttgarter Straße 41 401

73430 Aalen

14004

19,00

________

________

Bei Zahlung innerhalb ________ Tagen wird ein Skonto in Höhe von ________ % gewährt

Vergabeort

Vergabeart

Telefon:

Datum Abgabe

07171 - 6 54 91

07171- 6 55 68

Leistungsverzeichnis


10:30

06.08.2015

06.08.2015Bindefrist

02.10.2015

[email protected]

Telefax:


Zimmer 401Stuttgarter Straße 4173430 Aalen




Nachlass

Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

netto abzgl. Nachlass

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Währung EUR

06.07.2015

Projekt

Ausführungsort

Uhrzeit Abgabe


Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Zuschlagsfrist

Schönbornweg 23

73479 Ellwangen

03.08.2015

Architekten PreißParadiesstraße 2673525 Schwäbisch Gmünd

Planer/Ausschreiber

Ansprechpartner Herrn Christof Preiß

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift


Auftraggeber Hospitalstiftung zum Heiligen GeistEllwangen (Jagst)Dalkinger Straße 8 - 1273479 Ellwangen

vertreten durch:Herrn Landrat PavelStuttgarter Straße 4173430 Aalen

Bedarfsträger

%

%

Email:

Datum:Fußzeile 1

Fußzeile 2 1

18.06.2015

Seite:



Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung


Währung EUR

Sanitäre- und HeizungsinstallationSchönbor

BV: Seniorenstift Schönbornhaus Ellwangen, Dalkinger Straße 8-12, 73479

Ellwangen

Allgemeine Beschreibung:

Umbau div. Räumlichkeiten im Hauptbau des Seniorenstiftes.

Rückbau Sanitärinstallationen, Umlegung Steigleitungen und

Fallleitungen.

Neuinstallation von Patientenbädern.

Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die

Vorgaben

bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend

einzuhalten.

Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten!

Sanierung der Nasszellen der 3 Nebengebäude.

Rückbau Sanitärinstallationen, Montage bodengleicher Duschen.

Installation neuer

Schmutzwasserabläufe. Ertüchtigung Abluftanlage/Brandschutz.

Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die

Vorgaben

bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend

einzuhalten.

Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten!

Zusätzliche Technische Vorschriften (ZTV-Heizung)

=================================================

1. ALLGEMEINES

--------------

1.1 Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten

zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN 18 380.

1.2 Mit den in der Funktionalbeschreibung enthaltenen

Positionen/Titeln und den vom Bieter eingetragenen

Titelsummen ist eine betriebsfertige Anlage

angeboten.

Der Lieferumfang muß einer kompletten, voll funktions-

und betriebsfähigen Anlage nach dem neuesten Stand der

Technik entsprechen. Aggregate und Anlagenteile, die

nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch zum kompl.

Lieferumfang gehören, müssen ebenfalls im Angebot

enthalten sein.

Alle Armaturen gleicher Zweckbestimmung müssen gleichen

Fabrikats und Typs sein.

2. STOFFE; BAUTEILE

-------------------

Fußzeile 1

Fußzeile 2 2

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

2.1 Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind

entsprechend der in der Funktionalbeschreibung vorge-

gebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Fabrikaten

und Typen anzubieten. Alle Materialien müssen baumus-

te-geprüft, VDS- od. DVGW - geprüft sein. Der Liefer-

umfang muß alle notwendigen Hinweis-, Warn- und Be-

zeichnungsschilder und Medienkennzeichen beinhalten.

Korrosionsgefährdete Anlagenteile sind mit einem

Schutzanstrich zu versehen.

Teilnahme bei der Abnahmeprüfung:

Die Abnahme der Anlagen durch den TÜV wird vom Bau-

herrn direkt beauftragt. Der AN ist lediglich ver-

pflichtet an der Abnahmeprüfung teilzunehmen.

Die Gebühren für eventuell erforderlich werdende

Nachprüfungen sind vollständig vom AN zu übernehmen.

Sämtliche in der Funktionalbeschreibung angegebenen

Materialien sind auf Verlangen des AG zu bemustern.

Bei vorgelegten Alternativen bzw. bei sogenannten

gleichwertigen Vorschlägen behält sich der AG, die

vorgelegten Muster abzulehnen. Die auftragnehmende

Firma ist dann verpflichtet, weitere Musterstücke

vorzulegen und gegebenenfalls auf das geforderte

Fabrikat mit Type zurückzukehren. Mehrkosten, die

sich hieraus ergeben, können nicht zur Anwendung

gebracht werden.

Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesen-

tlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch

gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden,

sofern

- die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt

und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind.

Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leer-

zeile keine Eintragung, so gilt das vorgegebene

Fabrikat.

- eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ-

Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in

gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat

dem Angebot beizufügen.

Unvollständige Alternativ- Positionen werden

2.2 Alternativ-Angebote werden bei der Wertung nur

berücksichtigt, wenn die erforderlichen Beschreibungen

und die technischen Daten

- aufgelistet analog der entsprechenden LVGrundposition

- beigefügt sind.

2.3 Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß ge-

Fußzeile 1

Fußzeile 2 3

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

eignete und marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaf-

fung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der Technik

entsprechen. Die Entscheidung über die zum Einbau ge-

langenden Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor.

2.4 Sind in der Funktionalbeschreibung Materialien aufge-

führt, die für den vorgesehenen Zweck ungeeignet ersch-

einen, ist dieses vom Bieter bei der Angebotsabgabe mit

Begründung schriftlich anzuzeigen.

2.5 Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungs-

zweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt ausge-

führt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte Art von

Korrosionsschutz nach dieser Funktionalbeschreibung oder

den einschlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgese-

hen ist, müssen mindestens wie folgt geschützt sein:

- nicht mehr zugängliche Anlagenteile:

Korrosionsgeschützt nach DIN 18 363,

Abschnitt 3. 3. 3. 1. 3 (Lackfarben auf Alkydharz-

basis) bzw. Abschnitt 3.3.4 bei verzinkten Ober-

flächen.

- Später zugängliche Anlagenteile:

Grundanstrich nach DIN 18 363, Abschnitt 2. 5. 1. 3

mit Bleimenninge oder Zinkchromat auf Alkydharzbasis,

mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten Leist-

ung als Untergrund für einen bauseitigen Fertiganst-

rich geeignet.

Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und stand-

feste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind vor dem

Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu entrosten

und von Walzhaut und Zunder zu befreien.

3. AUSFÜHRUNG

-------------

3.1 Ausführungsbestimmungen

Die Heizungsanlage ist nach den anerkannten Regeln der

Technik unter Berücksichtigung aller einschlägigen

Normen, Richtlinien und Vorschriften, den Auflagen der

Behörden, insbesondere Baurechtsamt, Brandschutzbehörde

und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und der Versorgungs-

unternehmen auszuführen.

3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken

Der Aufbau der Technikzentralen, die Leistungsführung

etc. ist auf der Grundlage der Montagepläne des AN mit

den Gewerken der anderen Auftragnehmer, insbesondere der

Firmen für Sanitär, Lüftung und Elektro im Detail abzu-

stimmen.

Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der

Fußzeile 1

Fußzeile 2 4

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf und

Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken

herbeizuführen.

Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen Gewerken und

baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende und unterlas-

sene Koordination zurückzuführen sind, gehen zu Lasten

des Auftragnehmers.

Die Leistungen des An sind an den übrigen Bauablauf

anzupassen.

Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes,

insbesondere bei Montage in Installationsschächten, sind

vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu Mehr-

forderungen.

3.3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen

Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen.

Die Befestigungen müssen den Anforderungen der

DIN 4109 entsprechen.

Das Befestigungssystem der Rohrleitungen ist vom AN mit

den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und

die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzu-

holen.

Von den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhänge-

konstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen

und ggf. zu montieren.

Es dürfen nur vom Institut für Bautechnik in Berlin

allgemein und baurechtlich zugelassene Dübel verwendet

werden. Der Bieter hat auf Aufforderung vor Ausführung

die Aulassungsbescheide der von ihm verwendeten Dübel

nach den in den Zulassungsbescheiden festgelegten

Anforderungen, insbesondere den allgemeinen und beson-

deren Bestimmungen über die Anwendung, die zulässigen

Lasten, die Montage, deren Kontrolle, sowie die Über-

wachung der Ausführung der Dübel- insbesondere Baurech-

tsamt, Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des

TÜV und der Versorgungsunternehmen auszuführen.

3.4 Rohrdurchführungen

Durch Wände und Decken geführte Rohrleitungen, sind bei

der Montage mit einer Isolierung zu versehen, die die

Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz

erfüllt.

Bei beengeten Platzverhältnissen nach der Kanal-bzw.

Rohrmontage sind Durchführungen durch Wände und Decken,

die nicht mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw.einbeton-

iert werden können, sind mit Durchführungsstücken bzw.

Rohrhülsen, die vorab eingemauert bzw. einbetoniert

Fußzeile 1

Fußzeile 2 5

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

werden, einzusetzen. Rohrhülsen sind so zu dimensio-

nieren, daß die isolierte Rohrleitung durchgeführt

werden kann.

Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf. mit

Bezeichnungsschildern und Skizzen mit genauerOrtsbestim-

mung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau zu

liefern. Die Teile müssen schalungsgerecht sein und

gegen das Eindringen von Beton geschützt werden.

Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen einge-

baut werden, ist die Isolierung mit einer nicht brenn-

baren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln.

3.5 Montagehinweise

Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbiegen

mit Sicherheit vermieden wird.

Je Stockwerk sind 2 Rohrschellen für senkrechte Rohrlei-

tungen zu verwenden.

Je nach Ausführung des Leitungsnetzes sind geeignete

Festpunkte und/oder Kompensatoren zu montieren.

Bei der Montage der örtlichen Heizflächen an Brüstungen

vor Fenstern oder Wänden ist daraufzu achten, daß diese

symetrisch montiert werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Montagegenau über Art

und Lage von Fenstern bzw. über die Ausführung von

Wänden und Brüstungen zu informieren.

Die Heizflächen-Anschlüsse müssen einwandfrei ausgeführt

sein und ggf. durch Nachglühen entspannt werden.

Die Montagearbeiten dürfen nur nach genehmigten und vom

Fachingenieur und Architekten freigegebenen Ausführungs-

bzw. Montageplänen ausgeführt werden.

Die Objektanschlüsse sind mit dem vom Hersteller dafür

vorgesehenen Dichtungselementen auszuführen.

Die Anschlüsse müssen durch Rosetten vollständig

abgedeckt werden.

Bei der Montage sind die Belange der Isolierung

zu berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich

so zu verlegen, daß eine anschließende fachgerechte

Isolierung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die

Abstände der fertig isolierten Rohrleitungen unterein-

ander gleich groß sind und die fertige Unterkante aller

nebeneinander liegenden montierten Rohrleitungen eine

Ebene darstellt.

Armaturengruppen sind so anzuordnen, daß die Isolierung

mit einem Blechmantel versehen und dieser für die ein-

zelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann.

Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen

Fußzeile 1

Fußzeile 2 6

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

etc. sind um die Isolierstärke zu verlängern.

Isolierarbeiten, die nach der Montage nur noch unter

erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind

vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit der Bauleitung

auszuführen.

3.6 Schweißarbeiten

Schweißarbeiten an HDD- bzw. Heißwasseranlagen u. Fern-

heiznetzen dürfen nur von Schweißern ausgeführt werden,

die nach DIN 8506 geprüft sind.

Der Auftraggeber behält sich vor, auf eigene Kosten

einen Teil der Schweißstellen durch Röntgenprüfung auf

ihre Güte zu untersuchen.

Ein ungünstiges Ergebnis rechtfertigt eine Prüfung

aller Schweißstellen auf Kosten des Auftragnehmers.

Mängel bei der Prüfung beanstandeter Schweißstellen

sind umgehend fachgerecht zu beseitigen.

Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu

Lasten des Auftragnehmer. Der Auftragnehmer trifft in

eigener Verantwortung alle Vorkehrungen zum Schutz

anderer Bauteile (z.B.Sichtmauerwerk, Fenster, Geländer,

Dämmschichten etc.).

3.5 Wärmedämmarbeiten

Die Wärmedämmung aller Heizungsleitungen ist im Leist-

ungsumfang des Auftragnehmers enthalten (Titel Wärme-

dämmarbeiten).

Die Dämmstärken sind entsprechend der Heizungsanlagen-

verordnung, Stand März 1994, in der Funktionalbeschreib-

ung beschrieben. Bei einer separaten Beauftragung dieser

Leistungen an eine Isolier- Fachfirma hat sich der AN

vor der Montage über die Wärmedämmart, die Dämmstärke

und die zeitliche Abwicklung dieser Arbeiten zu inform-

ieren und abzustimmen.

Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrlei-

tungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen:

- Wärmedämmung von Rohrleitungen z.B. in Wandschlitzen

etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht

mehr wärmegedämmt werden können.

- Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau.

Die Wärmedämmung erfolgt mit unverrotbaren Wärmedämmsch-

läuchen in schwer entflammbarer Ausführung.

3.8 Schallschutzmaßnahmen

Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten die

einschlägigen DIN- Vorschriften, VDIRichtlinien und be-

hördlichen Auflagen, sofern in der Funktionalbeschreib-

ung oder in einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anfor-

Fußzeile 1

Fußzeile 2 7

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

derungen gestellt sind.

Sofern für das Projekt ein Akustiker eingeschaltet ist,

sind sämtliche Schallschutzmaßnahmen und Anforderungen

mit dem Büro abzustimmen. Die erforderlichen techn.

Daten sind dem Akustiker rechtzeitig und unaufgefordert

zuzuleiten.

Luftschalldämmung:

Durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. dichtes schließen

der Rohrdurchführungen durch Wände und Decken, muß

sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der

Trennwände und Decken durch die Installationen und

Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden.

Körperschallisolation:

Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall

ausgehen kann, sind einwandfrei körperschall-isoliert

aufzustellen und anzuschließen.

Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische

Lagerung und die Abstimmfrequenz sindzu beachten.

Zu den Maßnahmen für Körperschallisolationen

gehören u. a.:

- Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem

ausreichenden Abstand zum Baukörper.

- Verwendung von Rohrschellen mit Schalldämpfeinlage.

- Verwendung von Profilgummieinlagen mit entsprechender

Stärke, Shorehärte A 40 bis A 45 bei Kühlwasser- und

Kühlturmleitungen bzw. von Expansitkork- Hartschaum-

oder Formglas-Schalen in der jeweiligen Isolierstärke

bei den Rohrbefestigungen von Kaltwasserleitungen.

Diese Leitungen sind mit Federauf hängungen zu

befestigen.

- Umhüllung von Anschlußleitungen im Wand-, Decken- oder

Fußbodenbereich mit Isolierschläuchen, sofern in der

Funktionalbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist.

- Rohreinbaupumpen müssen in Bezug auf ihre Frequenz so

beschaffen sein bzw. montiert werden, daß eine Über-

tragung von Resonanzen mit Sicherheit vermieden wird.

- Sockelpumpen sind auf Betonfundamente ausreichend

körperschallisoliert aufzustellen.

- Einbau von Gummi- Metallverbindungen bzw.Gummikompen-

satoren bei den Rohrleitungsanschlüssen von Sockel-

pumpen, Kälteaggregaten usw.

3.9 Heiz- und Kühlwasseranschlüsse

Die Ausführung der Heiz- und Kühlwasseranschlüsse für

Lüftungs- und Klimageräte etc. sind mit der beauftra-

gten Lüftungsfirma rechtzeitig abzuklären.

Fußzeile 1

Fußzeile 2 8

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die

Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohrlei-

tungen, Regelventile und Pumpen und die hydr. Schaltung

sind ebenfalls abzustimmen. Über die gegenseitig ausge-

tauschten und festgelegten Leistungswerte und Dimension-

ierungen sind dem Fachbauleiter beiderseitig anerkannte

Aufzeichnungen vorzulegen.

3.10 Wasser- und Abwasseranschlüsse

Die Anschlußstellen für Wasser und Abwasser sind mit

der beauftragten Sanitärfirma rechtzeitig abzuklären

und in die entsprechenden Montage- und Detailzeichnu-

ngen aufzunehmen. Bei sämtlichen Anlageteilen des AN,

bei denen Wasser- oder Kondensat anfällt, sind vom AN

die erforderlichen Ableitungen aus korrosionsbestän-

digem Material bis zu den vorgesehenen Ablaufstutzen zu

führen und einzuhalten.

Ein ausreichend bemessener Syphon ist jeweils

vorzusehen.

3.11 Elektroanschlüsse

Die elektrische Installation zwischen den Schaltsch-

ränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen

Schalt-, Regel- und Steuergeräten der Heizungs- und

kältetechnischen Anlagen erfolgt durch die bauseits

beauftragte Elektrofirma.

Zum Leistungsumfang des AN gehört:

- Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektri-

schen Installation zu montieren und mit Aufklebern

(Pos.-Nr. der Kabellisten) und Kabelverschraubungen

mit den Pos.- Nummern zu bezeichnen. Am Schaltschrank

sind die Kabelverschraubungen mit den Pos.-Nummern.

zu bezeichnen.

- Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits her-

angeführten Kabel und Leitungen an Schaltschrank und

externe Geräte.

- Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern

vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes und der

Geräte.

3.12 Liefer- und Leistungsgrenzen

- Für Beton- und Maurerarbeiten:

Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunter-

lagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte,

Trennwände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die

vom AN rechtzeitig zu liefernden Rohr- und Kanal-

durchführungen, Rahmen und dergleichen ein. Für den

maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der Auftragnehmer

Fußzeile 1

Fußzeile 2 9

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

verantwortlich.

- Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten:

Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und Fas-

saden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen ver-

wahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit den

notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen in

Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphy-

siker zu versehen.

Die Gesamtgestaltung der über Dach sichtbaren Anla-

genteile erfolgt in Abstimmung und nach Angaben des

Architekten.

- Für die technischen Gewerke:

Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten

Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen

hat der Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen,

Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegenstücken

vorzuhalten.

Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch die

Nebengewerke.

Für Elektroanschlußarbeiten gilt Punkt 3.11.

3.13 Planunterlagen

In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten

Pläne zur Funktionalbeschreibung sind vom AN die für

die Montage und Fertigung erforderlichen Planunter-

lagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facher

Ausfertigung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufert-

igen. Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,

damit der Auftraggeber alle technischen Daten zur Er-

stellung der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteil-

igten Firmen erhält. Dies gilt u. a. auch für die An-

gabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller

Anschlußpunkte, die durch Fremdfirmen anzufahren sind.

Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Aus-

führlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeberbzw.

dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung

zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leit-

ungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen

oder Geräten sowie ggf. Angaben über Materialqualität

(LV- Positions-Nr.).

In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der

Regel- und Elektrotechnischen Einrichtungen sowie

Regler, Stellglieder, Fernthermometer, Motoren etc.

darzustellen. Zu den Montagezeichnungen gehören auch

Fließ-, Strang- und Schaltschemata. In die Fließsch-

emata sind alle wesentlichen Leistungsdaten einzu-

Fußzeile 1

Fußzeile 2 10

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

tragen.

Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und

Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen

Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt,

diese von einem Dritten fertigen zu lassen und die

anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen.

4.0 NEBENLEISTUNGEN

-------------------

Außer in den vorgehefteten Vetragsbedingungen u. in der

VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen, werden

folgende Leistungen nicht besonders vergütet:

4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen

über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheits-

technische Ausrüstungen, Einholen der erforderlichen

Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen.

Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen behörd-

lichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durchzuführen

und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und Abnahmen

auf seine Kosten beizubringen.

4.2 Funktionalbeschreibung 1-fach als Kopie der mit Preisen

und sonstigen Angaben versehenen Positionen.

4.3 Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den vorge-

hefteten Vertragsbedingungen nichts anderes

vorgesehen ist.

4.4 Vorhalten der Aufenthalts- und Lagerräume, sofern in den

vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes

vorgesehen ist.

4.5 Montagegerüste, auch solche mit Arbeitsbühnen über

2,0 m, einschl. Transport zur Verwendungsstelle, aufst-

ellen, Abbau und Abtransport. Die UVV für Gerüste sind

zu beachten.

4.6 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halter-

ungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen.

4.7 Schlagen oder Nachschlagen von kleineren Wanddurchbrü-

chen und Schlitze im Mauerwerk, Bohren von Durchführung-

en für Kabel- und Rohrleitungsanschlüsse.

4.8 Abdeckung von Anlagenteilen wärend der Bauzeit zum

Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.

4.9 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gemäß 3.8,

sofern in der Funktionalbeschreibung nichts gesondert

enthalten ist.

4.10 Anpassung von Anlagenteile an nicht maßgerecht ausge-

führte Leistungen anderer Unternehmer, soweit diese

innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen.

Bemerkung

Fußzeile 1

Fußzeile 2 11

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

---------------

Sollten in der Funktionalbeschreibung widersprechende oder

missverständliche Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein,

sind diese dem Verfasser umgehend schriftlich (per Fax)

mitzuteilen. Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingung-

en zurückzuführen sind, erden nicht anerkannt.

Brandschutzvorkehrungen während des Ausführungszeitraumes.

==========================================================

1. ALLGEMEINES

--------------

Diese Sicherheitsvorschriften gelten für Feuerarbeiten wie

Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, Auftauen und

ähnliche Arbeiten, die außerhalb von besonderen, dafürvor-

gesehenen Werkstätten und Arbeitsplätzen vorgenommen werden.

Sie sind den Verantwortlichen des Betriebes bekanntzugeben

(z.B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Sicherheitsbeauf-

tragter).

Nach § 7 der Allgemeinen Bedingungen fr die Feuerversicher-

ung (AFB ; VdS 100) kann der Versicherungsschutz beeinträch-

tigt werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten

werden.

Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte

Allgemeine Vertragsbedingungen(AVB) mit Feuerdeckung.

Die Feuerarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten

Personen ausgeführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet

haben. Auszubildende dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht

ausführen.

2. MAßNAHMEN VOR ARBEITSBEGINN

------------------------------

Der Betriebsleiter oder sein Beauftragter muß Feuerarbeiten

schriftlich genehmigen (z.B. mit Erlaubnisschein- VdS 2036).

Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstände und Stoffe,

auch Staubablagerungen, sind aus dem Gefahrenbereich (etwa

10 m Umkreis) und

- soweit notwendig - auch aus benachbarten Räumen zu ent-

fernen. Unbewegliche brennbare Gegenstände sind mit nicht-

brennbaren Materialien oder anderen geeigneten Mitteln zu

schützen.

Brennbare Umkleidungen und Isolierungen von Rohrleitungen,

Kesseln und Behältern sind zuentfernen.

Befinden sich im Gefahrenbereich (etwa 10 m Umkreis)

brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden

können, muß eine Brandwache aufgestellt werden, die über

geeignetes Löschgerät verfügt.

Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die von der Arbeits-

Fußzeile 1

Fußzeile 2 12

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

stelle in andere Räume führen, müssen mit nichtbrennbaren

Materialien abgedichtet werden.

Behälter, an denen Feuerarbeiten durchgeführt werden, müssen

auf ihren Inhalt hin überprüft werden.

Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten

oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar, sind

die Behälter vor Beginn der Feuerarbeiten zu reinigen und

mit Wasser oder einem flammenerstickenden Schutzgas zu

füllen.

Die Ausführenden und die Brandwache haben sich über den

Standort des nächsten Brandmelders u. Telefons sowie über

die Notrufnummer zu informieren.

3. DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN

----------------------------

Es ist darauf zu achten, daß brennbare Gegenstände oder

Materialien nicht durch Flammen, Funken, Schmelztropfen,

heiße Gase oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. entzündet

werden.

Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete benachbarte

Räume (daneben, darüber, darunter), Zwischendecken und

ähnliche Hohlräume sind laufend zu kontrollieren.

Bauteile, die durch Wärmeleitung gefährdet sind, müssen mit

Wasser gekühlt werden.

Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die Feuer-

wehr zu alarmieren, und es sind unverzüglich Löschmaßnahmen

einzuleiten.

4. ABSCHLUSS DER ARBEITEN

-------------------------

Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der benachbar-

ten Räume ist mehrmals sorgfältig auf Brandgeruch, verdäch-

tige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrol-

lieren.

Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über mehrere

Stunden so lange durchgeführt werden, bis eine Brandent-

stehung ausgeschlossen werden kann. Bei verdächtigen

Wahrnehmungen (z.B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr

zu alarmieren.

5. SONSTIGES

-----------

Andere Sicherheitsbestimmungen, z.B.

- Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen

Berufsgenossenschaften

- VBG 1 Allgemeine Vorschriften

- VBG 15 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren

bleiben unberührt.

Fußzeile 1

Fußzeile 2 13

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTVSanitär)

=======================================================

1. ALLGEMEINES

-------------

1. 1 Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten

zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN 18 381.

1. 2 Mit den im LV enthaltenen Positionen und den vom

Bieter eingetragenen Einheitspreisen ist eine betri-

ebsfertige Anlage angeboten.

2. STOFFE, BAUTEILE

-------------------

2. 1 Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind

entsprechend den im LV vorgegebenen Qualitäten und

Anforderungen bzw. Fabrikaten und Typen anzubieten.

Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesen-

tlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch

gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden,

sofern

- die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt

und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind.

Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leer-

zeile keine Eintragung, so gilt der Angebotspreis

für das vorgegebene Fabrikat.

- eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ-

Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in

gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat

dem Angebot beizufügen.

Unvollständige Alternativ-Positionen werden bei der

Wertung nicht berücksichtigt.

2. 2 Alternativ- Angebote werden bei der Wertung nur berück-

sichtigt, wenn die erforderl. Beschreibungen und die

technischen Daten - aufgelistet analog der entsprech-

enden LV-Grundposition - beigefügt sind.

2. 3 Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß

geeignete u. marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaf-

fung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der

Technik entsprechen.

Die Entscheidung über die zum Einbau gelangenden

Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor.

2. 4 Sind im LV Materialien aufgeführt, die für den vorge-

sehenen Zweck ungeeignet erscheinen, ist dieses vom

Bieter bei der Angebotsabgabe mit Begründung schrift-

lich anzuzeigen.

2. 5 Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwend-

ungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt

Fußzeile 1

Fußzeile 2 14

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte

Art von Korrosionsschutz nach diesem LV oder den ein-

schlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgesehen ist,

müssen mindestens wie folgt geschützt sein:

- nicht mehr zugängliche Anlagenteile:

Korrosionsgeschützt nach DIN 18 363, Abschnitt

3. 3. 3. 1. 3 (Lackfarben auf Alkydharzbasis)

bzw. Abschnitt 3.3.4 bei verzinkten Oberflächen.

- Später zugängliche Anlagenteile:

Grundanstrich auf Kunstharzbasis Umweltfreundlich.

mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten

Leistung als Untergrund für einen bauseitigen Fer-

tiganstrich geeignet.

Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und

standfeste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind

vor dem Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu

entrosten und von Walzhaut und Zunder zu befreien.

3. AUSFÜHRUNG

-------------

3.1 Ausführungsbestimmungen

Die sanitärtechnische Anlage ist nach den anerkannten

Regeln der Technik unter Berücksichtigungaller einsch-

lägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften, den

Auflagen der Behörden, insbesondere Baurechtsamt,

Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und

der Versorgungsunternehmen auszuführen.

3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken

Der Aufbau der Technikzentralen, die Leitungsführung

etc. ist auf der Grundlage der Planunterlagen des

Fachingenieurs mit den Gewerken der anderen Auftrag-

nehmer, insbesondere der Firmen für Heizung, Lüftung

und Elektro im Detail abzustimmen.

Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der

Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf u.

Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken her-

beizuführen. Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen

Gewerken und baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende

und unterlassene Koordination zurückzuführen sind,

gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der AN hat sich mit seinen Leistungen dem übrigen

Bauablauf anzupassen.

Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes,

insbesondere bei Montage in Installationsschächten,

sind vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu

Mehrforderungen.

Fußzeile 1

Fußzeile 2 15

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

3. 3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen

Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen.

Die Befestigungen müssen den Anforderungen der DIN 4109

entsprechen.

Das Befestigungssytem der Rohrleitungen ist vom AN mit

den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und

die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzu-

holen.

Vor den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhänge-

konstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen

und ggf. zu montieren. Es dürfen nur vom Institut für

Bautechnik in Berlin allgemein und baurechtlich zuge-

lassene Dübel verwendet werden. Der Bieter hat auf Auf-

forderung vor Ausführung die Zulassungsbescheide der

von ihm verwendeten Dübel nach den in den Zulassungsbe-

scheiden festgelegten Anforderungen, insbesondere den

allgemeinen und besonderen Bestimmungen über die An-

wendung, die zulässigen Lasten, die Montage, deren

Kontrolle, sowie die Überwachung der Ausführung der

Dübelmontage in eigener Verantwortung zu wählen und

auszuführen.

Die Montage von Dübeln, die in die Unterseiten von

Decken und anderen Bereichen in der durch Lastspannung-

en erzeugten Zugzone gedübelt werden, muß mit dem

Statiker und Prüfstatiker abgestimmt werden. Für diese

Abstimmung hat der Auftragnehmer ggf. zeichnerische

Unterlagen anzufertigen, aus denen die Lage der Dübel

sowie ihre Belastbarkeit eindeutig hervorgehen.

Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber rechtzeitig

vor Beginn der Dübelmontage zur Abstimmung zu

übergeben.

Bohr- und Dübelarbeiten an sichtbar bleibenden Wand-

und Deckenflächen sind ohne Beschädigungen derselben

auszuführen.

Dies gilt auch f. Wand- u. Deckenflächen mit aufge-

brachter Isolierung oder Verkleidung.

3. 4 Rohrdurchführungen

Rohrleitungen, die durch die Wände und Decken geführt

werden, sind bei der Montage m. einer Isolierung zu

versehen, die die Anforderungen an Schall-, Wärme- und

Brandschutz erfüllt.

Durchführungen durch Wände und Decken,die nach Kanal-

bzw. Rohrmontage von den Platzverhältnissen her nicht

mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw. einbetoniert werden

können, sind mit Durchführungsstücken bzw. Rohrhülsen,

Fußzeile 1

Fußzeile 2 16

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

die vorab eingemauert bzw. einbetoniert werden,

auszuführen.

Rohrhülsen sind so zu dimensionieren, daß die isolier-

ten Sanitärleitungen durchgeführt werden können.

Mehrere nebeneinander liegende Rohrhülsen werden zu

Batterien zusammengefaßt.

Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf.

mit Bezeichnungsschilder und Skizzen mit genauer Orts-

bestimmung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau

zu liefern. Die Teile müssen Schalungsgerecht sein und

gegen das Eindringen von Beton geschützt werden.

Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen

eingebaut werden, ist die Isolierung mit einer nicht

brennbaren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln.

3. 5 Montagehinweise

Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbie-

gen mit Sicherheit vermieden wird.

Senkrechte Rohrleitungen erhalten mind. 2 Rohrschellen

je Stockwerk.

Beim Einbau von Absperr-, Meß- und Regeleinrichtungen

müssen lösbare Verbindungen in Form von Verschraubungen

bzw. Flanschen eingebaut werden. Lösbare Verbindungen

unter Putz müssen mit Muffen mit L-R-Gewinde ausgeführt

werden.

Für Verteilungs- und Steigleitungen (Wasser u. Gas)

dürfen grundsätzliche nur Bögen verwendet werden.

Winkelformstücke dürfen nur in Anschlußleitungen zu

Objekten bzw. Entnahmestellen eingebaut werden.

Bei Warmwasserleitungen ist auf eine gute Dehnungs-

möglichkeit zu achten. Die Objektanschlüsse sind mit

den vom Hersteller dafür vorgesehenen Dichtungselement

auszuführen.

Abdeckrosetten müssen die Anschlüsse voll abdecken.

Bei der Montage sind die Belange der Wärmedämmung zu

berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich so zu

verlegen, daß eine anschließende fachgerechte Wärmedäm-

mung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die Abstände

der fertig gedämmten Rohrleitung untereinander gleich

groß sind und die fertige Unterkante aller nebenein-

anderliegenden, montierten Rohrleitungen eine Ebene

darstellt.

Armaturengruppen sind so einzuordnen, daß die Wärme-

dämmung mit einem Blechmantel versehen und dieser für

die einzelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann.

Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen

Fußzeile 1

Fußzeile 2 17

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

etc. sind um die Dämmstärke zu verlängern.

Wärmedämmarbeiten, die nach der Montage nur noch unter

erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind

vom Auftragnehmer der Sanitärtechnik nach Abstimmung

mit der Bauleitung mit auszuführen.

Bei Lagerung auf der Baustelle und Montageunterbrech-

ungen sind die Anlagenkomponenten, Trink- und Abwasser-

leitungen gegen Verschmutzung und Staub effektiv zu

schützen.

3. 6 Schweißarbeiten

Schweißarbeiten an druckbeaufschlagten Rohrleitungen

und Behältern dürfen nur von Schweißern ausgeführt

werden, die nach DIN 8560 geprüft sind. Mängel bei der

Prüfung beanstandeter Schweißstellen sind umgehend

fachgerecht zu beseitigen.

Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu

Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung alle

Vorkehrungen zum Schutz anderer Bauteile (z.B. Sicht-

mauerwerk, Fenster, Geländer, Dämmschichten etc.).

3. 7 Wärmedämmarbeiten

Bei einer seperaten Beauftragung dieser Leistungen an

eine Wärmedämm- Fachfirma hat sich der AN vor der Montage

über die Wärmedämmart, die Dämmstärke und die zeitliche

Abwicklung dieser Arbeiten zu informieren und abzu-

stimmen.

Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrlei-

tungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen:

- Wärmedämmung von Rohrleitungen z.B. in Wandschlitzen

etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht

mehr wärmegedämmt werden können.

- Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau.

- Wärmedämmung von unter Putz gelegten Objektanschluß-

leitungen.

3. 8 Schallschutzmaßnahmen

Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten

die DIN 4109 und die ergänzenden Normen, VDI- Richt-

linien und behördlichen Auflagen, sofern im LV oder in

einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anforderungen

gestellt werden.

Sofern für das Projekt ein schalltechnisches Beratungs-

büro eingeschaltet ist, sind sämtliche Schallschutzmaß-

nahmen und Forderungen mit dem betreffenden Büro abzu-

stimmen. Die zur Beurteilung erforderlichen technischen

Daten sind dem Beratungsbüro rechtzeitig und unaufge-

Fußzeile 1

Fußzeile 2 18

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

fordert zuzuleiten.

Luftschalldämmung:

Durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. dichtes Schließen

der Rohrdurchführungen durch Wändeund Decken, muß

sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der

Trennwände und Decken durch die Installationen und

Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden.

Körperschallisolation:

Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall

ausgehen kann, sind einwandfrei körperschallisoliert

aufzustellen und anzuschließen.

Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische

Lagerung und die Abstimmfrequenz sind zu beachten. Zu

den Maßnahmen für Körperschallisolationen

gehören u.a.:

- Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem

ausreichenden Abstand zum Baukörper bzw. Umhüllung

mit geeigneten Isoliermaterial bei Unterputzinstal-

lation.

- Anordnung sämtlicher drehender Anlagenteile einsch-

ließlich Motoren auf Grundrahmen mit hochwirksamen

Federschwingungsdämpfern.

- Einbau von elastischen Unterlagen, z.B.Profilgummi-

streifen mit entsprechender Shore- Härte oder

Mafundplatten zwischen den Behälter- und Verteiler-

füßen etc. und den Fundamenten.

- Einbau von elastischen Anschluß- und Verbindungsstü-

cken zwischen drehenden Anlageteilen und den Rohr-

leitungen.

- Einbau von Rohrschellen, die serienmäßig eine auf das

Produkt abgestimmte Schalldämmeinlage besitzen, deren

Schalldämmwerte im Mittel mind. 15 dB betragen muß.

Die Schallpegelverbesserung ist durch ein Gutachten

zu belegen.

- Verwendung von sonstigen Rohrbefestigugen mit einer

8 mm dicken, weichen Vollgummi-Einlage der Shore-

Härte A 40, die durch die Rohrbefestigung auf 6 mm

zusammengedrückt wird und gleichzeitig einen guten

Halt garantiert.

- Montage von Sanitärobjekten unter Verwendung körper-

schalldämmender Zwischenlagen zur Wand bzw. zum

Fußboden.

3.9 Anschlüsse für Fremdgewerke

Die Ausführung der Ver- und Entsorgungsanschlüsse für

Fremdgewerke, z. B. Küchen- und Laboreinrichtungen

Fußzeile 1

Fußzeile 2 19

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

etc., sind mit dem betreffenden Auftragnehmer rechtzei-

tig abzuklären.

Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die

Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohr-

leitungen und die genaue Lage sind abzustimmen und in

die Montage- und Detailzeichungen aufzunehmen.

3.10 Elektroanschlüsse

Die elektrische Installation zwischen den Schaltsch-

ränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen

Schalt-,Regel- und Steuergeräten der sanitärtechnischen

Anlagen erfolgt durch die bauseits beauftragte Elektro-

firma.

Zum Leistungsumfang des AN gehört:

- Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektrischen

Installation zu montieren und mit Aufklebern und Kabel-

verschraubungen zu versehen.

- Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits herange-

führten Kabel und Leitungen an die Schaltschränke.

- Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern

vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes.

- Funktionsprüfung, Inbetriebnahme, Einregulierung und

Einstellung der Regel- und Schutzeinrichtungen.

Ist im Leistungsumfang des Auftragnehmers eine Schal-

anlage enthalten, in der Regel- und Steuereinrichtungen

von anderen Gewerken mit eingebaut werden, so hat er

sich rechtzeitig um die technische Abstimmung zu

bemühen und die Geräte anzufordern.

Elektrische Anschlußarbeiten an Klemmen für Zentrale

Leittechnik (ZLT) werden vom Nebengewerk ausgeführt.

Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen zur Kabelverle-

gung und Einführung zu treffen.

3.11 Liefer- und Leistungsgrenzen

- Für Beton- und Maurerarbeiten:

Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunter-

lagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte, Trenn-

wände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die vom AN

rechtzeitig zu liefernden Rohrdurchführungen Rahmen

und dergleichen ein.

Für den maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der

Auftragnehmer verantwortlich.

- Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten:

Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und

Fassaden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen

verwahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit

den notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen

Fußzeile 1

Fußzeile 2 20

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

in Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphy-

siker zu versehen. Die Gesamtgestaltung der über

Dach sichtbaren Anlagenteile erfolgt in Abstimmung

und nach Angaben des Architekten.

- Für die technischen Gewerke:

Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten

Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen hat der

Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen,

Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegen-

stücken vorzuhalten.

Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch

die Nebengewerke. Für Elektroanschlußarbeiten gilt

Punkt 3.10./3.12.

3.12 Planunterlagen

In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten Pläne

sind vom AN die für die Montage und Fertigung erforder-

lichen Planunterlagen,

Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facherAusfert-

igung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufertigen und

zur Genehmigung einzureichen.

Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit

der Auftraggeber alle technischen Daten zur Erstellung

der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteiligten

Firmen erhält.

Dies gilt u. a. auch für die Angabe von elektrischen

Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte, die

durch Fremdfirmen anzufahren sind.

Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Aus-

führlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.


zweifelsfrei erkennen kann.

Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße

zu wichtigen Bauteilen oder Geräten sowie ggf. Angaben

über Materialqualität (LV- Positions-Nr.).

In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der

regel- und elektro-technischen Einrichtungen sowie

Regler, Stellglieder, Motoren etc. darzustellen.

Zu den Montagezeichnungen gehören auch Fließ-, Strang-

und Schaltschemata. In die Fließschemata sind alle

wesentlichen Leistungsdaten einzutragen.

Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und

Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen

Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt,

diese von einem Dritten fertigen zulassen und die

anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen.

Fußzeile 1

Fußzeile 2 21

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

4.0 NEBENLEISTUNGEN

-------------------

Außer den in den vorgehefteten Vertragsbedingungen und

in der VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen

werden folgende Leistungen nicht besonders vergütet:

4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen

über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheits-

technische Ausrüstungen, einholen der erforderlichen

Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen.

Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen

behördlichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durch-

zuführen und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und

Abnahmen auf seine Kosten beizubringen.

4.2 Leistungsverzeichnis 1- fach als Fotokopien der mit

Preisen und sonstigen Angaben versehenen Angebote.

4.3 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von

Halterungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen.

4.4 Mauerwandschlitze für Objektanschlußleitungen sowie

Nachstemmarbeiten an bauseits angegebenen Mauersch-

litzen und Aussparungen. Schlitze und Durchbrüche in

Beton sowie Kernbohrungen werden entsprechend LV-Pos.

vergütet.

4.5 Ausblasen von Rohrleitungen, wenn Frostgefahr besteht

und eine restlose natürliche Entleerung nicht gewähr-

leistet ist.

4.6 Anpassung von Anlagenteilen an nicht maßgerecht ausge-

führte Leistungen anderer Gewerke, soweit diese

innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen.

4.7 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3.8,

sofern sie im LV nicht gesondert enthaltensind.

4.8 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, sofern in

den vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes

vorgesehen ist.

4.9 Abdeckung von Anlageteilen während der Bauzeit zum

Schutz vor Beschädigung oder Verschmutzung.

4.10 Abstimmen und montieren sämtlicher Installationen auf

das vorgegebene Fugenrastermaß einschl. dem Erstellen

entsprechend vermaßter Wandastrichspläne, falls dies

vom Auftraggeber gewünscht wird.

4.11 Anschlußmaterial für die Verbindung der Einrichtungs-

gegenstände mit den Rohrleitungen, wie Verlängerungen,

H-Nippel etc..

4.12 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3. 8,

sofern sie im LV nicht gesondert enthalten sind.

4.13 Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den

Fußzeile 1

Fußzeile 2 22

18.06.2015Datum:

Seite:




Währung EUR

vorgehefteten Vertragsbedingungen hierfür nichts

anderes vorgesehen ist.

4.14 Vorhalten von Aufenthalts- u. Lagerräume, sofern in den

vorgehefteten Vertragsbedinungen nichts anderes

vorgesehen ist.

Bemerkung

---------

Sollten im LV widersprechende oder mißverständliche

Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein, sind diese der

aussschreibenden Stelle umgehend schriftlich (per Fax)

mitzuteilen.

Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingungen zurückzu-

führen sind, werden nicht anerkannt.

Umbau Hauptgebäude01

Einrichtungsgegenstände mit Zubehör01.01

Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden

auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen

Fabrikate

ausgewählt.

Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien

zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die

zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit

allem Zubehör festlegen.

Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der

Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden.

Die Befestigungen der einzelnen

Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren.

RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend

4,5 / 6 l. Weiß

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ:_______________

vom Bieter einzutragen.

2,000 St

RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß01.01. 1

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

23

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Schallschutz-Set für

Wand-WC-Anlagen

10,000 St

Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen01.01. 2

RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165

Scharniere Edelstahl / weiß




2,000 St

RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165 Scharniere Edelstahl / weiß01.01. 3

RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm

weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch




2,000 St

RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch01.01. 4

RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß

mit Überlauf, ohne Hahnloch




1,000 St

RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch01.01. 5

nur EP

Keramik Ablage 60 cm weiß

10,000 St

*** Alternativposition 001.1 zu 001.0

Keramik Ablage 60 cm weiß01.01. 6

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

24

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

nur EP

WC-/Ablagen-Befestigung

mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß

10,000 St


WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß01.01. 7

Kristallglas-Spiegel 60x40cm

4,000 St

Kristallglas-Spiegel 60x40cm01.01. 8

Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm

Spiegelfläche

4,000 St

Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche01.01. 9

Kristall Kippspiegel HEWI 801.01.100

540x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß




8,000 ST

Kristall Kippspiegel HEWI 801.01.100 540x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß01.01. 10

HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel

Serie 801 reinweiß




8,000 ST

HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel Serie 801 reinweiß01.01. 11

nur EP

Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm

8,000 St


Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm01.01. 12

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

25

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Wand-Tiefspuelklosett MED / CARE mit

70cm Ausladung, weiss




8,000 Stck

Wand-Tiefspuelklosett MED mit 70cm Ausladung, weiss01.01. 13

WC-Sitz MED ohne Deckel,

durchgehende Scharnierwelle, weiss




8,000 Stck

WC-Sitz MED ohne Deckel, durchgehende Scharnierwelle, weiss01.01. 14

GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320

(Funk/Netz) 115.897.00.1




8,000 ST

GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320 (Funk/Netz) 115.897.00.101.01. 15

GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte

weiß/hochgl-verchr./chrom 115.788.11.1




8,000 St

GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte weiß/hochgl-verchr./chrom 115.788.11.101.01. 16

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

26

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Waschtisch Paracelsus 64x49cm

weiss




8,000 Stck

Waschtisch Paracelsus 64x49cm weiss01.01. 17

VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl.

Duschen Edelstahlrost 100x100 mm




2,000 ST

VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl. Duschen Edelstahlrost 100x100 mm01.01. 18

Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20

Ablauf senkrecht,mit Brandschutz




8,000 ST

Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20 Ablauf senkrecht,mit Brandschutz01.01. 19

Viega Aufsatz 4934.1, Kunststoff-Rahmen,

Edelstahl-Rost 100x100mm




8,000 ST

Viega Aufsatz 4934.1, Kunststoff-Rahmen, Edelstahl-Rost 100x100mm01.01. 20

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

27

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm

emailliert weiß ohne Überlauf




2,000 St

Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm emailliert weiß ohne Überlauf01.01. 21

Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken

2,000 St

Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken01.01. 22

COSTA Spültisch-Wandbatterie

#31187-001 mit S-Anschlüssen chrom




2,000 St

COSTA Spültisch-Wandbatterie #31187-001 mit S-Anschlüssen chrom01.01. 23

HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer

0196 8173 verchromt




2,000 ST

HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer 0196 8173 verchromt01.01. 24

HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie

Hansamedica 0109, chrom




8,000 ST

HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedica 0109, chrom01.01. 25

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

28

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Hansa Temperaturregler Minimat




12,000 St

HA Temperaturregler Minimat01.01. 26

HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer

0114 2273 verchromt




4,000 ST

HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer 0114 2273 verchromt01.01. 27

HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000

mit Vorabsperrung




8,000 St

HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000 mit Vorabsperrung01.01. 28

HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat

mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt




8,000 St

HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt01.01. 29

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

29

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

FIX-FIT Wandanschlußbogen ½'..........'

27458000 mit Rückflußverhinderer chrom




8,000 St

FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' 27458000 mit Rückflußverhinderer chrom01.01. 30

CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom




8,000 St

CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom01.01. 31

ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'..........'x1/2'..........'x160cm

28276000 chrom




8,000 St

ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm 28276000 chrom01.01. 32

KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm

abnehmbar 24944 verchromt




8,000 St

KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar 24944 verchromt01.01. 33

COMFORT Eckventil 1/2'..........' x 3/8'..........'

selbstdichtend 049170699 verchromt




20,000 St

COMFORT Eckventil 1/2'' x 3/8'' selbstdichtend 049170699 verchromt01.01. 34

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

30

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

QUICK Kombi-Eckventil Comfort

Stecktechnik 035040699 verchromt




12,000 St

QUICK Kombi-Eckventil Comfort Stecktechnik 035040699 verchromt01.01. 35

Geräteschrägsitzventil 1/2'..........' mit SV,

Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt




6,000 St

Geräteschrägsitzventil 1/2'' mit SV, Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt01.01. 36

HANSGROHE Tassensifon Standardmodell

11/4'..........' chrom




2,000 St

HANSGROHE Tassensifon Standardmodell 11/4'' chrom01.01. 37

HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell

11/4'..........' chrom




4,000 St

HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom01.01. 38

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

31

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

GEBERIT Fertigbauset für WT-Element

mit UP-Sifon 115.416.11.1 weiß




8,000 St

GEBERIT Fertigbauset für WT-Element mit UP-Sifon 115.416.11.1 weiß01.01. 39

GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder

Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl




8,000 ST

GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl01.01. 40

VIEGA Röhrensifon 11/2'..........'x50mm Kunststoff

mit Schlauchanschluss




9,000 St

VIEGA Röhrensifon 11/2''x50mm Kunststoff mit Schlauchanschluss01.01. 41

VIEGA Röhrensifon DN 50

mit Trichter und Wandhalterung




1,000 St

VIEGA Röhrensifon DN 50 mit Trichter und Wandhalterung01.01. 42

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

32

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. Serie801

A1:1100 W1:600 rubinrot

801.33.210 33




7,000 ST

HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. Serie801 A1:1100 W1:600 rubinrot 801.33.210 3301.01. 43

HEWI Reservepapierhalter Serie 477

rubinrot




9,000 ST

HEWI Reservepapierhalter Serie 477 rubinrot01.01. 44

HEWI WC-Papierhalter Serie 477

rubinrot




9,000 ST

HEWI WC-Papierhalter Serie 477 rubinrot01.01. 45

HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477

rubinrot




9,000 ST

HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477 rubinrot01.01. 46

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

33

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm

rubinrot




36,000 ST

HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm rubinrot01.01. 47

HEWI Wannengriff Serie 477

AM:250 m. Rosetten rubinrot




9,000 ST

HEWI Wannengriff Serie 477 AM:250 m. Rosetten rubinrot01.01. 48

HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder

A1-W1=var.,BM210. Rubinrot

801.34.4S 33




4,000 ST

HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder A1-W1=var.,BM210. Rubinrot 801.34.4S 3301.01. 49

HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm

L-Form, Sonderanf. Rubinrot

801.34.1S 33




4,000 ST

HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm L-Form, Sonderanf. Rubinrot 801.34.1S 3301.01. 50

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

34

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEWI Deckenabhängung Serie 801

d:33 mm, AM: var. Rubinrot

801.34.01S 33




8,000 ST

HEWI Deckenabhängung Serie 801 d:33 mm, AM: var. Rubinrot 801.34.01S 3301.01. 51

HEWI Duschvorhang uni weiß

B:2000mm H:2000mm




8,000 St

HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm01.01. 52


B:1400mm H:2000mm




8,000 St


HEWI Stützklappgriff fest Serie 801

L:850mm rubinrot




9,000 ST

HEWI Stützklappgriff fest Serie 801 L:850mm rubinrot01.01. 54

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

35

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEWI Rückenstütze Serie 801

BM211.2 rubinrot

801.51.920R/L 33




8,000 ST

HEWI Rückenstütze Serie 801 BM211.2 rubinrot 801.51.920R/L 3301.01. 55

HEWI WC-Papierhalter Serie 801

nachrüstbar rubinrot




8,000 ST

HEWI WC-Papierhalter Serie 801 nachrüstbar rubinrot01.01. 56

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung

Funk Serie 801 rubinrot




8,000 ST

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung Funk Serie 801 rubinrot01.01. 57

Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 36

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Installationselemente01.02

DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320

BH 112cm Bet. Vorne 111.300.00.5




2,000 St

DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 BH 112cm Bet. vorne 111.300.00.501.02. 1

DUOFIX Waschtisch-Element

BH 112cm 111.430.00.1




2,000 St

DUOFIX Waschtisch-Element BH 112cm 111.430.00.101.02. 2

DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320

barrierefrei BH 112cm 111.350.00.5




8,000 St

DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 barrierefrei BH 112cm 111.350.00.501.02. 3

DUOFIX Montageelement für Stütz- und

Haltegriffe BF BH 112cm 111.790.00.1




9,000 St

DUOFIX Montageelement für Stütz- und Haltegriffe BF BH 112cm 111.790.00.101.02. 4

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

37

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon

BH 112cm BF 111.480.00.1




8,000 St

DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon BH 112cm BF 111.480.00.101.02. 5

DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm

für UP-Armaturen 111.780.00.1




7,000 St

DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen 111.780.00.101.02. 6

DUOFIX Ausgußbecken-Element BH 112-130cm

für Wandarmatur 111.450.00.1




2,000 St

DUOFIX Ausgußbecken-Element BH 112-130cm für Wandarmatur 111.450.00.101.02. 7

DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage

111.815.00.1




38,000 ST

DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage 111.815.00.101.02. 8

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

38

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Installationselemente

Armaturen mit Zubehör01.03

KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil

DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung




2,000 St

KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 1






2,000 St







2,000 St







1,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

39

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR






1,000 St


KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm

Figur 476 70 sanpress INOX o.E.




4,000 St

KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 6






4,000 St







4,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

40

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR






2,000 St







2,000 St


KEMPER Dämmschale universell DN 20

Figur 471 10




2,000 St

KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur 471 1001.03. 11


Figur 471 10




2,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

41

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


Figur 471 10




2,000 St



Figur 471 10




1,000 St



Figur 471 10




1,000 St


Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG

50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G020




6,000 St

Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG 50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G02001.03. 16

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

42

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15

Figur 471 11




6,000 St

KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur 471 1101.03. 17

KEMPER Probenahmeventil DN 8

Rg/Niro Fig.18700006




6,000 St

KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig.1870000601.03. 18

Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler

DN 20 R 3/4'..........' IG, Muffenanschluß




8,000 St

Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 20 R 3/4'' IG, Muffenanschluß01.03. 19


DN 25 R 1'..........' IG, Muffenanschluß




6,000 St

Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß01.03. 20

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

43

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


DN 25 R 1'..........' IG, Muffenanschluß




10,000 St

Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß01.03. 21

KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15

'..........'Frosti-plus'..........' Figur 574 00 Bediengriff




2,000 St

KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15 ''Frosti-plus'' Figur 574 00 Bediengriff01.03. 22

KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d.

Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig.57500003




2,000 St

KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d. Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig.575000001.03. 23

KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20

mit Innengewinde Figur 560 01




18,000 ST

KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur 560 0101.03. 24

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

44

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit

DN 15/20 verchromt Figur 590 00




18,000 ST

KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur 590 0001.03. 25

KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20

Figur 471 14




18,000 ST

KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur 471 1401.03. 26

KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw.

inkl. Zeitschaltuhr Fig. 68603008




2,000 St

KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw. inkl. Zeitschaltuhr Fig. 6860300801.03. 27

nur EP

Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer

Stagnationsfreispülung




1,000 St


Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer Stagnationsfreispülung01.03. 28

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

45

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO'

PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig.85407020




7,000 St

KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO' PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig.8540702001.03. 29

KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm

f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur 59601020




14,000 St

KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur 5960102001.03. 30

KEMPER Universal-Blindrosette

Figur 855 00 002 für WZ-Montageblock




14,000 St

KEMPER Universal-Blindrosette Figur 855 00 002 für WZ-Montageblock01.03. 31

Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K

RI AG2'..........' PN16 30C




7,000 St

Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K RI AG2'' PN16 30C01.03. 32

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

46

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W

RI AG2'..........' PN16 90C




7,000 St

Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W RI AG2'' PN16 90C01.03. 33

Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID

WZ-K Qn 0,6 bis Qn 6




14,000 St

Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID WZ-K Qn 0,6 bis Qn 601.03. 34

Summe Armaturen mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 47

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Rohrleitungen mit Zubehör01.04

Universalinstallationssystem für Trinkw

Heizungsinstallation in den

Universalinstallationssystem für Trinkwasser und

Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm,

bestehend aus:

Rohre:

Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-

Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den

Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes

W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa

Basisrohr nach DIN 16892, mit einer

laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN

EN 573-3 und einer Außenummantelung aus Polyethylen,

einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max.

Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck

von 10 bar , kurzfristige Störfalltemperatur 100C,

ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren,

sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.

Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in

der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß

Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der

europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.

November 1998 über die Qualität von Wasser für den

menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW-

Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN

806, DIN 1988. Betriebstemperaturen und -drücke für

Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN

1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige

Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar,

ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Rohrabmessung 16 25 mm im Ringbund, und 16 und 20 mm

im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse

vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester

und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach

Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen

Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen

nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040

W/(mK).

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) -

Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

48

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

- Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden

Eigenschaften:

- O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei -

druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, -

hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar

- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und

temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534

geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) -

zugelassen gemäß DIN 18380 (VOB Teil C).

- verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig

aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF -

Verbindungsherstellung mit zugelassenem

Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus Messing bzw.

entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN

12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168 Grad A (höchste

Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus

Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl 1.4404 nach DIN

EN 10088 bzw.

1.4408 nach DIN EN 10283 mit strömungsgünstiger

Innenkontur.

Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie

Materialzusammensetzung durch Guß-

Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige

Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende

Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose

Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken

zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL

oder aus Messing bzw.



Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe:

schwarz) bzw.

thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN

EN 12165 und DIN EN 12168

Universalhausinstallationssystem einschließlich

Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat:

REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für

Trinkwasser und Heizung




Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

49

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

RAUTITAN stabil Universalrohr

40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter

10,000 mtr

RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter01.04. 1



35,000 mtr




55,000 mtr




200,000 mtr




150,000 mtr


RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m

20,0 x 2,9mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.

300,000 mtr

RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 20,0 x 2,9mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.01.04. 6

RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m

16,2 x 2,6mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.

300,000 mtr

RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 16,2 x 2,6mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.01.04. 7

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

50

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel,

Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke,

Übergangsstücke, etc.

Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen,

Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen.

Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor

beschriebenen Mehrschichtverbundrohre.

Bieterangabe: [ ] %

Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen,01.04. 8

Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl Systemrohre aus

nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN EN 10088,

Werkstoff Nr. 1.4401 mit Systemprüfzeichen DVGW: DW-

8501AT2552 Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt W 541 +

Werksnorm, in geschweisster Ausführung in Stangen,

Länge 6 m (Rohre druckgeprüft) Brandverhalten: DIN

4102-A1 Rohrverbindungen entsprechend DVGW W 534

herstellen mit: Edelstahl Pressfittings incl.

werkseitig eingelegten Konturdichtring CIIR-schwarz aus

Butylkautschuk.

Hygienische Prüfungsanforderung nach DVGW W 270

bestanden.

Fabrikat: Sanpress inox

Hersteller: Viega

Verlegen der Leitung für Trinkwasser unter Beachtung

der DIN 1988 einschl.

Ablängen, Ausrichten, Biegen und Befestigen unter der

temperaturabhängigen Längen-änderung (TWW u. TWZ),

Dichtheitsprüfung und Spülen nach DIN 1988 oder ZVSHK-

Merkblatt.




Rohrleitungen liefern und komplett montieren in den

Abmessungen:

da = 15 x 1,0 mm liefern und montieren

20,000 mtr

Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl S nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN01.04. 9

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

51

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 desgleichen,

liefern und montieren

50,000 mtr

desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 des liefern und montieren01.04. 10



50,000 mtr




45,000 mtr


desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 mm desgleichen,


55,000 mtr

desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 liefern und montieren01.04. 13



25,000 mtr




15,000 mtr


Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke aus Edelstahl

Preßfittings aller Arten und Größen, soweit nicht

gesondert ausgeschrieben, sowie für Dicht- und

Befestigungsmaterial, Festpunkte und

Gleitlagerkonstruktionen aus kräftigem Profilstahl,

einschl. Rohraufhängungen Rohrschellen und

Rohrschiebeschellen mit Gummieinlagen, Fabr.: MÜPRO

oder SIKLA, mit Körperschallisolierung nach DIN 4109.

Zum Einbau sind nur Schraubrohrschellen mit

aufgeschweißter Mutter sowie Aufhäng- ung mit

Gewindestangen M8 zugelassen und ab 2 St. Rohre

nebeneinander sind Installationsschienen zu verwenden.

Bieterangabe: [ ] %

Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke Preßfittings aller Arten und Größen, s01.04. 16

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

52

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Summe Rohrleitungen mit Zubehör

Schmutzwasser mit Zubehör01.05

Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die

Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die

Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln

der Technik, zu beachten.

Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf

genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen

Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche

Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß

ausgeführt werden kann.

PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne

Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose,

gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877

(SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE.

Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die

"Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V." und

mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen.

Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid-

Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung

versehen, Formstücke innen und außen epoxiert.

Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter

Einhaltung der DIN EN 12056 bzw. DIN 1986-100.

Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE-

Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem.

DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z-42.5-273 (für

Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z-42.5-

240 (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an

SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile

und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen.

Die Verbindungen und Krallen werden gesondert

vergütet. (Zuschlagsposition)

Hersteller: Saint Gobain HES

PAM-GLOBAL S-System




Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

53

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm

per Stange

8,000 St

PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange01.05. 1


per Stange

12,000 St


Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad

bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und

montieren

20,000 St

Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei01.05. 3

Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v.

45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und

montieren

6,000 St

Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn01.05. 4



montieren

25,000 St




montieren

12,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

54

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie

Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und

Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung.

Bieterangabe: [ ] %

Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo01.05. 7

Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung

einschließlich Verbinder und Kleinteile.

6,000 St

Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kl01.05. 8

Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung


6,000 St

Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und01.05. 9

Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung


4,000 St

Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder01.05. 10

SML-Reinigungsrohr

m. viereckigem Deckel, DN 125

4,000 ST

SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 12501.05. 11

SML-Reinigungsrohr


4,000 ST


Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200

6,000 St

Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN20001.05. 13

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

55

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Spülen der Schmutzwasserleitungen

7,000 St

Spülen der Schmutzwasserleitungen01.05. 14

Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen,

schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200

mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als

Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb

von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb

der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN

752, DIN 1986-100 sowie DIN EN 1610. Ebenfalls

einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung

von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN 18017-3

in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach

MBO/LBO).

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und

Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt,

Berlin).

Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN

1451-1 sowie den Angaben in der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung.

Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen

ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken.

Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung,

Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems

auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz

von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung)

bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch

entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und

anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN

90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur

weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung.

Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im

Freien von bis zu 2 Jahren.

Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung

nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei

Temperaturen auch unter -10 C.

Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt,

halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung:

0,09 mm/(mxK) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

56

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Prüfzeugnis bis 1 bar)

Fabrikat: REHAU

Typ: RAUPIANO PLUS




RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:

150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in

der Nennweite DN 50 liefern und montieren

130,000 mtr

RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2001.05. 15


150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in


75,000 mtr



150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in


60,000 mtr


RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87

Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der

Nennweite DN 50 liefern und montieren

165,000 St

RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph01.05. 18


Grad in der Nennweite DN 75 liefern und montieren

85,000 St

RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN01.05. 19

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

57

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR



120,000 St


RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis

87 Grad in der Nennweite DN 50, Abgang gleiche

Nennweite liefern und montieren

55,000 St

RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 21




23,000 St





17,000 St



87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50)


12,000 St



87 Grad in der Nennweite DN 110, Abgang reduziert

(DN75, DN50) liefern und montieren

16,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

58

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang

auf DN50 liefern und montieren

8,000 St

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon01.05. 26

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110,

Übergang auf DN 75 liefern und montieren

8,000 St

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 75 liefern und m01.05. 27

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110,

Übergang auf DN 50 liefern und montieren

16,000 St

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 50 liefern und m01.05. 28

RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 75

3,000 St

RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 7501.05. 29


10,000 St


GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d

90mm (DN100) geprüft nach DIN EN 12056, aus ABS, mit

Isolation, mit Anschlussmanschette d 110mm




9,000 St

GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d 90mm (DN100) geprüft nach DIN01.05. 31

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

59

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an

vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder

Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch

Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder

PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangs-

formstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und

säubern des vorhandenen Anschlusses.

10,000 St

Anschluss bis DN 15001.05. 32

RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50

f. Montage unter d.Decke/an der Wand




30,000 ST

RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.Decke/an der Wand01.05. 33






1,000 St







20,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

60

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Sanibroy, SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage




1,000 ST

SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage01.05. 36

Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage

SANIVITE Haushaltspumpe 230V




1,000 ST

Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V01.05. 37

GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm

Länge 5m per Meter




30,000 M

GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter01.05. 38

GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad

DN 56, d=56mm




15,000 ST

GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm01.05. 39

GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56

mit Innengewinde 2'..........'




2,000 ST

GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2''01.05. 40

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

61

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe

DN 56 d=56mm




25,000 ST

GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm01.05. 41

Summe Schmutzwasser mit Zubehör

Dämmung mit Zubehör01.06

Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale,

Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen,

haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden,

Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,

Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser

54 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus

Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN 4102-1,

als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht,

Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,

äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter

Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische

Anlagen nach EnEV, Rechenwert lR 0,035 W/mK,

Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm.

10,000 mtr

Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an

Rohrleitungen,

01.06. 1

Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmschichtdicke 45

mm

10,000 mtr

Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm,

Dämms

01.06. 2

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

62

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR



mm

55,000 mtr


Dämms

01.06. 3



mm

95,000 mtr


Dämms

01.06. 4



mm

105,000 mtr


Dämms

01.06. 5



mm

125,000 mtr


Dämms

01.06. 6

NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL

15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot




50,000 Stk

NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot01.06. 7

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

63

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Brandschutzabschottung R 90 / DN 50

Brandschutzabschottung von nicht brennbaren

Rohrleitungen, nach Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

(MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, in

Gebäuden, Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden

bis 3,5 m, Wand aus Stahlbeton bzw. Mauerwerk bis Dicke

350 mm, bzw. Decke, Durchbruch ohne Hüllrohr,

Rohraußendurchmesser 54 mm, Rohrleitung nichtgedämmt,

Dämmschichtdicke nach EnEV, isolieren mit Mineralwolle,

Baustoffklasse A DIN 4102-1, Schmelzpunkt größer 1000

Grad C.

6,000 St

Brandschutzabschottung R 90 / DN 50 Brandschutzabschottung von nicht brennba01.06. 8

wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 42 mm

8,000 St

wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 4201.06. 9


8,000 St



12,000 St



18,000 St



10,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

64

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


4,000 St


Mineralwolle-Dämmung, Matten,

Alukaschiert 30mm Materialstärke

für SW-Leitung DN110, mit Alu-

Klebeband verklebt und mit verz.

Wickeldraht umwickelt.

Temperaturbeständigkeit 800 Grad

120,000 m2

Mineralwolle-Dämmung, Matten, Alukaschiert 30mm Materialstärke01.06. 15

CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm

Rolle a' 20 m




35,000 mtr

CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm Rolle a' 20 m01.06. 16


Rolle a' 20 m




55,000 mtr



Rolle a' 20 m




120,000 mtr


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

65

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Dämmung mit Zubehör

Mech.Raumentlüftung mit Zubehör01.07

HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz




8,000 St

HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz01.07. 1

HELIOS Montagehalterung ELS-MH




8,000 St

HELIOS Montagehalterung ELS-MH01.07. 2

HE Ventilatoreinsatz mit Fassade,

ELS-V 100/60/35




8,000 ST

HE Ventilatoreinsatz mit Fassade, ELS-V 100/60/3501.07. 3

Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern und montieren

35,000 mtr

Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern01.07. 4


55,000 mtr


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

66

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


80,000 mtr



20,000 mtr



20,000 mtr



10,000 mtr


Bogen NW80/90 Grad m. D.

für Wickelfalzrohr

14,000 St

Bogen NW80/90 Grad m. D.01.07. 10


für Wickelfalzrohr

10,000 St

Bogen NW100/90 Grad m. D.01.07. 11

nur EP


für Wickelfalzrohr

6,000 St


Bogen NW125/90 Grad m. D.01.07. 12

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

67

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


für Wickelfalzrohr

8,000 St

Bogen NW150/45 Grad m. D.01.07. 13

nur EP


für Wickelfalzrohr

6,000 St


Bogen NW180/90 Grad m. D.01.07. 14


für Wickelfalzrohr

4,000 St

Bogen NW200/90 Grad m. D.01.07. 15

T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr

4,000 St

T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr01.07. 16

T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für Wickelfalzrohr

4,000 St

T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für01.07. 17


4,000 St

T-Stück NW125/80 m. D. 90 Grad für Wicke01.07. 18


2,000 St

T-Stück NW125/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr01.07. 19


2,000 St

T-Stück NW150/125 m. D. 90 Grad für Wick01.07. 20

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

68

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


2,000 St



2,000 St


Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfalzrohr

8,000 St

Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfal01.07. 23

Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfalzrohr

4,000 St

Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfa01.07. 24

Steckverbinder NW80 m.D.

zur Verbindung von Wickelfalzrohren

20,000 St

Steckverbinder NW80 m.D.01.07. 25

Steckverbinder NW100 m.D. zur Verbindung von

Wickelfalzrohren

12,000 St

Steckverbinder NW100 m.D. zur Verbindung von Wickelfalzrohren01.07. 26


Wickelfalzrohren

8,000 St



Wickelfalzrohren

4,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

69

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


Wickelfalzrohren

2,000 St


Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m ausziehbar

14,000 St

Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m au01.07. 30

Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m ausziehbar

6,000 St

Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m a01.07. 31

Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa

NW80 liefern und montieren

8,000 St

Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW80 liefern und montieren01.07. 32

Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa

NW100 liefern und montieren

2,000 St

Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW100 liefern und montieren01.07. 33

ZE Aussenwandgitter DN 200

bis 500 m3/h

4,000 St

ZE Aussenwandgitter DN 200 bis 500 m3/h01.07. 34

HE Brandschutz-Deckenschott

ELS-D 100




4,000 St

HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 10001.07. 35

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

70

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


ELS-D 125




6,000 St



ELS-D 160




4,000 St



ELS-D 180




2,000 St


Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 71

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Heizung mit Zubehör01.08

ZE Design-HK Toga TO-180-060

1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W




7,000 ST

ZE Design-HK Toga TO-180-060 1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W01.08. 1

Zehnder Charleston pro Glied

ZE 2-Säuler RAL 9016

BH 600mm BT 62mm 37 W




36,000 St

ZE 2-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 62mm 37 W01.08. 2

Zehnder Charleston pro Glied

ZE 3-Säuler RAL 9016





36,000 St

ZE 3-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 100mm 49 W01.08. 3

ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40

für H 370 bis 484 mm




18,000 ST

ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm01.08. 4

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

72

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt

Axial ½'..........'




6,000 St

HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2''01.08. 5

SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform

1/2" mattnickel 10bar




6,000 Stck

SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar01.08. 6

HEIMEIER Thermostat-Kopf DX

weiß RAL 9016




10,000 ST

HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 901601.08. 7

Summe Heizung mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 73

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Bohr- und Stemmarbeiten01.09

Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der

Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk

oder Beton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm,

Bohrtiefe bis 25 cm, einschl.

Abtransport des Bohrgutes durch den AN

18,000 St

Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder01.09.0010

Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm Bohrung in

der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk




36,000 St

Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer01.09. 20

Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-

15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk,

Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne

Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca.

10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des

Ausbruchmaterials durch den AN.

30,000 mtr

Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma01.09. 21

Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz

herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton,


Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm,

Schlitztiefe bis 5 cm, einschl.

Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN.

15,000 mtr

Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund01.09. 22

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

74

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Bohr- und Stemmarbeiten

Sonstige Maßnahmen01.10

Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-,

Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallent-

koppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial.

150,000 KG

Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu01.10.0010

Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m

mit trennen der Anschlüsse, abbauen und zerlegen

der Anlage in Einzelsegmente (4 Stück).

Wiederzusammenbau und Anschluß der Anlage

1,000 Stk

Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m mit trennen der Anschlüsse, abbauen01.10. 2

Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen,

Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit

Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kPa,

einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse

und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der

Druckprobe.

Die Druckprobe ist zu protokollieren.

16,000 St

Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb01.10. 3

nur GP

Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe

des gesamten Lieferumfangs.

Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und

den Betrieb der Anlage.

Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt

durchzuführen.

Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu

kalkulieren.

psch

Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs.01.10. 4

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

75

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm

Spannband Bezeichnungsschild DIN 825,

Befestigung mit Schildträger aus verzinktem

Stahl, Halter und Spannband bzw.

Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung.

25,000 St

Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig01.10. 5

Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender

Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohr-

leitungen, bei isolierten Leitungen auf die

Isolierung zur Markierung der Fließrichtung.

Farben der Richtungspfeile entsprechend der

Mediumsfarbe nach DIN.

Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein

Muster zur Freigabe.

30,000 St

Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die01.10. 6

Befüllung der Sanitäranlage

bestehend aus:

Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem

evtl. mehreren Abschnitten

Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter

6,000 St

Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl01.10. 7

Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem

Spülkompressor.

- Impulsspülung mit Luft/Wasser

6,000 St

Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung01.10. 8

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

76

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf

Legionellen

10,000 St

Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen01.10. 9

Summe Sonstige Maßnahmen

Planungsleistung / -unterlagen01.11

nur GP

MONTAGEPLANUNG:

Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage

der freigegebenen Ausführungsplanung:

Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,

damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und

freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit

den anderen Gewerken stattfinden.

Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche

Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage

Gewerksübergreifend erstellt werden kann.

Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen

Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte

(Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren

sind.

Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen

Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.



Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu

wichtigen Bauteilen oder Geräten.

Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in

CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben.

Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW-

Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung,

Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu

erstellen.

psch

MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund01.11. 1

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

77

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

nur GP

Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl.

Inhaltsverzeichniss in Ordnern.

Unterlagen bestehend aus:

Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen

mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO

10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der

Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente,

Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen,

Betriebsanleitung mit Beschreibung der

Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und

Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte

und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und

Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -

schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb,

Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller

Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten

mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon-

und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä.,

erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie

Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte,

Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen.

Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen,

mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN,

Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie

Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der

Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig,

einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf

CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG,

Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet.

psch

Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern.01.11. 2

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

78

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Planungsleistung / -unterlagen

Stundenlohnarbeiten01.12

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung

des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die

jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und

Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und

lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,

Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge

sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

Es werden nur die an der Baustelle geleisteten,

tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet.

Meister / Techniker

10,000 Std

Meister / Techniker01.12.0010

Std. KD-Monteur

10,000 Std

Std. Kundendienstmonteur01.12.0020

Std. Obermonteur

70,000 Std

Std. Obermonteur01.12.0030

Std. Monteur

70,000 Std

Std. Monteur01.12.0040

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

79

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Std. Hilfsmonteur

70,000 Std

Std. Hilfsmonteur01.12.0050

Summe Stundenlohnarbeiten

Summe Umbau Hauptgebäude

Sanierung Nebengebäude02

Einrichtungsgegenstände mit Zubehör02.02

Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden

auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen

Fabrikate

ausgewählt.

Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien

zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die

zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit

allem Zubehör festlegen.

Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der

Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden.

Die Befestigungen der einzelnen

Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren.

RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend

4,5 / 6 l. Weiß




18,000 St

RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß02.02. 1

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

80

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Schallschutz-Set für

Wand-WC-Anlagen

18,000 St

Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen02.02. 2

RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165

Scharniere Edelstahl / weiß




18,000 St

RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165 Scharniere Edelstahl / weiß02.02. 3

RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm

weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch




6,000 St

RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch02.02. 4

RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß

mit Überlauf, ohne Hahnloch




12,000 St

RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch02.02. 5

burgbad Spiegelschrank 700mm

Korpus Anthrazit Hochglanz F0658

Spiegeltüren beidseitig verspiegelt

- 1 Leuchtstoffleuchte

- Glaseinlageböden

- 1 Schalter

- 1 Doppelsteckdose

- Höhe 640mm, Tiefe 160mm, Breite 700mm




18,000 ST

burgbad Spiegelschrank 700mm Korpus Anthrazit Hochglanz F0658 Spiegeltüren beid02.02. 6

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

81

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

nur EP

Keramik Ablage 60 cm weiß

18,000 St


Keramik Ablage 60 cm weiß02.02. 7

nur EP

WC-/Ablagen-Befestigung

mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß

18,000 St


WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß02.02. 8

nur EP

Kristallglas-Spiegel 60x40cm

18,000 St


Kristallglas-Spiegel 60x40cm02.02. 9

nur EP

Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm

Spiegelfläche

18,000 St


Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche02.02. 10

Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm

aus Edelstahl Länge 750mm




18,000 ST

Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm aus Edelstahl Länge 750mm02.02. 11

Viega Designrost ER1 Länge 750mm

in matter Ausführung




18,000 ST

Viega Designrost ER1 Länge 750mm in matter Ausführung02.02. 12

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

82

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20

Ablauf senkrecht,mit Brandschutz




18,000 ST

Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20 Ablauf senkrecht,mit Brandschutz02.02. 13

nur EP

Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm

emailliert weiß ohne Überlauf




3,000 St


Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm emailliert weiß ohne Überlauf02.02. 14

nur EP

Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken

3,000 St


Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken02.02. 15

nur EP

COSTA Spültisch-Wandbatterie

#31187-001 mit S-Anschlüssen chrom




3,000 St


COSTA Spültisch-Wandbatterie #31187-001 mit S-Anschlüssen chrom02.02. 16

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

83

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

GEBERIT Umbauset Baujahr 1970-73

Modell 10.500 9 L. 215.422.00.1




18,000 SA

GEBERIT Umbauset Baujahr 1970-73 Modell 10.500 9 L. 215.422.00.102.02. 17

GEBERIT 200 F Betätigungsplatte

Bet. vorne weiß 115.222.11.1




18,000 ST

GEBERIT 200 F Betätigungsplatte Bet. vorne weiß 115.222.11.102.02. 18

HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer

0196 8173 verchromt




18,000 ST

HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer 0196 8173 verchromt02.02. 19

HA Temperaturregler Minimat




18,000 St

HA Temperaturregler Minimat02.02. 20

HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000

mit Vorabsperrung




18,000 St

HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000 mit Vorabsperrung02.02. 21

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

84

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat

mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt




18,000 St

HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt02.02. 22

FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'..........'

27458000 mit Rückflußverhinderer chrom




18,000 St

FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' 27458000 mit Rückflußverhinderer chrom02.02. 23

CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom




18,000 St

CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom02.02. 24

ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'..........'x1/2'..........'x160cm

28276000 chrom




18,000 St

ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm 28276000 chrom02.02. 25

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

85

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm

abnehmbar 24944 verchromt




18,000 St

KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar 24944 verchromt02.02. 26

HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell

11/4'..........' chrom




18,000 St

HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom02.02. 27

HEWI 477 WC-Papierhalter 477.21.100

reinweiß




18,000 St

HEWI 477 WC-Papierhalter 477.21.100 reinweiß02.02. 28

HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm

mit Rosette 477.21.200 reinweiß




18,000 St

HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm mit Rosette 477.21.200 reinweiß02.02. 29

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

86

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

HEWI 477 WC-Bürstengarnitur 477.20.100

reinweiß




18,000 St

HEWI 477 WC-Bürstengarnitur 477.20.100 reinweiß02.02. 30

Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung

reinweiss




36,000 Stck

Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung reinweiss02.02. 31

Duschhandlauf mit verschiebarer Braus-

haltestange HEWI, 1100x962mm, weiss




18,000 Stck

Duschhandlauf mit verschiebarer Braus- haltestange HEWI, 1100x962mm, weiss02.02. 32

Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss

gerade m.Rosetten u. Ringen 801.34.4S




6,000 Stck

Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss gerade m.Rosetten u. Ringen 801.34.02.02. 33

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

87

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform

mit 21 Ringen reinweiss




12,000 Stk

Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform mit 21 Ringen reinweiss02.02. 34

Deckenstuetze Hewi mit Rosette

50cm reinweiss




12,000 Stck

Deckenstuetze Hewi mit Rosette 50cm reinweiss02.02. 35


B:2000mm H:2000mm




12,000 St



B:1400mm H:2000mm




14,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

88

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

ZE Design-HK Toga TO-180-060

1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W




12,000 ST

ZE Design-HK Toga TO-180-060 1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W02.02. 38

Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell

2x1/2" Anschlüsse seitlich NA 600mm

12,000 St

Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell 2x1/2" Anschlüsse seitlich NA02.02. 39

Glieder ZE Charleston

3-Säuler RAL 9016





48,000 St

Glieder ZE Charleston 3-Säuler RAL 9016 BH 500mm BT 100mm 42 W02.02. 40

ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40

für H 370 bis 484 mm




6,000 ST

ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm02.02. 41

HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt

Axial 1/2'..........'




18,000 St

HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2''02.02. 42

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

89

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform

1/2" mattnickel 10bar




18,000 Stck

SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar02.02. 43

HEIMEIER Thermostat-Kopf DX

weiß RAL 9016




18,000 ST

HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 901602.02. 44

Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 90

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Installationselemente02.03

DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm

für UP-Armaturen 111.780.00.1




18,000 St

DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen 111.780.00.102.03. 1

DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage

111.815.00.1




18,000 ST

DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage 111.815.00.102.03. 2

Summe Installationselemente

Fußzeile 1

Fußzeile 2 91

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Armaturen mit Zubehör02.04






3,000 St







9,000 St







9,000 St







3,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

92

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR






1,000 St







15,000 St







18,000 St







18,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

93

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR






6,000 St







2,000 St



Figur 471 10




3,000 St



Figur 471 10




9,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

94

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


Figur 471 10




9,000 St



Figur 471 10




3,000 St



Figur 471 10




1,000 St


Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG

50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G020




9,000 St

Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG 50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G02002.04. 16

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

95

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15

Figur 471 11




9,000 St

KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur 471 1102.04. 17

KEMPER Probenahmeventil DN 8

Rg/Niro Fig.18700006




9,000 St

KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig.1870000602.04. 18

WimTec PROOF AS - zweifach

Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit

Rohrbelüfter ausgeführter Sammelsicherung

in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und

Unterputzmontage.

als HyPlus Chrom 123 425




9,000 St

WimTec PROOF AS - zweifach Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit Rohrbelüfter02.04. 19

KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20

mit Innengewinde Figur 560 01




36,000 ST

KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur 560 0102.04. 20

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

96

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit

DN 15/20 verchromt Figur 590 00




36,000 ST

KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur 590 0002.04. 21

KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20

Figur 471 14




36,000 ST

KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur 471 1402.04. 22

ALLMESS Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller

AC-FleXX 3/4'..........'




36,000 ST

AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller AC-FleXX 3/4''02.04. 23

AM Controller-MK CK-MK FleXX + m

(kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 2




18,000 St

AM Controller-MK CK-MK FleXX + m (kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 202.04. 24

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

97

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

AM Wasserzähler MK-System

CW-MK FleXX +m




18,000 ST

AM Wasserzähler MK-System CW-MK FleXX +m02.04. 25

AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller

VC-FleXX 3/4'..........' X25




36,000 ST

AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller VC-FleXX 3/4'' X2502.04. 26

AM Wasserzähler MK-System

GWZ 3 MK-K +m




18,000 ST

AM Wasserzähler MK-System GWZ 3 MK-K +m02.04. 27

Summe Armaturen mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 98

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Rohrleitungen mit Zubehör02.05

Universalinstallationssystem für Trinkw

Heizungsinstallation in den

Universalinstallationssystem für Trinkwasser und

Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm,

bestehend aus:

Rohre:

Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-

Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den

Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes

W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa

Basisrohr nach DIN 16892, mit einer

laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN

EN 573-3 und einer Außenummantelung aus Polyethylen,

einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max.

Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck

von 10 bar , kurzfristige Störfalltemperatur 100C,

ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren,

sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.

Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in

der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß

Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der

europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.

November 1998 über die Qualität von Wasser für den

menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW-

Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN

806, DIN 1988. Betriebstemperaturen und -drücke für

Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN

1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige

Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar,

ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Rohrabmessung 16 25 mm im Ringbund, und 16 und 20 mm

im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse

vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester

und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach

Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen

Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen

nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040

W/(mK).

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) -

Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

99

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

- Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden

Eigenschaften:

- O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei -

druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, -

hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar

- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und

temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534

geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) -

zugelassen gemäß DIN 18380 (VOB Teil C).

- verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig

aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF -

Verbindungsherstellung mit zugelassenem

Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus Messing bzw.



Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus

Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl 1.4404 nach DIN

EN 10088 bzw.

1.4408 nach DIN EN 10283 mit strömungsgünstiger

Innenkontur.

Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie

Materialzusammensetzung durch Guß-

Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige

Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende

Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose

Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken

zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL

oder aus Messing bzw.



Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe:

schwarz) bzw.

thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN

EN 12165 und DIN EN 12168

Universalhausinstallationssystem einschließlich

Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat:

REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für

Trinkwasser und Heizung




Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

100

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR



2,000 mtr




10,000 mtr




15,000 mtr




80,000 mtr




85,000 mtr


Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel,

Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke,

Übergangsstücke, etc.

Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen,

Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen.

Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor

beschriebenen Mehrschichtverbundrohre.

Bieterangabe: [ ] %

Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen,02.05. 6

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

101

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'..........'

Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.




18,000 St

Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 7






18,000 St


Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'..........'





12,000 St

Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 9






12,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

102

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Rohrleitungen mit Zubehör

Schmutzwasser mit Zubehör02.06

Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die

Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die

Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln

der Technik, zu beachten.

Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf

genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen

Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche

Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß

ausgeführt werden kann.

PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne

Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose,

gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877

(SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE.

Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die

"Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V." und

mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen.

Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid-

Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung

versehen, Formstücke innen und außen epoxiert.

Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter

Einhaltung der DIN EN 12056 bzw. DIN 1986-100.

Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE-

Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem.

DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z-42.5-273 (für

Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z-42.5-

240 (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an

SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile

und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen.

Die Verbindungen und Krallen werden gesondert

vergütet.(Zuschlagsposition)

Hersteller: Saint Gobain HES

PAM-GLOBAL S-System




Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

103

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR


per Stange

10,000 St



per Stange

12,000 St




montieren

6,000 St




montieren

6,000 St




montieren

18,000 St




montieren

12,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

104

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie

Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und

Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung.

Bieterangabe: [ ] %

Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo02.06. 7

Anschluß an bestehende Grundleitung

einschließlich Gummidichtung und Kleinteile.

6,000 St

Anschluß an bestehende Grundleitung einschließlich Gummidichtung und Kleinteile.02.06. 8

SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung

DN 125




6,000 ST

SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung DN 12502.06. 9

Auflagerung für Fallrohrstütze

6,000 St

Auflagerung für Fallrohrstütze02.06. 10

SML-Reinigungsrohr





6,000 ST


Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200

6,000 St

Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN20002.06. 12

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

105

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Spülen der Grundleitungen

6,000 St

Spülen der Grundleitungen02.06. 13

Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen,

schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200

mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als

Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb

von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb

der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN

752, DIN 1986-100 sowie DIN EN 1610. Ebenfalls

einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung

von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN 18017-3

in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach

MBO/LBO).

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und

Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt,

Berlin).

Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN

1451-1 sowie den Angaben in der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung.

Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen

ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken.

Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung,

Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems

auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz

von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung)

bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch

entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und

anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN

90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur

weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung.

Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im

Freien von bis zu 2 Jahren.

Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung

nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei

Temperaturen auch unter -10 C.

Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt,

halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung:

0,09 mm/(mxK) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

106

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Prüfzeugnis bis 1 bar)

Fabrikat: REHAU

Typ: RAUPIANO PLUS





150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in


55,000 mtr



150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in


75,000 mtr



Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der

Nennweite DN 50 liefern und montieren

65,000 St

RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph02.06. 16



20,000 St





6,000 St


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

107

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR




6,000 St



87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50)


12,000 St


RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang

auf DN50 liefern und montieren

6,000 St

RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon02.06. 21


6,000 St


Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an

vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder

Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch

Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder

PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangs-

formstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und

säubern des vorhandenen Anschlusses.

6,000 St

Anschluss bis DN 15002.06. 23






40,000 ST


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

108

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR






2,000 St


Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage

SANIVITE Haushaltspumpe 230V




3,000 ST

Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V02.06. 26

GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm

Länge 5m per Meter




40,000 mtr

GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter02.06. 27

GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad

DN 56, d=56mm




18,000 ST

GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm02.06. 28

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

109

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56

mit Innengewinde 2'..........'




3,000 ST

GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2''02.06. 29

GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe

DN 56 d=56mm




39,000 ST

GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm02.06. 30

Summe Schmutzwasser mit Zubehör

Fußzeile 1

Fußzeile 2 110

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Dämmung mit Zubehör02.07

Wärmedämmung

einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrleitungen,




54 mm, Rohrverbindung gepresst, Dämmung aus



Längsund Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,




Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm,

Ummantelung aus harter Kunststofffolie, Baustoffklasse

B1 DIN 4102-1, Dicke 0,35 mm, befestigen mit

Stecknieten.

1,000 mtr

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrlei02.07. 1



mm

10,000 mtr


Dämms

02.07. 2



mm

10,000 mtr


Dämms

02.07. 3

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

111

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR



mm

10,000 mtr


Dämms

02.07. 4



mm

10,000 mtr


Dämms

02.07. 5

Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale,

Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen,




28 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus



Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,




Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 30 mm.

1,000 mtr

Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an

Rohrleitungen,

02.07. 6

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

112

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR



mm

40,000 mtr


Dämms

02.07. 7



mm

40,000 mtr


Dämms

02.07. 8

NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL

15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot




30,000 Stk

NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot02.07. 9


Rolle a' 20 m




75,000 mtr



Rolle a' 20 m




55,000 mtr


Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

113

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Dämmung mit Zubehör

Mech.Raumentlüftung mit Zubehör02.08

Radial-Dachventilator aus Kunststoff,

vertikal ausblasend. Gehaeuseober- und

-unterschale, Motorschutzhaube und

Grundplatte mit Einstroemduese aus

Glasfaser-Polyester. Hochleistungs-Lauf-

rad mit rueckwaerts gekruemmten Schau-

feln aus Aluminiumblech, dynamisch aus-

gewuchtet. IEC-Motor mit Eigenbelueftung

in geschlossener Bauart IP 54. Kugelge-

lagert, mit Feuchtschutzisolation, Klas-

se B, wartungs- und funkstoerfrei.

Motorschutz durch eingebaute Thermokon-

takte. Schutzgitter serienmaessig an der

Ausblasseite. Elektrischer Anschluss an

aussenliegendem Klemmenkasten.

Eintourig, Kurzschlusslaeufer.




3,000 Stck

Radial-Dachventilator Helios VDW 180/402.08. 1

Sockelschalldaempfer zur saugseitigen

Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem

Stahlblech. Fuer Flachdachmontage.

SSD 180/750




3,000 Stck

Sockelschalldaempfer zur saugseitigen Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem Stahlbl02.08. 2

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

114

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Flachdachsockel zum Aufsetzen von Dach-

ventilatoren und Lueftungshauben auf

Flachdaecher. Montage erfolgt waage-

recht. Korrosionsbestaendige GFK-Aus-

fuehrung mit abriebfester, schall- und

waermedaemmender Isolierung. Schnee-

sichere Sockelhoehe.




3,000 Stck

Flachdachsockel Helios FDS 18002.08. 3

HE Brandschutz-Tellerventil

BTV 100




9,000 ST

HE Brandschutz-Tellerventil BTV 10002.08. 4

GEBA Kaltrauschsperre KRS-M 100




9,000 St

GEBA Kaltrauschsperre KRS-M 10002.08. 5

HE Anschlußstutzen

AS 100




9,000 ST

HE Anschlußstutzen AS 10002.08. 6

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

115

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern,

Verschluss mit

feuerbeständiger (Promat) Platte ca. 30cmx10cm.

Einbau Rohrhülse Dm 100 für Tellerventil und

Kaltrauchsperre.

Lohn und Mat

9,000 St

Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern, Verschluss mit feuerbest02.08. 7

Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör

Bohr- und Stemmarbeiten02.09

Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der

Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk




2,000 St

Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder02.09.0010

Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm Bohrung in

der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk




36,000 St

Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer02.09. 20

Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-

15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk,


Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca.

10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des

Ausbruchmaterials durch den AN.

20,000 mtr

Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma02.09. 21

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

116

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz

herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton,


Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm,

Schlitztiefe bis 5 cm, einschl.

Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN.

5,000 mtr

Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund02.09. 22

Summe Bohr- und Stemmarbeiten

Sonstige Maßnahmen02.10

Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-,

Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallent-

koppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial.

50,000 KG

Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu02.10.0010

Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen,

Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit

Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kPa,

einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse

und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der

Druckprobe.

Die Druckprobe ist zu protokollieren.

10,000 St

Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb02.10.0020

nur GP

Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe

des gesamten Lieferumfangs.

Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und

den Betrieb der Anlage.

Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt

durchzuführen.

Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu

kalkulieren.

psch

Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs.02.10.0030

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

117

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm

Spannband Bezeichnungsschild DIN 825,

Befestigung mit Schildträger aus verzinktem

Stahl, Halter und Spannband bzw.

Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung.

18,000 St

Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig02.10.0040

Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender

Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohr-

leitungen, bei isolierten Leitungen auf die

Isolierung zur Markierung der Fließrichtung.

Farben der Richtungspfeile entsprechend der

Mediumsfarbe nach DIN.

Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein

Muster zur Freigabe.

18,000 St

Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die02.10.0050

Befüllung der Sanitäranlage

bestehend aus:

Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem

evtl. mehreren Abschnitten

Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter

6,000 St

Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl02.10.0060

Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem

Spülkompressor.

- Impulsspülung mit Luft/Wasser

6,000 St

Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung02.10. 7

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

118

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf

Legionellen

18,000 St

Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen02.10. 8

Summe Sonstige Maßnahmen

Planungsleistung / -unterlagen02.11

nur GP

MONTAGEPLANUNG:

Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage

der freigegebenen Ausführungsplanung:

Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,

damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und

freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit

den anderen Gewerken stattfinden.

Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche

Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage

Gewerksübergreifend erstellt werden kann.

Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen

Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte

(Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren

sind.

Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen

Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.



Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu

wichtigen Bauteilen oder Geräten.

Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in

CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben.

Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW-

Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung,

Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu

erstellen.

psch

MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund02.11. 1

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

119

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

nur GP

Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl.

Inhaltsverzeichniss in Ordnern.

Unterlagen bestehend aus:

Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen

mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO

10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der

Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente,

Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen,

Betriebsanleitung mit Beschreibung der

Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und

Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte

und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und

Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -

schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb,

Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller

Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten

mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon-

und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä.,

erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie

Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte,

Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen.

Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen,

mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN,

Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie

Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der

Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig,

einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf

CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG,

Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet.

psch

Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern.02.11. 2

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

120

18.06.2015Datum:

Seite:





Währung EUR

Summe Planungsleistung / -unterlagen

Stundenlohnarbeiten02.12

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung

des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die

jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und

Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und

lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,

Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge

sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

Es werden nur die an der Baustelle geleisteten,

tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet.

Meister / Techniker

5,000 Std

Meister / Techniker02.12.0010

Std. KD-Monteur

5,000 Std

Std. Kundendienstmonteur02.12.0020

Std. Obermonteur

35,000 Std

Std. Obermonteur02.12.0030

Std. Monteur

35,000 Std

Std. Monteur02.12.0040

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Übertrag:

121

18.06.2015Datum:

Seite:

Übertrag:





Währung EUR

Std. Hilfsmonteur

35,000 Std

Std. Hilfsmonteur02.12.0050

Summe Stundenlohnarbeiten

Summe Sanierung Nebengebäude

Fußzeile 1

Fußzeile 2 122

18.06.2015Datum:

Seite:

Pos. - Nr.


Kurztext

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung


Währung EUR

Sanitäre- und HeizungsinstallationSchönbor

Umbau Hauptgebäude01

Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör01.01

Summe Installationselemente01.02

Summe Armaturen mit Zubehör01.03

Summe Rohrleitungen mit Zubehör01.04

Summe Schmutzwasser mit Zubehör01.05

Summe Dämmung mit Zubehör01.06

Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör01.07

Summe Heizung mit Zubehör01.08

Summe Bohr- und Stemmarbeiten01.09

Summe Sonstige Maßnahmen01.10

Summe Planungsleistung / -unterlagen01.11

Summe Stundenlohnarbeiten01.12

Summe Umbau Hauptgebäude

Sanierung Nebengebäude02

Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör02.02

Summe Installationselemente02.03

Summe Armaturen mit Zubehör02.04

Summe Rohrleitungen mit Zubehör02.05

Summe Schmutzwasser mit Zubehör02.06

Summe Dämmung mit Zubehör02.07

Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör02.08

Summe Bohr- und Stemmarbeiten02.09

Summe Sonstige Maßnahmen02.10

Summe Planungsleistung / -unterlagen02.11

Summe Stundenlohnarbeiten02.12

Summe Sanierung Nebengebäude

Fußzeile 1 Datum: 18.06.2015

Fußzeile 2 123Seite:

Pos. - Nr.


Kurztext

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung


Währung EUR

________

19,00________

Bei Zahlung innerhalb ________ Tagen wird ein Skonto in Höhe von ________ % gewährt

Nachlass

Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

netto abzgl. Nachlass

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

%

%

Fußzeile 1 Datum: 18.06.2015

Fußzeile 2 124Seite:


Inhaltsverzeichnis Ausschreibung

Bericht

Pos.-Nr. Kurztext

SeiteAuflistung

Typ

Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 124 Seiten.

1Ausschreibung Deckblatt

2Ausschreibung Leistungsverzeichnis

Umbau Hauptgebäude 23 01T

Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 23 01.01T

Installationselemente 37 01.02T

Armaturen mit Zubehör 39 01.03T

Rohrleitungen mit Zubehör 48 01.04T

Schmutzwasser mit Zubehör 53 01.05T

Dämmung mit Zubehör 62 01.06T

Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 66 01.07T

Heizung mit Zubehör 72 01.08T

Bohr- und Stemmarbeiten 74 01.09T

Sonstige Maßnahmen 75 01.10T

Planungsleistung / -unterlagen 77 01.11T

Stundenlohnarbeiten 79 01.12T

Sanierung Nebengebäude 80 02T

Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 80 02.02T

Installationselemente 91 02.03T

Armaturen mit Zubehör 92 02.04T

Rohrleitungen mit Zubehör 99 02.05T

Schmutzwasser mit Zubehör 103 02.06T

Dämmung mit Zubehör 111 02.07T

Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 114 02.08T

Bohr- und Stemmarbeiten 116 02.09T

Sonstige Maßnahmen 117 02.10T

Planungsleistung / -unterlagen 119 02.11T

Stundenlohnarbeiten 121 02.12T

123Ausschreibung Zusammenstellung

Fußzeile 1

Fußzeile 2 125

18.06.2015Datum:

Seite:

Aufforderung zur Angebotsabgabe - Ostalbkreis · 14004 Schönbornhaus Ellwangen 06.07.2015 10.30...

Documents

Transcript of Aufforderung zur Angebotsabgabe - Ostalbkreis · 14004 Schönbornhaus Ellwangen 06.07.2015 10.30...